2022年設備監理師之設備監理合同練習題單選題（共100題）1、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B2、下列關于設備采購合同中出賣人逾期交貨的敘述，正確的是()。A.出賣人支付違約金或賠償金后，即免除提供設備的義務B.出賣人支付違約金或賠償金后，買受人表示仍需要時，出賣人應繼續履行供貨義務C.出賣人支付違約金或賠償金后，還應繼續履行供貨義務D.出賣人應支付違約金，違約金不足以彌補買受人的損失時，買受人還可要求其支付定金【答案】B3、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A4、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C5、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優先權，下列“優先權”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權優先于其他民事主體的權利，但不優先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權B.具有法定優先權的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優先權不得對抗買受人D.承包人行使優先權的期限為12個月【答案】C6、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D7、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B8、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B9、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內D.開標之日起15日內【答案】C10、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A11、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B12、設備承攬合同中，承攬人可將部分工作交由第三人完成，下列有關“第三人完成的工作”的敘述，正確的是()。A.該部分工作如符合合同約定，由定作人向第三人支付報酬B.該部分工作如不符合合同約定，由第三人對定作人負責C.承攬人應就該部分工作對定作人負責D.該部分工作既可是輔助性工作，也可以是對工作成果質量起關鍵性的工作【答案】C13、甲、乙訂立合同后，甲以重大誤解為由向人民法院提出撤銷合同請求。人民法院依法撤銷了該合同。該合同自()時起無效。A.合同訂立B.甲提出撤銷請求C.人民法院受理撤銷請求D.人民法院判決撤銷【答案】A14、根據我國招標投標法律、行政法規的規定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A15、合同法律關系，是指由合同法律規范調整的在民事流轉過程中形成的()關系。A.社會B.權利義務C.道德D.人際【答案】B16、根據《招標投標法》，評標委員會如認為所有投標都不符合招標文件要求，正確做法是()。A.與投標人分別談判，重新確定合同條件B.降低條件，宣布綜合得分最高者中標C.否決所有投標D.向招標人說明情況，由招標人酌情決定【答案】C17、中標人放棄中標，依法應當向招標人承擔的法律責任，屬于()。A.締約過失責任B.違約責任C.行政責任D.經濟責任【答案】A18、某廠開發出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A19、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發出要求，要約書規定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B20、某一必須招標的施工項目，采用綜合評估法評標。評標委員會經評審，推薦的3名中標候選人：甲報價1000萬元，評標得分96；乙報價980萬元，評標得分90，丙報價950萬元，評標得分95。下列關于中標人的確定和合同金額的說法，正確的是()。A.中標人為甲，合同價為950萬元B.中標人為甲，合同價為1000萬元C.中標人為丙，合同價為950萬元D.中標人為乙，合同價為980萬元【答案】B21、按照《安全生產許可證條例》的規定，建筑施工企業的安全生產許可證，應當由()頒發和管理。A.安全生產監督管理部門B.煤礦安全監察機構C.勞動監察主管部門D.建設行政主管部門【答案】D22、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現場內或現場外發生(或將發生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現場內發生(或將發生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現場內或現場外發生(或將發生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現場內發生(或將發生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A23、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D24、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執行部門D.技術管理部門【答案】A25、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D26、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B27、根據《合同法》的規定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C28、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執法【答案】A29、FIDIC新黃皮書對業主最終付款的支付時間的規定是，()后的56天內支付。A.工程師收到最終報表B.業主收到結清證明C.工程師收到結清證明D.業主收到工程師發出的付款證書【答案】D30、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權行使的權利是()。A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.合同撤銷權【答案】A31、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B.重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A32、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D33、承包商提交履約保證的期限是()。A.收到中標函后的28天內B.簽訂合同后的28天內C.收到開工通知后的28天內D.設備工程合同生效前【答案】A34、甲、乙兩家企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.有效C.可變更D.效力待定【答案】A35、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A36、FIDIC合同條件規定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協商C.仲裁D.訴訟【答案】C37、當工程師動用暫定金額指示承包商從指定渠道購買生產設備、材料或服務時，承包商應得到款項是()。A.承包商為此工作實際支付的成本B.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費C.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的利潤D.承包商為此工作實際支付的成本以及按一定比例收取的管理費和利潤【答案】D38、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規、技術標準和規范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A39、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A40、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D41、被代理人取消委托或者代理人辭去委托后，下列說法正確的是()。A.法定代理終止B.委托代理終止C.指定代理終止D.無權代理終止【答案】B42、FIDIC“新黃皮書”規定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B43、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A44、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B45、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列投標文件中，開標時應當作為廢標處理的是()。A.逾期送達的投標文件B.沒有送到指定地點的投標文件C.關鍵內容字跡模糊、無法辨認的投標文件D.未通過資格預審的申請人提交的投標文件【答案】C46、如果承包商遇到了不可預見的物質條件，承包商有權索賠()。A.工期、費用和利潤B.費用和利潤C.工期和費用D.工期和利潤【答案】C47、甲公司授權其業務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C48、根據《產品質量法》對產品責任的訴訟時效的規定，我國的產品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B49、生產者對其產品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。A.刑事責任B.瑕疵擔保責任C.行政責任D.產品責任【答案】D50、設備工程合同的計價方式不同，雙方當事人的風險分擔不同，承包商承擔風險最多的合同計價方式是()。A.工程量清單合同B.固定總價合同C.成本加固定費用D.混合合同【答案】B51、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人對開標有異議的，應當在()提出。A.開標前B.提交投標書時C.開標現場D.確定招標人前【答案】C52、根據《物權法》，物權分為()。A.所有權、債權和用益物權B.動產物權、不動產物權和權利質權C.所有權、用益物權和擔保物權D.抵押權、質權和留置權【答案】C53、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數量以及每類施工設備的數量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C54、根據《民法通則》的規定，下列情形中，訴訟時效期間為4年的是()。A.張某因工傷要求損害賠償B.某設備廠商因租用倉庫而拒付租金C.甲廠購買的機床存在質量缺陷D.某項目部進口日本的數控設備與合同不符，提起仲裁【答案】D55、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發布信息和指示D.解除雇主根據合同應承擔的責任【答案】C56、在設備承攬合同中，承攬人將輔助工作交由第三人完成的，就第三人完成的工作，由()。A.第三人向定作人負責B.承攬人與第三人共同向定作人負責C.承攬人向定作人負責D.承攬人與第三人向定作人承擔連帶責任【答案】C57、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D58、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發工程接收證書D.簽發開工通知起，至簽發履約證書【答案】C59、下列關于承包人的工程價款優先權的說法，正確的是()。A.承包人行使優先權的期限為1年B.行使優先權的建筑工程價款包括承包人因發包人違約造成的損失C.承包人就商品房享有的工程價款優先權不得對抗交付該商品房全部價款的消費者D.抵押權人優先于承包人的工程價款受償【答案】C60、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A61、甲企業與乙企業相毗鄰，雙方約定，甲企業穿越乙企業的廠區運輸材料，期限為10年，為此，甲企業每年支付給乙企業30萬元。在該法律關系中，甲企業享有的權利是()。A.抵押權B.土地承包經營權C.地役權D.建設用地使用權【答案】C62、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發接收證書時【答案】B63、設備工程合同履行過程中合同調整的技術措施是()。A.增加人員投入B.變更工程設計C.加大資金收入D.調整合同計劃【答案】B64、下列關于權利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權利等同對方承擔的義務【答案】A65、設備設計合同生效后，設計人由于自身原因拒不履行合同，下列關于設計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B.免收設計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續履行合同【答案】C66、下列關于設備工程設計合同委托人違約責任的敘述，錯誤的是()。A.委托人不履行合同，無權請求返還定金B.因委托人變更制造要求而造成設計修改，應依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.委托人超過合同約定的日期付費時應向設計人償付逾期違約金D.政府主管部門對設計文件不審批，委托人也應支付設計費【答案】D67、《安全生產法》規定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。A.生產、運輸、儲存B.生產、使用、儲存C.生產、運輸、使用D.生產、經營、儲存【答案】D68、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。A.有權代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B69、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態。A.工程竣工B.業主接收工程C.簽發工程接收證書D.簽發履約證書【答案】C70、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內獨立地表現自己的意思D.代理結果歸屬代理人【答案】C71、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產管理人員D.項目負責人【答案】B72、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C73、對于一個大型的設備工程，相關人員在合同文件編制完成后，需對此文件進行評估，并最終得到()的審查認可。A.業主B.承包商C.設備監理工程師D.總監理工程師【答案】A74、甲定做單位在乙處定做設備，乙按期交貨后，甲一直拖欠乙部分工程款，乙多次索要未果，遂申請仲裁，仲裁庭作出裁決后，甲仍不履行，則乙可向()申請執行。A.仲裁委員會B.人民法院C.人民政府D.甲的上級主管部門【答案】B75、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D76、業主為了確保設備工程合同有效并順利實施，在正式簽署設備工程合同前，要求中標的承包商提供履約擔保，該履約擔保一般是()。A.銀行保函B.匯票C.土地所有權D.債券【答案】A77、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D78、甲廠業務員范某一直負責與乙廠的購銷業務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B79、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產品離開生產者的成品倉庫B.發現產品質量問題C.產品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A80、《擔保法》規定，在留置權的實現過程中，債權人留置財產后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B81、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C82、勞動爭議仲裁時效期間為()。A.60天B.6個月C.1年D.2年【答案】C83、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B84、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C85、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業主終止合同的，業主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B86、FIDIC“新黃皮書”規定，承包商應提前()天，通知工程師可以開始竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】C87、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D88、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B89、收到承包商的履約保函并簽署合同協議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。A.業主B.評標委員會C.監理工程師D.監理工程師代表【答案】A90、按照《安全生產法》規定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失【答案】C91、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D92、根據《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。A.2B.3C.4D.5【答案】B93、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A94、如果承包商因工程師未能及時簽發付款證書而終止合同，則應提前()天通知業主終止合同。A.7B.14C.21D.28【答案】B95、單位工程的竣工試驗，承包商由于業主應負責的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應完成的日期業主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A96、建設工程施工總承包企業依法將專業工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業負總責B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理可不承擔責任【答案】C97、在下列計價方式中，承包商幾乎承擔了設備工程項目的所有風險的是()。A.固定總價合同B.純單價合同C.單價與包干混合式合同D.成本加固定費用【答案】A98、根據《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。A.某新式武器的設計B.地震災區道路搶修C.部分使用國有投資項目的施工D.全部國有投資的項目前期咨詢【答案】C99、甲、乙訂立合同后，甲與丙串通以明顯不合理低價轉讓給丙兩套重要設備，使得合同難于履行，給乙造成了損害。此時，乙有權請求人民法院()。A.解除甲乙之間的合同B.撤銷甲乙之間的合同C.撤銷甲轉讓設備的行為D.變更甲轉讓設備的價格【答案】C100、根據《安全生產法》的規定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執行違章指揮B.拒絕冒險作業C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規程【答案】D多選題（共50題）1、FIDIC在其1999年版《施工合同條件》中規定，調整某項工作的單價應當滿足的條件有()。A.該項工作的數量超過了工程量清單中工程量的10%B.引起的合同額度變化超過中標合同金額的0.01%C.工程量的數量變化對單位工作量費用的直接影響超過1%D.合同沒有規定此項工作不調價E.實際完成該項工作的工程量與招標文件中的工程量相比超過±(15%～30%)【答案】ABCD2、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于付款及其程序的說法，正確的有()。A.預付款結算和竣工結算均為期中付款B.工程師應在收到承包商提交的月報表后28天內簽發期中付款證書C.承包商應在收到履約證書后56天內提交最終報表草案D.業主應在收到最終付款證書后56天內付款E.結清證明應在承包商提交最終報表時生效【答案】ABCD3、投標文件出現下列情形的，評標委員會應當予以否決的有()。A.投標文件中的總價金額與單價金額不一致B.投標文件未經投標人企業蓋章C.投標報價是所有投標文件中最高的D.投標人未按要求提交投標保證金的E.聯合體投標沒有提交共同投標協議【答案】BD4、在我國，注冊商標包括()。A.商品商標B.服務商標C.集體商標D.著名商標E.證明商標【答案】ABC5、下列運達現場后的財產，其所有權歸屬業主的有()。A.生產設備B.臨時工程C.材料D.承包商設備E.分包商設備【答案】AC6、某設備工程公開招標時，下列關于合格的投標人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報價B.具有完善的質量保證體系C.具有獨立訂立合同的權利D.具有良好的銀行資信和商譽E.提供了足夠的擔保【答案】BCD7、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD8、對于分段移交的設備工程，保留金的退還程序有()。A.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當的保留金的40%B.單位工程移交時，退還與該單位工程價值相當的保留金的50%C.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還40%D.單位工程缺陷通知期期滿時，再退還50%E.在最后一個單位工程的缺陷通知期期滿時，退還剩余的保留金【答案】AC9、在設備工程安裝合同中，如果由采購人負責安裝調試，供貨人現場服務人員的職責有()。A.指導組建安裝隊伍B.指導安裝調試C.處理設備質量問題D.參加試車E.參加驗收【答案】BCD10、按照《招投標法》的規定，()可以不進行招標，采用直接發包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A11、按照勞動保護的相關規定，用人單位應當對()定期進行健康檢查。A.從事危險作業的勞動者B.女職工C.未成年工D.從事特種作業的勞動者E.從事有職業危害作業的勞動者【答案】C12、下列情況中，承包商有權立即終止合同的有()。A.業主未能及時向承包商提供其財務安排的合理證明B.業主未能及時支付期中付款證書中標明的金額C.長期停工影響整個工程D.業主實質上未履行合同義務E.業主破產【答案】C13、風險管理內容包括()。A.風險識別B.風險分析C.風險評價D.風險處置E.風險回避【答案】ABCD14、構成表見代理，一般應具備的條件包括()。A.相對人主觀上無過錯B.行為人主觀上有過錯C.行為人的代理行為為無權代理D.表見代理的后果由“被代理人”承擔E.在客觀上有足以使相對人相信行為人有代理權的事實【答案】AC15、建設工程承包單位在向建設單位出具的質量保修書中，應當明確建設工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數C.保修期限D.保修人員E.保修責任【答案】AC16、根據我國《合同法》，當事人承擔違約責任的方式有()。A.繼續履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC17、業主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC18、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程師在收到承包商提交的()后，應向業主發出最終付款證書。A.最終報表草案B.最終報表C.竣工結算報表D.設備維修和操作手冊E.結清證明【答案】B19、許可審批機關應當撤回生產許可的情形有()。A.被許可生產的產品列入國家決定淘汰產品目錄的B.被許可人不再生產被許可的產品的C.生產許可依據的法律、法規、規章修改D.法人或者其他組織依法終止的E.企業自行轉讓生產許可證書【答案】ABC20、下列行為中，屬于意思表示不真實的有()。A.欺詐行為B.脅迫行為C.惡意串通行為D.規避法律行為E.在誤解情況下實施的行為【答案】CD21、工程師可隨時通知承包商，并要求其提交修改的進度計劃的情形有()。A.發生洪水B.進度計劃中不符合合同的內容C.實際進度慢于計劃進度D.實際進度快于計劃進度E.由于承包商提供的設計、材料、設備等存在缺陷造成工程暫停【答案】BCD22、根據我國《招標投標法》的規定，招標代理機構應當具備的條件有()。A.有從事招標代理業務的營業場所和相應資金B.有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業力量C.有可以作為評標委員會人選的技術、經濟等方面的專家庫D.有自己的名稱的事業單位E.經有關行政機關批準成立【答案】ABC23、非正常終止設備工程合同的情形有()。A.由業主終止B.由承包商終止C.因不可抗力終止D.根據法律終止E.因結清證明生效終止【答案】ABCD24、民法是調整平等民事主體的自然人、法人及其他非法人組織之間()的法律規范的總稱。A.權利和義務關系B.債權和債務關系C.人身關系D.財產關系E.民事責任關系【答案】CD25、下列關于不安抗辯權的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權是先履行義務一方當事人享有的權利B.不安抗辨權是后履行義務一方當事人享有的權利C.不安抗辨權的行使方式是中止履行合同義務D.不安抗辨權的行使方式是終止履行合同義務E.不安抗辨權的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC26、業主要保證現場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業主指定的分包商E.業主雇用的其他承包商【答案】ABC27、當事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示不履行主要債務的B.在履行期限屆滿之前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務的C.因不可抗力不能實現合同目的D.當事人一方遲延履行主要債務的E.當事人一方違約致使不能實現合同目的【答案】ABC28、在設備工程合同履行中，承包商按照合同向工程師提交的申請付款的報表，應包括的內容有()。A.因法律變更和調整費用的各類款項B.期中付款證書的最低限額C.扣除保留金D.業主認為應扣減承包商的估算款額E.預付款的支付或返還額【答案】AC29、根據《勞動合同法》規定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB30、下列合同中，屬于無效合同的是()。A.甲明知乙沒有獲得丙的授權，但是仍與乙簽訂了合同，供應丙鋼材20噸B.甲、乙二人簽訂的買賣軍用槍支的合同C.-私營企業以欺詐手段與國有企業簽訂一份買賣合同D.甲、乙雙方為了逃避稅收，將汽車整車的進口簽訂為一份進口汽車配件的合同E.甲公司與乙、丙公司串通投標，甲中標后與招標人簽訂的施工合同【答案】BD31、下列選項中，屬于無效合同的有()。A.一方以欺詐手段訂立的合同B.一方以脅迫手段訂立的合同C.以合法形式掩蓋非法目的的合同D.損害社會公共利益的合同E.限制民事行為能力人訂立的合同【答案】CD32、下列流程中，屬于合同管理流程的有()。A.索賠流程B.變更流程C.設備啟動流程D.爭端解決流程E.中間驗收流程【答案】ABD33、下列關于不安抗辯權的敘述，正確的有()。A.不安抗辨權是先履行義務一方當事人享有的權利B.不安抗辨權是后履行義務一方當事人享有的權利C.不安抗辨權的行使方式是中止履行合同義務D.不安抗辨權的行使方式是終止履行合同義務E.不安抗辨權的適用條件是對方當事人死亡或喪失行為能力【答案】AC34、下列關于FIDIC新黃皮書對預付款扣減方式規定的說法，正確的有()。A.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的10%時開始扣還預付款B.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的20%時開始扣還預付款C.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的10%D.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的25%E.按照預付款的貨幣和比例計算【答案】AD35、在買賣合同中，出賣人就交付標的物負有保證第三人不得向買受人主張任何權利的義務，該義務的內容有()。A.出賣人對該標的物擁有所有權或處分權B.該標的物未侵犯第三人的知識產權C.出賣人對該標的物擁有租賃權并告知買受人D.出賣人將該標的物抵押給銀行并告知買受人E.出賣人將該標的物質押給銀行未告知買受人【答案】ABD36、下列屬于委托人授予監理人的權力有()。A.對本項目有關方案、計劃的審查權B.對本項目有關參與單位的協調權C.壓縮合同工期D.在項目實施過程中對“被監理人”的工作質量的檢查權、監督權E.對本項目合同款支付申請的審核權【答案】ABD37、承包商以“業主實質上未能履行合同義務”為由提出終止合同的通知生效后，業主的義務和責任有()。A.應迅速將履約保證退還給承包商B.應按照合同規定，向