一級建造師建設工程法規及相關知識第六次往年真題(附答案)一、多項選擇題(共30題，每題2分，每題的備選項中，有兩個或兩個以上的符合題意，有一個錯選則本題不得分，少選，所選的每個選項得0.5分)。1、根據《合同法》的規定，要約失效的情形有()等。A、拒絕要約的通知到達要約人B、在承諾期限內，受要約人作出承諾C、受要約人對要約的內容作出實質性的變更D、要約人依法撤回要約E、要約人依法撤銷要約【參考答案】：ACE【解析】：有下列情形之一的，要約失效：拒絕要約的通知到達要約人要約依法撤銷要約承諾期限屆滿，受要約人未作出承諾受要約人對要約的內容作出是指性變更?！耙s撤回”是指在要約生效之前，使之不發生法律效力的情形;既然未生效就不存在失效的問題。2、關于行政強制措施實施的程序，下列表述正確的有()。A、行政強制措施應當由兩名以上行政執法人員實施，并出示證件B、實施限制人身自由的行政強制措施不得超過法定期限C、行政機關將行政強制措施權委托給行業協會實施D、當事人不到場的，邀請見證人到場，由見證人和行政執法人員在現場筆錄上簽名或者蓋章E、行政強制措施實施前一律須向行政機關負責人報告并經批準，否則無效【參考答案】：ABD【解析】：C項，行政強制措施權不得委托。行政強制措施應當由行政機關具備資格的行政執法人員實施，其他人員不得實施。E項，依照法律規定實施限制公民人身自由的行政強制措施，在緊急情況下當場實施行政強制措施的，在返回行政機關后，立即向行政機關負責人報告并補辦批準手續。3、施工作業人員享有的安全生產權利包括（）。A、獲得安全生產所需的防護用品B、了解其作業場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應急措施C、安全事故隱患報告D、拒絕加班連續作業E、獲得意外傷害保險賠償【參考答案】：ABE【解析】：施工作業人員享有的安全生產權利主要有：①施工安全生產的知情權和建議權；②施工安全防護用品的獲得權；③批評、檢舉、控告權及拒絕違章指揮權；④緊急避險權；⑤獲得工傷保險和意外傷害保險賠償的權利；⑥請求民事賠償權。4、根據我國《行政復議法》的規定，具體行政行為具有（）情形的，決定撤銷、變更或者確認具體行政行為違法。A、主要事實不清、證據不足的B、適用依據錯誤的C、違反法定程序的D、超越或濫用職權的E、未舉行聽證程序的【參考答案】：ABCD【解析】：在行政復議中，決定撤銷、變更或者確認具體行政行為違法的情形有：①主要事實不清、證據不足的；②適用依據錯誤的;③違反法定程序的；④超越或者濫用職權的；⑤具體行政行為明顯不當的。5、下列關于借款合同的敘述，正確的有（）。A、借款合同都是諾成合同B、借款的利息不得在本金中預先扣除C、借款人應按照約定的用途使用借款。、自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或約定不明確的，視為支付利息E、民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率，但最高不得超過銀行同類貸款利率的2倍【參考答案】：BC【解析】：A項，借款合同一般都是諾成合同，但自然人之間的借款合同則為實踐合同；D項，自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或約定不明確的，視為不支付利息；E項，《最高人民法院關于人民法院審理借貸案件的若干意見》規定，民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率，各地人民法院可以根據本地區的實際情況具體掌握，但最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍。6、下列可以由行政法規設定的具體行政強制措施是()。A、凍結存款B、扣押財物C、查封設施D、限制人身自由E、限制出境【參考答案】：ABCD7、質證，是指當事人在法庭的主持下，圍繞證據的()，針對證據證明力的有無及證明力的大小，進行質疑、說明與辯駁的過程。A、客觀性B、真實性C、合法性D、合理性E、關聯性【參考答案】：BCE8、按照《安全生產許可條例》規定，下列哪些生產企業應當取得安全生產許可證方可開展經營活動()。A、煙花爆竹生產廠B、監理公司C、建筑公司D、房地產開發公司E、礦山企業【參考答案】：ACE9、下列選項中不屬于商事仲裁基本制度的是()。A、協議仲裁制度B、兩審終審制C、-裁終局制度D、公開審理制度E、或裁或審制度【參考答案】：BD10、按照《工傷保險條例》的規定，職工有下列情況可以認定為工傷的是()。A、出差途中，遭遇車禍受傷B、上班期間，發生機械傷害頃工作期間醉酒墜落致殘X作中幫助他人受到傷害X作中發生互毆受傷【參考答案】：BD11、安全生產許可證頒發管理機關或者其上級行政機關可以撤銷已經頒發的安全生產許可證的情形有()。A、取得安全生產許可證的建筑施工企業發生較大安全事故的B、安全生產許可證頒發管理機關工作人員濫用職權頒發安全生產許可證的C、超越法定職權頒發安全生產許可證資質的D、違反法定程序頒發安全生產許可證資質的E、對不具備安全生產條件的建筑施工企業頒發安全生產許可證的【參考答案】：BCDE【解析】：有下列情形之一的，資質許可機關或者其上級機關，根據利害關系人的請求或者依據職權，可以撤銷建筑業企業資質：①資質許可機關工作人員濫用職權、玩忽職守作出準予建筑業企業資質許可的；②超越法定職權作出準予建筑業企業資質許可的；③違反法定程序作出準予建筑業企業資質許可的；④對不符合許可條件的申請人作出準予建筑業企業資質許可的；⑤依法可以撤銷資質證書的其他情形。以欺騙、賄賂等不正當手段取得建筑業企業資質證書的，應當予以撤銷?！督ㄖ┕て髽I安全生產許可證管理規定》中規定，取得安全生產許可證的建筑施工企業，發生重大安全事12、申請外商投資建筑業企業資質應當向建設行政主管部門提交的資料包括（）。A、外商投資企業批準證書B、企業法人營業執照C、外商投資建筑業企業資質申請表D、投資方的銀行資信證明E、企業名稱預先核準通知書【參考答案】：ABCD【解析】：本題考核的是申請設立外商投資建筑業企業應當提交的資料。申請外商投資建筑業企業資質應當向建設行政主管部門提交下列資料：（1）外商投資建筑業企業資質申請表；（2）外商投資企業批準證書；（3）企業法人營業執照；（4）投資方的銀行資信證明；（5）投資方擬派出的董事長、董事會成員、企業財務負責人、經營負責人、工程技術負責人等任職文件及證明文件；（6）經注冊會計師或者會計師事務所審計的投資方最近三年的資產負債表和損益表；（7）建筑業企業資質管理規定要求提交的資料。13、根據我國《合同法》的規定，（）要約不可撤銷。A、要約人確定了承諾期限的B、要約人明示不可撤銷的C、書面發出的D、受要約人有理由認為要約不可撤銷的，并已經為履行合同做了準備工作的E、受要約人認為要約是不可撤銷的【參考答案】：ABD【解析】：《合同法》第19條規定，有下列情形之一的，要約不得撤銷：（1）要約人確定了承諾期限或者以其他形式明示要約不可撤銷;（2）受要約人有理由認為要約是不可撤銷的，并已經為履行合同做了準備工作。故A、B、D為正確選項。14、按照我國對標準的劃分，標準可分為強制性標準和推薦性標準。下列標準中可制定強制性標準的是（）。A、國家標準B、行業標準C、協會標準D、地方標準E、企業標準【參考答案】：ABD【解析】：根據《標準化法》、《標準化法實施條例》，我國的標準分為國家標準、行業標準、地方標準和企業標準。國家標準、行業標準、地方標準可以制定強制性標準。故A、B、D為正確選項。15、承擔侵權責任的方式主要有（）。A、停止侵害B、排除妨礙C、恢復原狀D、消除危險E、等價互換【參考答案】：ABCD16、工程項目存在下列情形之。的，應當重新組織建筑節能工程驗收（）。A、驗收執行標準不符合要求的B、參加驗收各方驗收意見不一致的C、未完成建筑節能工程設計內容的D、節能材料未提供檢測報告的E、驗收各方提出的問題未整改完畢的【參考答案】：ABE【解析】：工程項目驗收存在以下問題之一的，應重新組織建筑節能工程驗收：（1）驗收組織機構不符合法規及規范要求的；（2）參加驗收人員不具備相應資格的；（3）參加驗收各方主體驗收意見不一致的;（4）驗收程序和執行標準不符合要求的；（5）各方提出的問題未整改完畢的。A、B、E為正確選項。17、下列合同中屬于可撤銷合同的有（）。A、因重大誤解訂立的合同B、在訂立合同時顯失公平的合同C、因限制民事行為能力人依法不能獨立簽訂的合同D、因欺詐、脅迫而訂立的合同E、乘人之危而訂立的合同【參考答案】：ABDE【解析】：本題涉及的考點是可撤銷合同的種類?！逗贤ā芬幎?，下列合同，當事人一方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷：①因重大誤解訂立的。②在訂立合同時顯失公平的。③一方以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危，使對方在違背真實意思的情況下訂立的合同，受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構變更或者撤銷。18、《建設工程質量管理條例》規定，監理工程師應當按照工程監理規范的要求，采?。ǎ┑刃问剑瑢ㄔO工程實施監理。A、旁站B、巡視C、重點抽查D、專項檢查E、平行檢驗【參考答案】：ABE【解析】：本題考核的是工程監理的形式?！督ㄔO工程質量管理條例》規定，監理工程師應當按照工程監理規范的要求，采取旁站、巡視和平行檢驗等形式，對建設工程實施監理。19、《招標投標法實施條例》規定，國有資金占控股或者主導地位的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。當排名第一的中標候選人有（）情形的，招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人。A、放棄中標B、因不可抗力提出不能履行合同C、招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交D、被查實存在影響中標結果的違法行為E、他人對中標結果提出異議的【參考答案】：ABCD【解析】：《招標投標法實施條例》第55條規定：國有資金占控股或者主導地位的項目，招標人應當確定排名第一的中標候選人為中標人。排名第一的中標候選人放棄中標，因不可抗力提出不能履行合同，或者招標文件規定應當提交履約保證金而在規定的期限內未能提交，或者被查實存在影響中標結果的違法行為等情形，不符合中標條件的，招標人可以按照評標委員會提出的中標候選人名單排序依次確定其他中標候選人為中標人。本題中，E選項他人對中標結果提出異議的，在招標人作出答復前，只是“應當暫停招標投標活動”。故A、B、C、D為正確選項。20、建設單位的安全責任有（）。A、辦理臨時占用規劃批準范圍以外場地的手續B、采取措施保護施工現場毗鄰區域內地下管線C、提出保障施工作業人員安全的措施建議D、對安全技術措施進行審查E、保障安全施工所需投入【參考答案】：ADE【解析】：根據《建設工程安全生產管理條例》的相關規定，建設單位相關的安全責任包括：依法辦理有關批準手續；向施工單位提供真實、準確和完整的有關資料；不得提出違法要求和隨意壓縮合同工期；確定建設工程安全作業環境及安全施工措施所需費用；不得要求購買、租賃和使用不符合安全施工要求的用具設備等；申領施工許可證應當提供有關安全施工措施的資料；裝修工程和拆除工程的規定等。故A、D、E選項正確。而B選項為監理單位的安全責任，C選項為施工企業項目負責人的安全責任。21、某高層住宅工程結構設計合理使用年限50年，屋面防水為一級，設計使用年限15年，工程于2010年8月5日竣工驗收合格并交付使用，施工單位出具的質量保修書中有下列內容，其中符合法律法規要求的有（）。A、基礎工程的保修期限為50年B、屋面防水工程的保修期限為8年C、供熱系統的保修期限為自2010年采暖期起，到2011年采暖期結束日止D、設備安裝工程的保修期限為1年E、電氣管線工程的保修期限為2年【參考答案】：ABCE【解析】：本題考核的是建設工程質量保修書的主要內容?！督ㄔO工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為：（1）基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年；（3）供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期；（4）電氣管線、給水排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發包方與承包方約定。22、行政行為的特征主要表現在（）。A、行政行為是以國家強制力保障實施的B、行政行為具有一定的裁量性C、行政行為是執行法律的行為D、行政主體在實施行政行為時具有單方意志性E、行政行為以有償為原則，以無償為例外【參考答案】：ABCD【解析】：本題涉及的考點是行政機關的行政行為的特征。行政機關的行政行為具有以下特征：①行政行為是執行法律的行為。任何行政行為均須有法律根據，具有從屬法律性，沒有法律的明確規定或授權，行政主體不得做出任何行政行為。②行政行為具有一定的裁量性。這是由立法技術本身的局限性和行政管理的廣泛性、變動性、應變性所決定的。③行政主體在實施行政行為時具有單方意志性，不必與行政相對方協商或征得其同意，便可依法自主做出。④行政行為是以國家強制力保障實施的，帶有強制性。行政相對方必須服從并配合行政行為，否則行政主體將予以制裁或強制執行。23、關于項目負責人帶班生產制度的說法，正確的有（）。A、在同一時期最多能承擔兩個工程項目的管理工作B、應加強對重點部位，關鍵環節的控制C、要認真做好帶班生產記錄并簽字存檔備查D、每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的60%oE、因其他事務需離開施工現場時，應向工程項目的建設單位請假【參考答案】：BCE【解析】：根據相關規定，項目負責人在同一時期只能承擔一個工程項目的管理工作；項目負責人帶班生產時，要全面掌握工程項目質量安全生產狀況，加強對重點部位，關鍵環節的控制，及時消除隱患。要認真做好帶班生產記錄并簽字存檔備查；項目負責人每月帶班生產時間不得少于本月施工時間的80%；因其他事務需離開施工現場時，應向工程項目的建設單位請假，經批準后方可離開。離開期間應委托項目相關負責人負責其外出時的日常工作。故B、C、E為正確選項。24、施工企業的主要負責人，對于本單位生產安全工作的主要職責包括（）。A、編制專項工程施工方案B、建立、健全本單位安全生產責任制C、組織制定本單位安全生產規章制度和操作規程D、保證本單位安全生產投入的有效實施E、督促、檢查本單位的安全生產工作，及時消除生產安全事故隱患【參考答案】：BCDE【解析】：《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位應當建立健全安全生產責任制度和安全生產教育培訓制度，制定安全生產規章制度和操作規程，保證本單位安全生產條件所需資金的投入，對所承擔的建設工程進行定期和專項安全檢查，并做好安全檢查記錄。25、根據我國《行政訴訟法》的規定，可以設定吊銷企業營業執照行政處罰的規范性文件是（）。A、地方政府規章B、法律C、部門規章D、行政法規E、地方性法規【參考答案】：BD【解析】：《行政處罰法》根據我國的立法體系，對不同法律規范性文件設定各類行政處罰的權限劃分作出了規定：（1）法律?？梢栽O定各種行政處罰。其中，限制人身自由的行政處罰，只能由法律設定。（2）行政法規。可以設定除限制人身自由以外的行政處罰。（3）地方性法規?？梢栽O定除限制人身自由、吊銷企業營業執照以外的行政處罰。（4）部門規章。可以在法律、行政法規規定的給予行政處罰的行為、種類和幅度的范圍內作出具體規定。尚未制定法律、行政法規的，部門規章對違反行政管理秩序26、工程施工合同履行過程中，建設單位遲延支付工程款，則施工單位要求建設單位承擔違約責任的方式可以是（）。A、提前支付所有工程款B、繼續履行合同C、降低工程質量標準D、支付逾期利息E、提高合同價款【參考答案】：BD【解析】：根據《合同法》的規定，違約責任承擔方式主要有繼續履行合同、采取補救措施、支付違約金和賠償損失等。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第17條規定，當事人對欠付工程價款利息計付標準有約定的，按照約定處理；沒有約定的，按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計息。結合本案的情況，應選BD項。27、下列義務中，屬于建設工程監理企業安全生產管理主要義務是（）。A、安全技術措施審查B、安全設備合格審查C、專項施工方案審查。、施工招標審查E、安全生產事故隱患報告【參考答案】：ACE【解析】：根據《建設工程安全生產管理條例》第14條的規定，工程監理單位應當審查施工組織設計中的安全技術措施或者專項施工方案是否符合工程建設強制性標準。工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改；情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。故應選ACE項。28、根據《仲裁法》，當事人有證據證明仲裁裁決存在（）情形的，可以向人民法院申請撤銷該仲裁裁決。入、雙方當事人均不滿意仲裁結果B、沒有仲裁協議C、仲裁員隱瞞了應該回避的事由D、沒有對另一方當事人形成強制作用E、裁決事項超出仲裁委員會權限【參考答案】：BCE【解析】：當事人提出證據證明裁決有下列情形之一的，可以向仲裁委員會所在地的中級人民法院申請撤銷裁決：（1）沒有仲裁協議的；（2）裁決的事項不屬于仲裁協議的范圍或者仲裁委員會無權仲裁的；（3）仲裁庭的組成或者仲裁的程序違反法定程序的；（4）裁決所依據的證據是偽造的；（5）對方當事人隱瞞了足以影響公正裁決的證據的；（6）仲裁員在仲裁該案時有索賄受賄，徇私舞弊，枉法裁決行為的。29、建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，經鑒定工程質量合格，關于竣工日期，說法正確的有（）。A、應當以合同約定的竣工日期作為竣工日期B、應當以鑒定合格日期為竣工日期C、鑒定日期為順延工期的期間D、應當以申請鑒定日期作為竣工日期E、應當以提交竣工驗收報告的日期為竣工日期【參考答案】：BC【解析】：建設工程經竣工驗收合格的，以竣工驗收合格之日為竣工日期?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第15條規定，建設工程竣工前，當事人對工程質量發生爭議，工程質量經鑒定合格的，鑒定期間為順延工期期間。30、甲從自己承包的土地上出入不便，遂與乙書面約定在乙承包的土地上開辟一條道路供甲通行，但沒有進行登記。關于該約定性質和效力的說法，正確的有（）。A、該約定屬于有關相鄰關系的約定B、該約定屬于土地承包合同C、該約定屬于地役權合同D、沒有進行登記不影響該約定的合同效力E、如果甲將其承包的土地轉移給他人，受讓人有權在乙承包的土地上通行【參考答案】：CDE【解析】：本題考查的是地役權的概念及使用范圍。二、單項選擇題（共70題，每題1分，每題的備選項中，只有一個最正確或最符合題意。選對每題得一分，沒選或選錯均不得分）。1、在施工合同履行過程中，當事人一方可以免除違約責任的情形是（）。A、因為建設單位拖延提供圖紙，導致建筑公司未能按合同約定時間開工B、因為建筑公司自有設備損壞，導致工期拖延C、因為發生洪災，建筑公司無法在合同約定的工期內竣工D、因為三通一平工期拖延，建設單位不能在合同約定的時間內提供施工場地【參考答案】：C【解析】：《合同法》第一百一十七條第一款規定，因不可抗力不能履行合同的，根據不可抗力的影響，部分或者全部免除責任，但法律另有規定的除外。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。本案中的洪災是不可抗力，屬于違約責任的免責情形。2、物權變更自登記時發生法律效力的是（）。A、船舶所有權B、土地抵押權C、機動車所有權D、地役權【參考答案】：B3、下列糾紛中，適用《仲裁法》仲裁的是（）。A、勞動合同糾紛B、繼承糾紛C、對罰款不服發生的糾紛D、總分包之間的合同糾紛【參考答案】：D4、某工程項目完工后施工單位于2011年3月5日提請建設單位進行竣工驗收，工程于2011年3月18日通過驗收，建設單位于2011年3月28日履行了備案手續，后于2011年4月2日工程交付建設單位使用，則該工程質量保修期應從（）算起。A、2011年3月5日B、2011年3月18日C、2011年3月28日D、2011年4月2日【參考答案】：B【解析】：《建設工程質量管理條例》第40條規定：“建設工程的保修期，自竣工驗收合格之日起計算”。故B為正確選項。5、在建設工程活動中，（）是最為常用的一種擔保方式。A、定金B、抵押C、保證D、質押【參考答案】：C【解析】：本題考核的是建設工程保證擔保的方式。在建設工程活動中，保證是最為常用的一種擔保方式。6、建筑施工安全生產許可證有效期滿需要延期的，應當于期滿前（）個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。TOC\o"1-5"\h\zA、6B、2C、3D、4【參考答案】：C【解析】：根據《安全生產許可證條例》第9條第1款規定，安全生產許可證的有效期為3年。安全生產許可證有效期滿需要延期的，企業應當于期滿前3個月向原安全生產許可證頒發管理機關辦理延期手續。故應選C項。7、下列不屬于建設工程安全生產基本方針的是（）。A、安全第一B、預防為主C、防治結合D、綜合治理【參考答案】：C8、某工程預計工期10個月，施工合同價款為600萬元人民幣。根據《建筑工程施工許可管理辦法》的規定，建設單位在申請領取施工許可證時，應當到位的資金原則上不得少于（）萬元人民幣。TOC\o"1-5"\h\zA、150B、180C、300D、600【參考答案】：C【解析】：本題考核的是建設資金的落實。《建筑工程施工許可管理辦法》明確規定，建設工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。9、關于建設工程見證取樣的說法，正確的是（）。A、入、施工人員對工程涉及結構安全的試塊、試件和材料，應當在建設單位或工程監理單位監督下現場取樣B、B、設計結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢比例不得低于有關技術標準中規定應取樣的50%C、C、墻體保溫材料必須實施見證取樣和送檢D、D、見證人員應由施工企業中具備施工試驗知識的專業技術人員擔當【參考答案】：A【解析】：所謂見證取樣和送檢，是指在建設單位或工程監理單位人員的見證下，由施工單位的現場試驗人員對工程中涉及結構安全的試塊、試件和材料在現場取樣；涉及結構安全的試塊、試件和材料見證取樣和送檢的比例不得低于有關技術標準中規定應取樣數量的30%；必須實行見證取樣和送檢的其他試塊、試件和材料中不包括墻體保溫材料；見證人員應由建設單位或該工程的監理單位中具備施工試驗知識的專業技術人員擔任。10、關于要約的法律效力，下列說法錯誤的是（）。A、投標人向招標人發出的投標文件，自到達招標人時起生效B、要約人如果在要約中約定存續期間，受要約人必須在此期間內承諾C、要約可以隨時撤回D、撤銷要約的通知應當在受要約人發出承諾通知之前或與要約同時到達受要約人【參考答案】：C【解析】：C項，要約可以撤銷，但撤銷要約的通知應當在要約到達受要約人之前或者與要約同時到達受要約人。11、將各種不同的安全責任落實到負有安全管理責任的人員和具體崗位人員身上的制度稱為（）。A、群防群治制度B、安全生產檢查制度C、安全生產責任制度D、安全生產管理制度【參考答案】：C【解析】：《建筑法》規定，建筑工程安全生產管理必須建立健全安全生產的責任制度和群防群治制度。《建設工程安全生產管理條例》進一步規定，施工單位應當建立健全安全生產責任制度和安全生產教育培訓制度。其中，安全生產責任制度的主要內涵是將各種不同的安全責任落實到負有安全管理責任的人員和具體崗位人員身上。故C為正確選項。12、某工程需租用鋼管腳手架，出租和承租雙方口頭約定租期為8個月。下列關于該租賃合同的說法中，錯誤的是（）。入、雙方應以書面形式訂立合同B、以口頭方式訂立，則租賃期限視為6個月C、以口頭方式訂立的合同，出租人可隨時解除合同，只需在合理期限之前通知承租人D、以口頭方式訂立的合同，承租人可隨時解除合同【參考答案】：B【解析】：《合同法》第215條規定，碑賃期限六個月以上的，應當采用書面形式。當事人耒采用書面形式的，視為不定期租賃。不定期租賃合同，當事人可以隨時解除合同，但出租人解除合同應當在合理期限之前通知承租人。故B為正確選項。13、擔保方式中，必須由第三人為一方當事人提供擔保的是（）。A、保證B、抵押C、留置D、定金【參考答案】：A14、關于當事人、利害關系人提出的執行異議，下列說法錯誤的是（）。A、當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定的，可以向負責執行的人民法院提出書面異議B、人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查C、人民法院對異議進行審查后，理由成立的，裁定撤銷或者改正D、當事人、利害關系人對駁回的裁定不服的，可以向上級人民法院提起上訴【參考答案】：D【解析】：當事人、利害關系人認為執行行為違反法律規定的，可以向負責執行的人民法院提出書面異議。當事人、利害關系人提出書面異議的，人民法院應當自收到書面異議之日起15日內審查，理由成立的，裁定撤銷或者改正；理由不成立的，裁定駁回。當事人、利害關系人對裁定不服的，可以自裁定送達之日起10日內向上一級人民法院申請復議。15、結構施工、安裝裝飾裝修階段，對易產生揚塵的堆放材料應采?。ǎ┐胧?。A、封閉存放B、搭設封閉性臨時專用道C、覆蓋D、水淋【參考答案】：C【解析】：結構施工、安裝裝飾裝修階段，對易產生揚塵的堆放材料應采取覆蓋措施；對粉末狀材料應封閉存放；場區內可能引起揚塵的材料及建筑垃圾搬運應有降塵措施，如覆蓋、灑水等；澆筑混凝土前清理灰塵和垃圾時盡量使用吸塵器，避免使用吹風器等易產生揚塵的設備；機械剔鑿作業時可用局部遮擋、掩蓋、水淋等防護措施；高層或多層建筑清理垃圾應搭設封閉性臨時專用道或采用容器吊運。16、從不同類型法律的關系看，下列關于工程建設審計結論的說法中，錯誤的是（）A、當事人可以約定以審計結論作為合同的結算依據B、審計結論與合同價款不一致并不必然影響合同效力C、審計結論任何時候都不能作為合同案件的判決依據D、合同約定不明或約定無效時，審計結論可以作為判決依據【參考答案】：C【解析】：根據最高人民法院在《關于建設工程承包合同案件中雙方當事人已確定的工程價款與審計部門審計的.T程決算價款不一致時如何運用法律問題的電話答復意見》（見教材）.審計是國家對建設單位的一種行政監督，不影響建設單位與承建單位的合同效力，只有在合同明確約定以審計結論作為結算依據或約定不明確、約定無效的情況下，才能將審計結論作為判決依據。根據本題題意只有C選項符合題意。17、某施工單位在4月2日與保險公司簽訂了建筑意外傷害保險合同。工程計劃開工日期為4月20日，監理工程師指令提前至4月10日進場施工。開工后第二天施工管理人員在工地遭受意外傷害。這時保險公司承擔保險責任的起算時間應為（）。A、4月2日B、4月10日C、4月20日D、發生損害之日【參考答案】：B【解析】：根據《建設工程安全生產管理條例》第38條規定，意外傷害保險期限自建設工程開工之日起至竣工驗收合格止。本案工程實際于4月10日下達開工令，故B選項正確。18、工程監理單位與建設單位之間屬于（）合同關系。A、行紀居間B、技術服務C、委托代理D、工程承包【參考答案】：C【解析】：《民法通則》第64條規定：“委托代理人按照被代理人的委托行使代理權”?！逗贤ā返?76條規定：“建設工程實行監理的，發包人應當與監理人采用書面形式訂立委托監理合同。發包人與監理人的權利和義務以及法律責任，應當依照本法委托合同以及其他有關法律、行政法規的規定”。《建設工程質量管理條例》第12條規定：“實行監理的建設工程，建設單位應當委托具有相應資質等級的工程監理單位進行監理”；第36條規定：“工程監理單位應當依照法律、法規以及有關技術標準、設計文件和建設工程承包合同，代表建設單位對工程質量實施監理，并對施19、某建設工程采用招標方式選擇承包人，則關于該建設工程招標投標過程中的各行為，下列說法正確的是（）。A、雖然投標邀請書的對象是明確的，但仍屬要約邀請B、投標人購買招標文件，屬要約行為C、投標人參加現場考察，屬要約行為D、評標委員會推薦中標候選人，屬承諾行為【參考答案】：A【解析】：本題涉及的考點是要約邀請、要約、承諾的判斷。要約邀請是希望他人向自己發出要約的意思表示。投標人購買招標文件、參加現場考察不屬要約行為；招標人發出中標通知書，屬于承諾行為。20、下列關于保證方式的表述，錯誤的是（）。A、保證方式包括一般保證和連帶責任保證B、當事人對保證方式沒有約定或者約定不明確的，按照一般保證承擔保證責任C、當事人在保證合同中約定，債務人不能履行債務時，由保證人承擔保證責任的，為一般保證D、連帶責任保證的債務人在主合同規定的債務履行期屆滿沒有履行債務的，債權人可以要求保證人在其保證范圍內承擔保證責任【參考答案】：B21、《建設工程安全生產管理條例》規定，施工單位施工現場臨時搭建的建筑物不符合安全使用要求的，可處（）的罰款。A、5?10萬元B、10?20萬元C、10?30萬元D、20~50萬元【參考答案】：A22、關于推薦性標準，下列說法正確的是（）。A、不管什么級別的推薦性標準，都可以不執行B、如果是推薦性地方標準，必須要執行C、如果是推薦性行業標準，必須要執行D、如果是推薦性國家標準，必須要執行【參考答案】：A23、要式合同是指（）的合同。A、法律上已經確定了一定的名稱和規則B、當事人雙方互相承擔義務C、根據法律規定必須采用特定形式D、當事人雙方意思表示一致即告成立【參考答案】：C【解析】：要式合同是指根據法律規定必須采取特定形式訂立的合同。如《合同法》規定，建設工程合同應當采用書面形式。24、建設工程施工合同應以（）為合同履行地。A、A、發包方住所地B、B、合同簽證地C、頃施工行為地D、D、承包方住所地【參考答案】：C25、代理人知道被委托代理的事項違法仍然進行代理活動的，由()承擔法律責任。A、代理人B、被代理人C、被代理人和代理人連帶D、第三人【參考答案】：C【解析】：《民法通則》第六十七條規定，代理人知道被委托代理的事項違法仍然進行代理活動的，或者被代理人知道代理人的代理行為違法不表示反對的，由被代理人和代理人負連帶責任。26、施工合同履行過程中，合同一方當事人提出變更合同要求。在雙方就變更內容協商期間，合同應()履行。A、中止B、終止C、繼續D、對要求變更的部分中止【參考答案】：C【解析】：當事人協商一致，可以變更合同。在協商期間，還未發生變更的效力，雙方必須按原合同繼續履行。本題不難，但注意如果將來將題目改為案例題，可能會有相當迷惑性。例如：施工合同履行過程中，建設單位書面通知施工單位即將修改原設計圖紙，但未就現場施工安排作出任何指示。則在等待設計變更通知期間，施工單位應（B）A中止施工B繼續施工C對要求變更的部位中止施工D對未變更部位繼續施工選B是有法律依據的，選ACD符合道德良心，但沒有法律依據。分析如下：如果建設單位在指令中明確提出停工，施工單位接受，則形成合同變27、乙公司將甲承包商訂購的材料交由丙公司運送，約定運費由甲支付。運輸途中遭遇山洪，全部材料被毀。關于此損失的責任分擔，下列說法中正確的是（）。A、丙可要求甲支付運費B、甲可要求乙賠償損失C、乙可要求丙賠償損失D、材料損失由甲承擔【參考答案】：D28、《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，國務院安全生產監督管理部門可以會同國務院有關部門，制定事故等級劃分的（）規定。A、強制性B、補充性C、推薦性D、參考性【參考答案】：B【解析】：本題考核的是生產安全事故等級劃分的補充性規定。《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，國務院安全生產監督管理部門可以會同國務院有關部門，制定事故等級劃分的補充性規定。29、關于法律責任特征的表述中，不正確的是（）。A、法律責任即承擔不利的后果B、法律責任的實現由國家強制力作保障C、法律責任的認定和追究，由國家專門機關依約定程序進行D、法律責任是因違反法律上的義務（包括違約等）而形成的法律后果，以法律義務存在為前提【參考答案】：C【解析】：本題考核的是法律責任的特征。法律責任的特征為：（1）法律責任是因違反法律上的義務（包括違約等）而形成的法律后果，以法律義務存在為前提；（2）法律責任即承擔不利的后果；（3）法律責任的認定和追究，由國家專門機關依法定程序進行；（4）法律責任的實現由國家強制力作保障。30、根據合同法的規定，對建設工程合同沒有特殊規定的，適用（）的一般規定。A、承攬合同B、技術合同C、委托合同D、行紀合同【參考答案】：A【解析】：建設工程合同在《合同法》第16章，《合同法》第16章第‘287條規定，本章沒有規定的，適用承攬合同的有關規定。故A選項正確。31、《行政強制法》所稱的行政強制，包括行政強制措施和()。A、行政強制許可B、行政強制賠償C、行政強制執行D、行政強制處罰【參考答案】：C【解析】：《行政強制法》所稱的行政強制，包括行政強制措施和行政強制執行。故C為正確選項。32、施工單位于2013年6月1日提交工程竣工驗收報告，建設單位因故遲遲不予組織竣工驗收；同年10月8日建設單位組織竣工驗收時因監理單位的過錯未能正常進行；10月20日建設單位實際使用該工程。則施工單位承擔的保修期應于()起計算。A、2013年6月1日B、2013年8月30日C、2013年10月8日D、2013年10月20日【參考答案】：A33、《建筑法》規定，施工現場安全由（）負責。A、監理單位8、施工單位C、設計單位D、建設單位【參考答案】：B【解析】：本題考核的是施工現場安全的責任單位?！督ㄖā芬幎?，施工現場安全由建筑施工企業負責。實行施工總承包的，由總承包單位負責。分包單位向總承包單位負責，服從總承包單位對施工現場的安全生產管理。34、下列關于行政復議與行政訴訟的表述，錯誤的是（）。A、當事人提出行政復議，必須是在行政機關已經作出行政決定之后B、當事人對行政機關的行政決定不服，只能按照法律規定向有行政復議權的行政機關申請復議C、行政復議以書面審查為主，以調解為原則D、行政訴訟的被告與原告是恒定的【參考答案】：C【解析】：行政復議的基本特點是：（1）提出行政復議的，必須是認為行政機關行使職權的行為侵犯其合法權益的公民、法人和其他組織；（2）當事人提出行政復議，必須是在行政機關已經作出行政決定之后，如果行政機關尚未作出決定，則不存在復議問題。復議的任務是解決行政爭議，而不是解決民事或其他爭議；（3）當事人對行政機關的行政決定不服，只能按照法律規定向有行政復議權的行政機關申請復議；（4）行政復議以書面審查為主，以不調解為原則。行政訴訟的主要特征是：（1）行政訴訟是法院解決行政機關實施具體行政行為時與公民、法人或其35、下列選項中，屬于行政強制執行方式的是（）。A、限制人身自由B、扣押C、查封D、劃撥【參考答案】：D【解析】：行政強制措施的種類：（1）限制公民人身自由；（2）查封場所、設施或者財物；（3）扣押財物；（4）凍結存款、匯款；（5）其他行政強制措施。行政強制執行的方式：（1）加處罰款或者滯納金；（2）劃撥存款、匯款；（3）拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設施或者財物；（4）排除妨礙、恢復原狀；（5）代履行；（6）其他強制執行方式。故D為正確選項。36、某建設項目實行施工總承包，則該建設工程的安全生產事故應急救援預案應由（）編制。A、監理單位統一組織B、總承包單位統一組織C、總承包單位和分包單位各自D、建設單位統一組織【參考答案】：B37、某建筑項目位于城市市區內，按照《環境噪聲污染防治法》要求，施工中向周圍生活環境排放標準應當符合國家規（）排放標準。A、建筑施工場界環境噪聲B、建筑施工機械噪聲C、城市市區環境噪聲D、城市生活區環境噪聲【參考答案】：A【解析】：按照《環境噪聲污染防治法》第28條規定：在城市市區范圍內向周圍生活環境排放建筑施工噪聲的，應當符合國家規定的建筑施工場界環境噪聲排放標準。故A為正確選項。38、根據我國《物權法》的規定，建設用地使用權人依法對土地享有的權利不包括（）。A、所有權B、使用權C、收益權。、占有權【參考答案】：A【解析】：《物權法》第135條規定：建設用地使用權人依法對國家所有的土地享有占有、使用和收益的權利。故A為正確選項。39、因為承包某工程項目需要，甲建筑工程公司與乙建材供應公司簽訂了一份建材購銷合同，合同約定，乙公司將位于某地倉庫內的水泥100t賣給甲公司，單價500元/to同時雙方又簽訂了一份倉儲合同，由乙公司負責為甲公司保管這批水泥直至該項目結束。某晚，乙公司的倉庫遭雷擊起火，在救火過程中甲公司的水泥被淋濕50t，工作人員將剩余的水泥清理出來堆放在院子中就各自回去睡覺了。夜里，天降暴雨，剩余50t水泥全被沖毀。根據我國《合同法》的規定，下列說法中，正確的是（）。A、乙公司因不可抗力違約不應承擔違約責任B、乙公司應承擔因救火被淋濕的50t水泥的賠償責任C、乙公司應承擔因暴雨被沖毀的50t水泥的賠償責任D、乙公司應承擔全部100t水泥的賠償責任【參考答案】：C【解析】：本題考核的是違約責任的承擔及違約責任的免除。在合同履行過程中，如果出現法定的免責條件或合同約定的免責事由，違約人將免于承擔違約責任。我國的《合同法》僅承認不可抗力為法定的免責事由。本題中救火過程中被水淋濕50t水泥的損失無需乙公司承擔賠償責任，而被雨水淋濕的50t水泥的損失應由乙公司賠償。40、按照《注冊建造師執業工程規模標準規定（試行）》的規定，下列關于注冊建造師執業的工程規模標準的表述中，正確的是（）。A、建筑工程專業中的房屋建筑工程分為10個工程類別B、-般房屋建筑，工程劃分為工業、民用與公共建筑工程三類項目頃工業、民用與公共建筑以建筑物的層數劃分，28層以上為大型工程項目D、-級注冊建造師可擔任大、中、小型項目施工負責人【參考答案】：D41、根據《公司法》，公司法人成立日期是（）之日。A、公司營業執照簽發8、申請公司設立頃工商管理機關批準D、組織機構代碼證簽發【參考答案】：A【解析】：企業法人依法經工商行政管理機關核準登記后取得法人資格。企業法人分立、合并或者有其他重要事項變更，應當向登記機關辦理登記并公告。企業法人分立、合并，其權利和義務由變更后的法人享有和承擔。42、按照《招標投標法》及相關法規的規定，下列評標定標行為中違法的是（）。A、甲企業投標報價高于招標文件設定的最高限價，評標委員會沒有將其列入中標候選人B、乙企業投標報價最低，但評標委員會認為該報價可能低于其企業成本，未作為中標候選人推薦C、招標人在評標委員會推薦的中標候選人之外確定了中標人D、由于排名第一的中標候選人未能按規定提交履約保證金，招標人將排名第二的候選人定為中標人【參考答案】：C【解析】：C項，《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。43、關于法院采取訴訟財產保全與訴前財產保全措施時，申請人是否需要提供擔保的說法，正確的是（）。入、申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者根據法院要求提供擔保8、申請人對于前者應當提供擔保，而對于后者不需提供擔保頃申請人對于前者根據法院要求提供擔保，而對于后者應當提供擔保。、申請人對于前者不需提供擔保，而對于后者應當提供擔?！緟⒖即鸢浮浚篊【解析】：訴前財產保全的申請人，應當提供相應擔保，否則人民法院將駁回其申請。這是由于訴前財產保全會給被申請人帶來相應的損失，而案件尚未受理，是非也難以斷定，一旦采取的保全措施錯誤，則相應的損失必須由申請人承擔，因此申請人應當提供擔保。而訴訟中的財產保全，則是由人民法院根據具體情況，可能會責令申請人提供擔保，也可能不需要申請人提供擔保。當然，在實踐中，仍然以要求提供擔保的情形居多。44、下列屬于著作權中人身權的是（）。A、保護作品完整權B、使用權C、許可使用權D、轉讓權【參考答案】：A45、建設單位應自建設項目投入試生產之日起（）個月內，向有關部門申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。TOC\o"1-5"\h\zA、3B、1C、2D、5【參考答案】：A【解析】：根據《建設項目環境保護管理條例》第20條的規定，建設項目竣工后，建設單位應當向審批該建設項目環境影響報告書、環境影響報告表或者環境影響登記表的環境保護行政主管部門，申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。環境保護設施竣工驗收，應當與主體工程竣工驗收同時進行。需要進行試生產的建設項目，建設單位應當自建設項目投入試生產之日起3個月內，向審批該建設項目環境影響報告書、環境影響報告表或者環境影響登記表的環境保護行政主管部門，申請該建設項目需要配套建設的環境保護設施竣工驗收。故應選A項。46、按照裝飾裝修專業工程規模標準，下列幕墻工程屬于中型規模的是（）。A、面積6000mtfB、幕墻高70m，面積3000mtfC、幕墻高50m，面積5000mtfD、幕墻高40m【參考答案】：C【解析】：幕墻工程規模標準是：大型單體建筑幕墻高度不小于60m或面積不小于6000mm^；中型單體建筑幕墻高度小于60m且面積小于6000mm;小型：無。47、當事人一方違約后，對方未采取適當措施致使損失擴大的，()。A、應當承擔違約責任B、不得就任何損失請求賠償C、不能就擴大的損失要求賠償D、應當承擔侵權責任【參考答案】：C【解析】：當事人一方違約后，對方應當采取適當措施防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由違約方承擔。48、對于達到一定規模的危險性較大的分部分項工程的專項施工方案，應由()組織專家論證、審查。A、安全監督管理機構B、建設單位C、監理單位。、施工企業【參考答案】：D【解析】：本題考查的是編制安全技術措施、專項施工方案和安全技術交底的規定。對于超過一定規模的危險性較大的分部分項工程，施工單位應當組織專家對專項方案進行論證。49、根據《建設工程質量保證金管理暫行辦法》，全部或部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額（）左右的比例預留保證金。A、3%B、5%C、10%D、15%【參考答案】：B【解析】：本題考查的是質量責任的損失賠償。全部或部分使用政府投資的建設項目，按工程價款結算總額5%左右的比例預留保證金。參見教材50、在下列關于開標的有關規定中，正確的是（）。A、開標過程應當記錄B、開標應由公正機構主持C、開標應在投標有效期至少30天前進行D、開標應投在投標文件截止時間之后盡快進行【參考答案】：A51、《民用建筑節能條例》規定，施工圖設計文件審查機構應當按照民用建筑節能強制性標準對施工圖設計文件進行審查；經審查不符合民用建筑節能強制性標準的，縣級以上地方政府建設行政主管部門不得頒發（）。A、規劃許可證8、施工許可證C、圖紙審查合格證明D、質量監督備案證明【參考答案】：B【解析】：《民用建筑節能條例》第13條規定：“施工圖設計文件審查機構應當按照民用建筑節能強制性標準對施工圖設計文件進行審查；經審查不符合民用建筑節能強制性標準的，縣級以上地方人民政府建設主管部門不得頒發施工許可證”。故’B為正確選項。52、當事人不服第一審判決的，有權在判決書送達之日起（）日內提出上訴。TOC\o"1-5"\h\zA、45B、30C、15D、60【參考答案】：C53、承、發包雙方在施工合同中約定，雙方在履行合同過程中所發生的爭議，均提交上海的仲裁委員會仲裁（注，上海地區有兩家仲裁委員會）。那么，下列說法中正確的是（）。A、該約定意思表示明確，有效B、當事人可以協議選擇位于上海的其中一家仲裁機構申請仲裁C、由于該約定對于仲裁委員會的選擇不是唯一的，因而無效D、當事人可以申請仲裁，也可以提起訴訟【參考答案】：B54、下列保險中，屬于強制性保險的是（）。A、意外傷害保險B、建筑工程一切險C、安裝工程一切險。、工傷保險【參考答案】：D【解析】：職工應當參加工傷保險，由用人單位繳納工傷保險費，職工不繳納工傷保險費。此外，《建筑法》還規定，建筑施工企業必須為從事危險作業的職工辦理意外傷害保險，支付保險費。《建設工程安全生產管理條例》第三十八條規定，施工單位應當為施工現場從事危險作業的人員辦理意外傷害保險。意外傷害保險費由施工單位支付。意外傷害保險屬于強制性保險，必須依法辦理。55、建筑施工企業的特種作業人員不包括（）。A、架子工B、鋼筋工C、起重信號工D、起重機械司機【參考答案】：B【解析】：建筑施工企業特種作業人員是指建筑電工、建筑架子工、建筑起重信號司索工、建筑起重機械司機、建筑起重機械安裝拆卸工、高處作業吊籃安裝拆卸工等。56、根據相關司法解釋的規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用后的（）工程質量不符合約定為由主張權利的，法院應予以支持。A、主體結構B、電氣C、裝飾D、暖通【參考答案】：A【解析】：本題考核的是未經竣工驗收的工程出現質量問題的處理?！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P于審理建設施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持；但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。57、《建設工程質量管理條例》規定，（）應當將施工圖設計文件報縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門審查。入、施工單位B、監理單位C、建設單位D、設計單位【參考答案】：C【解析】：本題涉及的考點是建設單位相關的質量責任和義務?！督ㄔO工程質量管理條例》規定，建設單位應當將施工圖設計文件報縣級以上人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門審查。施工圖設計文件未經審查批準的，不得使用。58、在代理關系中，第三人知道行為人超越代理權，還與行為人實施民事行為，給他人造成損害的，由（）。A、第三人與行為人承擔連帶責任B、行為人自行承擔C、第三人自行承擔D、被代理人與第三人承擔連帶責任【參考答案】：A【解析】：第三人知道行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權已終止還與行為人實施民事行為給他人造成損害的，由第三人和行為人負連帶責任。59、關于建設單位安全生產責任的說法，錯誤的是（）。A、應當向施工企業提供地下管線資料B、應當依法履行合同，不得壓縮合同約定的工期C、應當進行安全施工技術交底D、應當對拆除工程進行備案【參考答案】：C【解析】：《建設工程安全生產管理條例》第6條規定，建設單位應當向施工企業提供包括地下工程在內的有關資料，并保證資料的真實、準確、完整；第7條規定，建設單位不得壓縮合同約定的工期;第11條規定，建設單位應當在拆除工程施工15日前，將有關資料報送建設工程所在地的縣級以上地方人民政府建設行政主管部門或者其他有關部門備案。本題中，進行安全施工技術交底屬于施工企業的安全責任。故C為正確