1、精選優質文檔-傾情為你奉上分布式光伏電站安裝施工合同發 包 人 ： 承 包 人 ：簽約地點 ：簽訂日期 ：鑒于發包人擬委托承包人承擔分布式光伏電站工程的安裝施工任務,且承包人同意該委托。根據中華人民共和國合同法、中華人民共和國建筑法和其他相關法律、法規和規章的規定，雙方經協商一致，簽訂本協議。一、工程概況：光伏發電站1、工程名稱：2、工程地點：承包范圍：以實際安裝量為準二、合同工期1、計劃開工日期：2、計劃竣工日期：三、合同方式：本合同為按量計價合同。四、合同價格：1、本工程合同價格為每片板RMB 元（大寫 ）。 2、除根據合同約定的在工程實施過程中需進行增減的款項外，合同價格不作調整。注：雙

2、方有關工程的洽商、變更等協議或文件視為本合同的組成部分。五、相關具體事項 1、承包人向發包人承諾按照國家法律法規及行業規范要求對本合同約定進行施工；發包人向承包人承諾按照專用合同條款中有關合同價款支付規定和支付方式支付合同價款。2、承包人權責1) 服從發包人的管理、組織，按照發包人的要求提交施工計劃；2) 承包人必須嚴格按照安全操作規程施工，由于違章操作以及無證操作導致發生人身安全事故的，均由承辦人自行承擔后果；3) 承包人搬運、安裝光伏板應做好防護措施，確保安全。若有發生破損現象，按照進貨合同價格賠償；4) 承包人負責本工程光伏電站的施工勞務。3、質量保證（符合國家和行業驗收標準）1) 工程

3、質量驗收按國家相關的驗收標準執行。承包人應保證工程質量達到通過最終本工程項目業主驗收的目標，否則，因此承包人應向發包人支付金額為本合同總額10%的違約金，并承擔發包人因此遭受的損失，包括但不限于發包人因此支出的所有費用、損失、本工程項目業主向發包人提出的各項索賠等。同時，承包人仍應繼續采取措施確保工程質量直至通過本工程項目業主驗收為止。2) 因承包人原因造成工程質量達不到合同約定驗收標準的，發包人有權要求承包人返工或修改，直至符合要求為止。檢查合格后又發現質量問題時，仍由承包人承擔責任，進行返工，修改。3) 承包人應在工程開工前向發包人提供與本工程相關的資質文件、施工資料、施工方案，經發包人認

4、可后才可進行施工。4) 承包人必須嚴格按照發包人單位確認的工程施工方案施工，工程施工圖紙按照發包人提供的設計圖紙以及國家現行的施工規范要求施工，保質保量按時完工，如有現場臨時更改設計方案時，承包方需及時通知發包方，得到發包方認可后方可更改。4、付款方式每十個自然日按照安裝板數結算一次5、違約1) 如非因承包人責任，發包人要求終止合同時，發包人應向承包人支付承包人因此遭受的損失。2) 若發包人延期支付合同款，每延期一天發包人應支付延期付款額度的5%違約金，最高不超過合同金額的10%，由此引起的其他法律糾紛均由發包人承擔。3) 若因發包人原因導致合同無法執行或解除合同的，發包人應按已完工工程量金額據實支付合同款項并承擔合同總價的10%作為違約金。4) 若因承包人原因導致竣工工期延誤，竣工工期每推遲一天承包人承擔違約金壹萬元，最高不超過合同金額的100%。6、爭議解決方式：合同雙方因本合同的履行發生爭議的，應友好協商解決，若協商不成的，可向合同所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。7、本合同由發包方負責該次承包方施工期間的住宿安排。六、合同生效本合同雙方約定自雙方負責人或授權代理人簽字并分別加蓋公章或合同專用章之日起即生效，本合同一式兩份，雙方各執