1、 圍墻砌筑工程施工合同喬廟鄉力威工地圍墻砌筑工程發包方甲方：武陟力威新能源設備制造 承包方乙方： 合同簽訂地點： 武陟縣喬廟鄉 合同簽訂日期： 年 月 日 圍墻砌筑工程施工合同發包方甲方：武陟力威新能源設備制造承包方乙方： 根據?中華人民共和國合同法?、?中華人民共和國建筑法?、?建筑工程施工合同示范文本?及其他相關規定，遵循平等、自愿、公平和老實信用的原那么，結合本工程具體情況，經甲乙雙方友好協商，達成一致意見，簽訂本合同，以茲共同遵守。第1條 工程名稱、工程地點工程名稱：武陟力威新能源設備制造廠區圍墻。工程地點：。武陟縣喬廟鄉前趙村力威廠區。第2條 承包范圍、承包方式2.1承包范圍：工程范

2、圍包括圍墻地基和圍墻主體。北圍墻長415米、西圍墻長135米，南圍墻長415米、東圍墻長135米。施工內容包括：根底墊層60cm寬40cm厚3:7灰土墊層；根底50cm高磚根底2層，37cm高磚根底2層；西、北方向兩個圍墻墻體砌筑2.5m高磚圍墻，頂部做高60mm、外伸60mm磚壓頂房；東、南方向兩個圍墻墻體砌筑0.85m高磚;四面墻體每隔4米砌筑一個墻垛，墻垛要求砌筑37cm寬；墻體不做粉刷。2.3承包方式：包工包料。第3條 合同價款本合同總價為 大寫。施工所需要的全部費用，包人工、包機械、包材料、包工期、包質量、包平安文明、包措施費、包施工用水用電費、已完成工程的成品保護費、可能發生的材料

3、的二次搬運費等施工中須發生的一切費用以及管理費、利潤不包含稅金，乙方提供村委會收據等全部費用。第4條 工期4.1工期： 日歷天，開始工作日期為 年 月 日。4.2因乙方原因，不能按期開工或中途無故停工，影響施工進度，工期不予順延。因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、及不可抗力因素影響，導致連續停工 8 小時以上，經甲方審核確認并加蓋甲方公章后工期相應順延，但甲方不承當乙方由此造成的窩工、停工損失。第5條 工程變更根據工程需要，甲方下發的設計變更通知單，乙方不得拒收，并嚴格按照變更要求進行施工。假設增加工程施工量，工程費用另外計算。第6條 竣工結算工程完工經驗收合格后，按實際驗收合格的工程進

4、度進行結算。第7條 付款方式7.1乙方向甲方提供賬號，甲方以銀行劃款的方式進行結算。 墻體砌筑1m高后甲方支付第二筆款 墻體完工后甲方支付第三筆款 元作為質保金，工程完工一年后支付第8條 甲方工作8.1開工前3天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明一份，并向乙方進行現場交底，辦理施工所涉及的各種配合、協調工作。 為甲方駐工地代表，聯系 ： ，負責合同履行。對工程質量、進度、平安進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續及其他事宜。第9條 乙方工作9.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，制定施工方案和進度方案，交甲方審定。9.2嚴格執行施工標準、平安操作規程、防火平安規定、環境保護規定。

5、嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。乙方自備管線設施，承當在本工程施工期間所發生的水費、電費。9.4承當在本工程施工期間所發生的平安事故、治安、刑事案件所造成的一切損失，并負全部法律責任。第10條 工程質量10.1工程質量：合格符合國家現行有關標準及質量要求。10.2符合設計要求。 按照有關法律、法規規定，乙方對所承包的工程質量負無限責任。乙方每完成一項工程，必須經甲方驗收合格，方準進入下道工序。乙方應隨時接受甲方對工程質量進行監督檢查，因乙方施工的質量問題造成的損失及工期延誤，乙方承當全部責任及費用。乙方必須遵守甲方制訂的工程質量管理方法，對公司組織的三級大檢查中發現的質量

6、問題，乙方必須認真進行整改、回復。乙方承包的工程，在竣工驗收后由于質量問題引起的索賠，甲方直接從質保金中扣除賠償金，缺乏局部，由乙方另行支付。乙方施工質量存在瑕疵，造成工程質量重大缺陷或驗收不合格，乙方承當全部責任及費用。第11條 工程驗收11.1由于乙方原因造成質量事故，返工費用由乙方承當，工期不予順延。11.2工程竣工后，乙方應向甲方提交竣工驗收申請。甲方自接到驗收申請5日內組織相關部門進行聯合驗收。經驗收合格后，辦理移交手續。第12條 平安文明乙方施工前必須進行平安技術交底，保證平安用電，平安防護、負責對進場施工機械及工具進行檢測，確保機械工具平安。乙方必須對工人進行三級平安教育且每周不

7、少于兩次平安知識培訓。乙方違反平安操作規程導致工程損害或給甲方、第三人造成的損失，均由乙方承當責任及費用。乙方施工管理過程中所發生的平安傷亡事故，由乙方負全部責任及費用。乙方保證施工現場文明施工，建筑垃圾、生活垃圾隨時清運出場。乙方在動力設備、輸電線路、地下管道、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，應向甲方提交平安防護措施方案，經甲方認可前方可實施。防護措施費由乙方承當。第13條 材料供給由乙方采購，如不符合質量要求，應禁止使用。假設已使用，除無條件返工外對工程造成的損失由乙方負責。13.2施工中甲方或監理有權抽查乙方采購尚未使用的材料，如發現乙方使用的材料、設備不符合合同約定質量標準，乙

8、方不得使用，已經使用的必須撤除重做，并將不合格材料去除出現場，由此造成的損失及工期延誤的責任均由乙方承當。第14條 違約責任14.1乙方不得出現違法分包及轉包行為，否那么，乙方應向甲方支付本合同價款10%的違約金。14.2因乙方原因，本合同無法繼續履行時，甲方有權終止合同，乙方承當由此給甲方造成的全部經濟損失。第15條 其他約定本工程保修期為竣工后一年，在保修期內出現質量問題時，甲方應第一時間通知乙方，假設乙方24小時內未進行維修，甲方可自行處理，所產生的一切費用均由乙方承當。第16條 附那么本合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決，簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。16.2與本合同有關的一切爭議，由甲乙雙方協商解決，協商不成，任何一方均應向合同簽訂地人民法院起訴。本合同項下一方致另一方的通知均應以書面形式發出，如以面呈方式遞交，那么送交當時視為送達；如以 方式送交，那么以發出方 機顯示通知業已發送后24小時后視為