1、附加工承攬合同定作方：（填寫全稱）承攬方：（填寫全稱）根據中華人民共和國合同法及相關法律法規的規定,本著誠實信用，互惠 互利的原則，經過雙方充分協商一致,訂立本合同。笫一條加工承攬的定作物（如有其它約左內容可另設合同附件，寫為見合同附件 -）1.1品名:1.2規格:1.3數量:1.4備注:第二條合同價款2.1合同價款總額2.2付款方式:2.3付款時間:（寫明年、月、日）第三條加工成品質量要求及技術標準：3.1質量要求：（應明確填寫要達到的質就標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）3.2技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等齊種物理化學參 數）3.3以封存樣品為質量標準的，應當

2、山雙方代表當面封簽，并妥為保存。第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量4.1用承攬方原材料完成工作的，定作方有權對原材料進行檢驗。承攬方隱瞞 原材料的缺陷而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或 退貨。4.2用定作方原材料完成工作的，定作方按下表標準提供：1料名稱規格型號il-量單位數量質量血供日期消耗定額單價（元）總金額（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）4.3定作方于年_月_日之前提供原材料。4.4承攬方收到定作方提供的原材料之日起日內檢驗完畢，不符合要求的，應在收到后 日內通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料 不得擅自更換，對修理的物

3、品不得偷換零部件，否則定作方有權解除本合同，承 攬方承擔相應的賠償責任。笫五條技術資料、圖紙的提供5.1定作方負責提供技術資料和圖紙。5.2承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術資料 要求不合理,應當及時通知定作方，定作方應當在接到通知之日起日內回復并提出修改意見。定作方未答復，承攬方有權停止工作，并及時通知定作方，因此造 成的損失由定作方賠償。5.3定作方要求對承攬物的技術性保密的,承攬方應當嚴格遵守，未經定作方 許可不得留存技術資料和復制品。第六條驗收標準和方法6.1驗收標準:6.2驗收方法:6.3定作方驗收承攬方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）6.4定作

4、方驗收承攬方所完成定作物的地點:6.5驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。6.6對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物，在使用后日內發現質量缺陷，定作方有權要求退還。6.7雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時，以質量監督檢驗機構提供檢 驗證明為準。笫七條交（提）定作物的時間和地點7.1雙方約定由定作方自提定作物7.1.1自提定作物的時間： （碼明年、丿J、H）7.1.2自提定作物的地點： （寫明詳細地址不可省略）7.2雙方約定由承攬方送交定作物7.2.1送交定作物的時間：（如選擇了 7.1,則在空格處劃線）7.2.2送交定作物的地點：（如選擇了 7.1,則在空格處劃線）7.3

5、任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當事先與對方達成協議，所 達成的協議與本合同有同等的法律效力。7.4交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作 方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳 記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取 定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間。笫八條包裝要求及費用負擔：8.1包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）8.2費用負擔:第九條運輸方式及費用負擔9.1定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）9.2運輸費用山（如無內容，在空格

6、處劃線）承擔。第十條定作物的保修10.1定作物保修期:10.2在保修期內承攬方免費提供保修服務。第十一條定金及預付款11.1定作方向承攬方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫，如無則劃線）11.2定作方向承攬方交付定金的時間:（寫明年、月、日）11.3定作方向承攬方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫，如無則 劃線）11.4定作方向承攬方交付預付款的時間:第十二條承攬方的違約責任：12.1未按合同約定的質量交付定作物,若定作方同意接受的，應當按質論價： 不同意接受的淀作方有權拒收,山此造成的損失由承攬方賠償。12.2交付定作物少于合同約定的數量,定作方仍然需要的，應當補齊， 補交部分按逾

7、期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成 的損失由承攬方賠償。12.3未按合同約定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或 重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅 失的，由承攬方賠償損失。12.4逾期交付定作物，應當向定作方支付未交定作物總價的（如未約左 則在空格處劃線）違約金。12.5未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。12.6不能交付定作物的應當向定作方支付不能交付定作物總價的未約左則在空格處劃線）%的違約金。12.7 III于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物 品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的

8、損失。12.8未按合同約定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經 檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作方調換、補齊的川1 承攬方承擔相應的損失。12.9擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收, 承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應半按定 作方要求完成，并承擔逾期交付的責任。12.10其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）第十三條定作方的違約責任：13.1中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，賠償因此給承攬方 造成的損失。13.2在合同履行過程中由于定作方的原因導致合同無法繼續履行，定作方應 向承攬方支付未履行部分價款

9、總值的%的違約金。13.3未按合同約定的時間向承攬方提供原材料的，承攬方有權解除合同并賠 償因此給承攬方造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期應 當順延外，定作方還應當支付承攬方停工待料的損失。13.4超過合同約定期限領取定作物的,應當承擔承攬方實際支付的保管、保 養費。13.5超過合同約定日期付款，定作方應按法律規定承擔延期付款違約金。13.6無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。13.7變更交付定作物地點或接收單位（人）時，承擔因此多支出的費用。13.8其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）第十四條不可抗力14.1在合同約定的履行期限內川I于不可抗力致使定作物或

10、原材料毀損、滅 失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極描施，盡 量減少損失。14.2在定作方遲延接受或無故拒收期間川1于不可抗力致使定作物或原材料 毀損、滅失發生的,承攬方不承擔責任。第十五條爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致 時，選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決:（）向肇慶仲裁委員會申請仲裁。（二）向（根據有利于我方的原則，在立作方住所地、承攬方住所地、合同簽訂地、 合同履行地的人民法院中選擇其一，如本合同我方是立作方，且是以中鐵五局三公司或中鐵 五局三公司某項目部的需義簽訂，建議約左為：“向立作方法人機構所在地（廣東肇慶市） 的鐵路運輸法院起訴C”）法院提起訴訟。笫十六條 本合同簽訂地點（應詳細填寫合同簽