蔬菜溫室大棚承建合同書發包方： 法人代表：以下簡稱“甲方”)。 承包方： 法人代表：(以下簡稱“乙方”)。 為了搞好蔬菜大棚建設項目，甲、乙雙方經平等協商一致，達成如下一致意見以資共同遵守。一、項目名稱與建設地點： ，建設地點位于-二、建設內容：依照合同附件標準建設暖式蔬菜大棚 個每個約 平方米。（包工、包料，但合同另有約定的除外）。三、工程造價：每平方米￥：（人民幣寫： 整）。合計價款總額為￥： （人民幣大寫： 元整），具體價款根據合同標準實際丈量后據實結算。本工程造價不含稅。四、付款方式:甲方按照下列時間向乙方支付合同價款，并將資金打入乙方賬戶： 乙方賬戶： 開戶行： （一）乙方人員設備進入工地后支付合同價款的30%。計￥： 元； （二）完成半數大棚骨架安裝支付全合同價款的30%，計￥： 元； （三）合同大棚內外卷簾機安裝一半后支付全合同價款的30%，計￥： 元； （四）工程竣工驗收合格后，甲、乙雙方確定實際建設面積后，甲方付款至合同實際價款的97%。 （五）剩余資金3%在 年 月 日前一次性付清。五工程承包內容及范圍； 本大棚為包工包料，不含土建工程。內部設施有，內遮陽內保溫系統，外遮陽系統，自然通風電動天窗系統，環流風機加濕系統，霧噴系統，室內電控照明系統。及移動苗床。六、工程開工日期：1，本工程與-年-月-日開工，工人進入施工現場。2，工期延誤。對以下造成竣工日期推遲的延誤，工期應予順延。 （1）工程量變化和設計變更； （2）一周內，非乙方原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時的； （3）甲方未按時撥付工程款或未按合同規定提供相關材料、設施的； （4）不可抗力及風雨雪等不能施工的惡劣天氣； （5）合同規定或甲方代表同意工期順延的其他情況。 （6）因當地部門或人員阻撓施工或故意刁難，甲方未能及時協調導致施工無法進行的。以上情況發生后，乙方就延誤的內容和因此發生的經濟支出向甲方代表提出報告，甲方代表應在3日內予以確認、答復，逾期不予答復，乙方即可視為延期及賠償要求已被確認。 （7）因行政機關要求停工的或因甲方未辦理合法手續由執法部門責令停頓。 （8）因甲方原因造成的其他延停工情況或甲方有違約情況的。七、設計變更 1、甲方需要做溫室工程變更時，應提前7日通知乙方，并給乙方充分的準備時間，由此造成乙方增加的材料費、工時費等費用由甲方承擔，工程工期相應順延。 2、乙方需要做溫室工程變更時，需經甲方代表同意，工程工期相應順延。 3、因以上任何一方變更給對方造成經濟支出和損失，由變更方承擔，該工程工期相應變更。八、工程竣工日期：自開工之日起 日內完工，遇陰雨天氣及施工條件不足等不能施工時日期順延。九、工程竣工驗收標準： 1、工程全部安裝調試完成，乙方自檢合格后應書面通知甲方驗收；工程需要分步驗收的，乙方應在單項工作完成前3日書面通知甲方。甲乙雙方按照乙方提供的工程驗收標準共同進行驗收，驗收時同時丈量實際建設面積，經驗收合格在驗收文件上簽字確認。 2、在接到乙方書面驗收通知3日內甲方不進行驗收，可視為甲方認可工程質量合格（或單項工作合格），通過驗收，甲方應按合同規定支付工程款。同時乙方人員可以撤回，工程保管及附隨義務由甲方負責。 3、工程未經驗收甲方不得提前使用和擅自動用。否責視為驗收合格十、雙方其他義務 （一）甲方義務： 1、按合同規定的時間和條件付款。 2、在乙方開工前，甲方確保已完成土地征用、房屋拆遷、土地及地上建筑、苗木的賠償、消除地面、架空和地下障礙及施工應辦理的一切合法手續等工作，使施工現場達到“三通一平”（即通水、通電、通路、地面平整），具備施工條件，并負責施工現場的正常的水、電供保證，負責施工期間運輸道路的通暢。施工用水、電由甲方通到溫室施工區域50米以內。本工程不含土建部分。 3、協助乙方辦理施工中當地有關部門要求辦理的相關手續（主要指施工人員暫住戶口等），協調好相關部門關系，并負責協調解決工地的糾紛和保衛。 4、處理施工現場周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物、文物等設施的遷移或保護，并承擔有關費用。 5、甲方不按約定完成以上工作造成延誤，承擔由此造成的經濟支出，賠償乙方有關損失，工期相應順延。 6、保證施工現場水、電正常供應。十一、違約責任 （一）甲方未依照約定按時支付乙方合同價款時，乙方有權停工。 （二）、因一方違約致使合同不能履行，另一方有權中止或解除合同，但應書面通知違約方，通知到達對方時生效，由違約方承擔違約責任。 （三）、工程驗收合格后，甲方不按合同規定支付工程款（包括工程尾款）的，乙方質保和售后服務責任免除。乙方對該工程享有留置權。十二、不可抗力 1、“不可抗力”是指在本合同簽訂后發生的、本合同簽訂時不能預見的、其發生與后果是無法避免或克服的、妨礙任何一方全部或部分履約的所有事件。該類事件包括地震、臺風、水災、火災、戰爭等。 2、如果發生不可抗力事件影響一方履行其在本合同項下的義務，此種情形不視為違約，但發生不可抗力的一方應及時書面通知另一方，并在其后的15日內提供證明該不可抗力事件發生及其持續時間的足夠證據，其履行義務的時間可順延至不可抗力事件結束。但不可抗力事件影十三、爭議解決： 雙方發生爭議，協商解決；協商不成，提交非違約方住所地人民法院解決。十四、合同生效：本合同由雙方