泡沫板承包合同范本10篇篇1發包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條合同工期1.本合同簽訂后，乙方應盡快做好開工準備，并會同甲方進行技術交底。2.因乙方原因造成工期延誤，乙方應支付工期延誤違約金。工期延誤違約金從逾期第一天起按承包價每天萬分之二計算。但累計不超過承包價的百分之五。如乙方在達到此限額后仍不能履行合同，甲方可解除合同，乙方須賠償甲方因此所遭受的全部損失。3.甲方可要求乙方在不可抗力事件結束后立即恢復施工，乙方應在合理期限內恢復施工。第三條工程質量及驗收標準1.工程質量必須達到《工程質量評定標準》的優良等級。2.乙方必須嚴格按照甲方提供的施工圖紙、技術要求及施工組織設計進行施工，并接受甲方代表的監督檢查。3.乙方應按工程進度，及時向甲方提供關于工程質量的技術資料等。隱蔽工程未經甲方專業人員驗收不得進行下一道工序。4.工程竣工后，乙方應按有關規定向甲方代表提供完整的過程資料和竣工驗收資料。竣工驗收資料應包括竣工圖、設計修改文件等。5.甲方代表在收到竣工驗收資料后，盡快組織驗收，并及時提出修改意見，乙方應及時修正并重新交付驗收。6.工程質量不符合設計要求或合同約定的質量標準的，乙方應負責無償修理或返工。由于修理或返工造成工程逾期的，按本合同的第二條處理。第四條工程價款及支付方式1.本工程采用固定價款合同，合同價款為人民幣_________元整（￥_________）。該價款已包括工程所需材料、人工、機械使用等費用，乙方不得要求甲方再支付其他費用。如確有需要增加的費用，需雙方協商后簽訂補充協議。2.工程款支付：在合同簽訂后，甲方應支付合同價的______%作為預付款；在工程進度過半時，甲方應支付合同價的______%作為中期款；在工程竣工并經甲方驗收合格后，甲方應支付合同價的______%作為尾款。具體支付時間和金額按照雙方協商后簽訂的補充協議執行。3.乙方應在收到款項后向甲方提供合法有效的發票。如因乙方原因未能及時提供發票，甲方有權順延支付款項。第五條雙方權利和義務一、甲方權利與義務1.甲方應提供施工所需的場地、設施和設備，并確保施工場地的暢通和安全。2.甲方應按時支付工程款，確保工程的順利進行。3.甲方有權對乙方的施工進行監督和管理，確保工程質量符合設計要求和合同約定。4.甲方應在收到竣工驗收資料后盡快組織驗收，并及時提出修改意見。5.甲方應對乙方提出的合理要求給予支持和協助。6.甲方應按時向乙方支付合同價款，不得無故拖欠或克扣。如因甲方原因未能按時支付款項，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。7.甲方在收到竣工驗收資料后無正當理由不組織驗收的，視為工程已經驗收合格。8.甲方有權要求乙方履行本合同約定的義務，并對乙方的違約行為承擔相應的違約責任。9.甲方應確保施工現場的用電安全，并遵守相關的用電規定。如因甲方原因導致的用電事故，應由甲方承擔相應的責任。10.甲方應確保施工場地的環境衛生和消防安全，并遵守相關的環境衛生和消防安全規定。如因甲方原因導致的環境衛生和消防安全事故，應由甲方承擔相應的責任。篇2發包方：XXX，以下簡稱甲方承包方：XXX，以下簡稱乙方根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：XXX泡沫板安裝項目2.工程地點：XXX3.承包范圍：泡沫板的安裝，具體內容包括：XXX4.承包方式：本工程采用包清工方式承包。即乙方負責提供工程所需的全部勞務，甲方提供施工所需的全部材料。第二條工程期限本工程合同工期為XX天，從XXXX年XX月XX日開始安裝，到XXXX年XX月XX日結束安裝。第三條工程質量1.工程質量應達到中國相關施工及質量評定標準的優良等級。2.乙方必須嚴格按照甲方提供的圖紙和變更洽商進行施工，并接受甲方的監督。3.乙方應確保施工所用材料符合相關質量標準和設計要求。4.乙方應積極配合甲方進行質量檢查和驗收工作。第四條工程價款及支付方式1.本工程總造價為人民幣XX元整（￥XX）。2.支付方式：銀行轉賬方式支付。乙方指定賬戶信息如下：3.乙方在簽訂合同后提交相應的票據，甲方在收到票據后XX個工作日內支付款項。4.乙方在收到款項后應及時向甲方提供正式的發票。第五條雙方職責與義務1.甲方職責與義務：（1）甲方負責提供施工所需的全部材料，并確保材料符合相關質量標準和設計要求。（2）甲方負責提供施工用水、用電及住宿等后勤保障工作。（3）甲方負責協調解決施工過程中的問題，確保施工順利進行。（4）甲方應按時支付工程款項，確保乙方有足夠的資金購買材料和支付工人工資。2.乙方職責與義務：（1）乙方應按時進場施工，確保施工進度符合甲方要求。（2）乙方應確保施工質量達到中國相關施工及質量評定標準的優良等級。（3）乙方應積極配合甲方進行質量檢查和驗收工作。（4）乙方應遵守甲方的施工紀律和規章制度，確保施工順利進行。（5）乙方應保護甲方提供的材料，確保材料不被損壞或浪費。第六條違約責任及賠償損失1.甲方違約責任：若甲方未能按時支付工程款項或提供施工所需的全部材料，導致乙方無法正常施工，甲方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給乙方造成的全部損失。2.乙方違約責任：若乙方未能按時完成施工任務或施工質量達不到合同要求，乙方應承擔相應的違約責任，并賠償由此給甲方造成的全部損失。同時，乙方應在違約發生之日起XX個工作日內將已收取的款項退還給甲方。第七條合同終止與結算1.合同終止：在合同執行過程中，如遇下列情況之一，雙方可協商終止合同：一是雙方一致同意終止合同；二是因不可抗力導致合同無法繼續履行；三是因一方違約導致合同無法按時履行。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。若因一方原因導致合同無法按時履行而需終止合同，違約方應承擔相應的違約責任并賠償由此給另一方造成的全部損失。若因不可抗力導致合同無法繼續履行而需終止合同，雙方均不承擔違約責任。2.結算：合同終止后，雙方應盡快進行結算工作。結算方式應根據實際情況和雙方協商確定。在結算過程中，應本著公平、公正、合理的原則進行。結算完成后，雙方應簽訂結算協議并辦理相關手續。若因一方原因導致結算無法按時完成而影響項目正常運作或造成其他損失時該方應承擔相應的賠償責任。第八條爭議解決及法律適用1.爭議解決：如在合同履行過程中發生爭議雙方應首先嘗試通過友好協商解決；協商不成的任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟解決爭議。在訴訟過程中雙方應積極配合法院的調查取證工作并尊重法院的判決結果自覺履行判決義務。若需通過仲裁方式解決爭議雙方應達成仲裁協議并共同向仲裁機構遞交仲裁申請。仲裁裁決具有法律效力一方不履行裁決義務的另一方可以向人民法院申請強制執行。在爭議解決過程中雙方應保護對方的合法權益避免損失擴大化。2.法律適用：本合同的訂立、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律、法規的規定。在合同簽訂后如因法律法規調整而導致某些條款與現行法律法規不符時雙方應根據現行法律法規協商解決相關事宜并及時修改合同條款以適應新的法律法規要求。同時雙方也應積極遵守國家法律法規的規定確保合同的合法性和有效性。篇3#甲方（發包方）：名稱：_________地址：_________聯系方式：_________#乙方（承包方）：名稱：_________地址：_________聯系方式：_________工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：泡沫板安裝及拆除工程4.工程規模：具體規模根據甲方需求確定承包方式1.承包方式：包工包料（材料采購、運輸、安裝、拆除等全流程服務）2.合同價款：根據工程規模和材料種類，具體價格雙方協商確定。3.支付方式：銀行轉賬，具體結算方式根據雙方協商確定。合同條款1.合同條款：-乙方需按照甲方要求提供合格的泡沫板材料，并確保材料質量符合相關標準。-乙方需按照甲方指定的時間完成泡沫板的安裝和拆除工作。-乙方在承包期間需遵守甲方的現場管理規定，確保施工期間的安全與環保。-甲方需按時支付乙方的合同價款，并確保支付流程順暢。-甲方需為乙方提供必要的施工條件和資源支持。-合同執行過程中，雙方需保持密切溝通，確保信息的及時傳遞與反饋。-雙方需共同遵守合同條款，確保合同的順利實施與完成。2.違約責任：-如一方違約，違約方需承擔相應的違約責任，并賠償因此給對方造成的全部損失。-甲方若未按時支付合同價款或未提供必要的施工條件，乙方有權要求甲方承擔相應的違約責任。-乙方若未能按時完成泡沫板的安裝和拆除工作，甲方有權要求乙方承擔相應的違約責任。-雙方需共同遵守合同約定，確保合同的順利實施與完成。如一方違反合同約定，另一方有權要求違約方承擔相應的違約責任。3.爭議解決：-合同執行過程中如發生爭議，雙方應首先嘗試通過友好協商解決。-協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。-爭議解決期間，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的部分。4.合同生效與終止：-合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程完成并驗收合格之日終止。-合同終止后，雙方應盡快完成未完成的工作，并清算相關費用。-合同終止后，乙方應盡快將甲方提供的設備、材料返還甲方，并確保甲方財產的安全與完整。5.其他約定：-雙方可根據實際需要，協商確定其他未盡事宜的具體內容和條款。-本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。-本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。如有任何疑問或需要進一步了解，請隨時聯系我們。我們將竭誠為您服務。篇4發包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程承包方式：_________4.工程范圍和內容：_________第二條工程質量要求1.工程質量標準：_________2.工程質量目標：_________第三條工程期限1.乙方應在合同簽訂后盡快安排施工，并力爭在合同約定的期限內完成施工任務。2.甲方允許乙方在合理的情況下順延工期。第四條工程造價及支付方式1.工程造價：_________元。2.支付方式：_________3.支付時間：_________第五條甲方責任1.負責辦理與工程相關的各種手續。2.負責協調各施工隊伍之間的關系。3.負責向乙方提供施工所需的水、電等條件。4.負責對乙方的施工進行監督、檢查。5.負責對乙方的施工成果進行驗收。6.負責支付乙方的施工費用。第六條乙方責任1.乙方應按時提交施工計劃、材料清單、施工進度表等文件。2.乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙和設計要求進行施工。3.乙方應確保施工質量和進度，并盡可能減少施工過程中的損失和浪費。4.乙方應積極配合甲方的監督和檢查工作，并接受甲方的合理建議和要求。5.乙方應確保施工現場的安全和文明施工，并承擔相應的責任和費用。6.乙方應在施工完成后，及時向甲方提交驗收申請，并協助甲方進行驗收工作。7.乙方應妥善保管甲方提供的施工圖紙和設計要求，并嚴格保密。8.乙方應確保施工人員的素質和技能水平，并承擔相應的責任和費用。9.乙方應確保施工設備的完好和安全使用，并承擔相應的責任和費用。10.乙方應積極配合甲方的其他合理要求。第七條違約責任及賠償金額的計算方法篇5發包方：[公司名稱]承包方：[公司名稱]根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給承包方有關事項，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]4.工程造價：[工程造價]第二條承包方式承包方采用包工包料方式承包工程。第三條承包范圍承包方負責施工范圍內的所有泡沫板制作及安裝。具體內容包括但不限于以下幾個方面：1.泡沫板的采購、加工、運輸和安裝；2.泡沫板安裝過程中的廢棄物處理；3.泡沫板安裝完成后的場地清理。第四條施工工期1.承包方應在合同簽訂后盡快安排施工，確保工期按時完成。2.如因發包方原因造成工期延誤，承包方應書面告知發包方，并相應順延工期。3.如因承包方原因造成工期延誤，承包方應承擔相應的違約責任。第五條工程質量1.承包方應確保施工質量符合相關標準和要求。2.發包方有權對施工過程進行監督，對施工質量進行驗收。如施工質量不符合要求，發包方有權要求承包方返工或整改。3.如因承包方原因造成工程質量問題，承包方應承擔相應的違約責任。第六條工程價款及支付方式1.工程價款為人民幣[工程價款]元整。該價款已包含材料費、人工費、運輸費、安裝費及可能發生的所有其他費用。除本合同約定外，發包方無需再向承包方支付其他費用。2.支付方式：簽訂合同后，發包方支付工程款的[支付比例]給承包方；剩余款項在竣工驗收合格后[支付時間]內支付完畢。具體支付時間和金額按照合同約定執行。3.承包方在收到款項后，應提供相應的發票和收據。如因承包方原因未能及時提供發票和收據，導致發包方無法按時支付款項，承包方應承擔相應的違約責任。第七條違約責任1.如因發包方原因造成工期延誤或工程質量問題，發包方應承擔相應的違約責任。具體違約責任按照合同約定執行。2.如因承包方原因造成工期延誤或工程質量問題，承包方應承擔相應的違約責任。具體違約責任按照合同約定執行。此外，承包方還需賠償因此給發包方造成的全部損失。3.雙方應本著友好協商的原則解決合同履行過程中的糾紛。如協商不成，可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行合同約定，確保工程順利完成。如一方違約，應承擔相應的違約責任。2.合同終止時，承包方應將其在施工過程中產生的廢棄物處理完畢，并將施工場地清理干浄。如因承包方原因未能及時處理廢棄物或清理場地，導致發包方產生額外費用的，承包方應承擔相應的賠償責任。3.本合同一式兩份，雙方各執一份。合同未盡事宜，可由雙方協商補充。補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同在履行過程中如有爭議，雙方應首先嘗試友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟解決爭議。篇6發包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________泡沫板。2.工程地點：_________。3.工程內容：_________。第二條承包方式乙方采用包工包料方式承包該項工程，并嚴格按照甲方提供的泡沫板規格（長_________厘米，寬_________厘米，厚_________厘米）、數量（_________塊）及技術要求施工。第三條工程質量要求及驗收標準1.工程質量要求：泡沫板與墻面粘結牢固，無脫落、無裂縫、無污跡。具體標準為：_________。2.驗收標準：按照《建筑裝飾工程施工及驗收規范》執行。具體標準為：_________。第四條工程造價及付款方式1.工程造價：泡沫板單價為每塊_________元，數量為_________塊，總造價為_________元。2.付款方式：合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的_________%作為預付款；工程完成并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款。具體支付時間為：_________。第五條工期要求及違約責任1.工期要求：乙方應在合同簽訂后_________天內完成全部工程內容。如因甲方原因造成工期延誤，乙方不承擔違約責任。如因乙方原因造成工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。具體工期要求為：_________。2.違約責任：如因乙方原因造成工期延誤，乙方應支付甲方違約金，違約金金額為工程總造價的_________%。如因甲方原因造成工期延誤，甲方應支付乙方相應的額外費用。具體違約責任為：_________。第六條甲方權利與義務1.甲方有權對乙方的施工過程進行監督、檢查，并提出合理的建議和要求。乙方應積極配合甲方的監督、檢查工作。2.甲方應按時支付乙方的工程款，確保工程的順利進行。如因甲方原因造成工期延誤或質量問題，甲方應承擔相應的責任。3.甲方應提供施工所需的水、電等基礎設施支持。如因甲方未能及時提供基礎設施支持導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應的責任。4.甲方應確保施工場地的安全、整潔、有序。如因甲方未能及時清理施工場地導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應的責任。5.甲方應尊重乙方的施工安排和勞動成果，不得隨意干涉乙方的施工進程和勞動成果。如因甲方隨意干涉導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應的責任。6.甲方有義務按照合同約定及時驗收乙方的工程成果并支付相應的工程款。如因甲方未能及時驗收或支付工程款導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應的責任。7.甲方有義務協助乙方解決施工過程中的相關問題，如遇到影響施工進度的因素應及時通知乙方并采取相應措施加以解決。如因甲方未能及時協助解決相關問題導致工程延誤或質量問題，甲方應承擔相應的責任。8.在施工過程中如有需要新增的工程量或變更施工方案時應及時與乙方協商并簽訂補充協議以明確雙方的權利和義務；如未協商一致而擅自決定新增工程量或變更施工方案導致工程延誤或質量問題時雙方應友好協商解決；協商不成的可通過仲裁或訴訟途徑解決糾紛時雙方應友好協商解決；協商不成的可通過仲裁或訴訟途徑解決糾紛時雙方應尊重仲裁結果并執行仲裁裁決；仲裁裁決對雙方都具有法律約束力并應當遵守履行至爭議解決完畢為止）。篇7發包方：_________（以下簡稱甲方）承包方：_________（以下簡稱乙方）根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就工程施工承包給乙方的有關事宜，經協商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.工程名稱：_________泡沫板2.工程地點：_________3.工程內容：_________泡沫板的承包施工。第二條承包方式1.甲方提供材料，乙方負責施工。乙方自帶施工所需的所有工具。2.乙方根據甲方的設計施工方案和工期要求，按時保質完成施工任務。第三條工程期限1.本工程自_________年_________月_________日開工，至_________年_________月_________日結束。工期為_________天。2.如遇下列情況，乙方可向甲方申請順延工期：因甲方原因造成工程不能按時開工；因不可抗力導致工程無法繼續進行。第四條工程質量及驗收標準1.乙方必須嚴格按照甲方提供的設計施工方案和技術規范施工，確保工程質量達到甲方要求。2.甲方在接到乙方的驗收申請后，應及時組織人員進行驗收，確保工程質量符合驗收標準。3.如工程質量不符合驗收標準，乙方應負責返工并承擔由此產生的全部費用。第五條付款及結算方式1.甲方應按以下方式向乙方支付工程款：本合同簽訂后，甲方應支付乙方工程款的_________%，即人民幣_________元；剩余款項在工程驗收合格后一次性支付。2.乙方應在收到甲方支付的款項后，向甲方提供正式的發票。3.結算方式：根據實際完成的工程量，按照合同約定的單價進行結算。具體結算方式由雙方另行協商確定。第六條違約責任1.甲方如未按照合同約定向乙方支付工程款，每逾期一天，應向乙方支付工程款的_________%作為違約金。2.乙方如未按照合同約定完成施工任務，每逾期一天，應向甲方支付工程款的_________%作為違約金。3.如因乙方施工質量問題導致工程無法驗收合格，乙方應負責返工并承擔由此產生的全部費用。同時，甲方有權解除本合同，并要求乙方賠償因此造成的全部損失。4.雙方應本著誠信原則履行本合同義務。如一方違約，應承擔相應的違約責任并賠償因此造成的損失。第七條合同生效與終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，雙方應認真履行本合同義務。如一方違約，應承擔相應的違約責任并賠償因此造成的損失。2.本合同在完成約定的施工任務并結算完畢后終止。如因不可抗力導致合同無法繼續履行，雙方應友好協商解決相關事宜。如協商不成，可依法向法院提起訴訟或仲裁機構申請仲裁解決糾紛。但雙方應繼續履行本合同中約定的保密、付款等義務直至糾紛解決完畢為止。篇8#甲方（發包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯系人：[負責人姓名]聯系電話：[公司電話]#乙方（承包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯系人：[負責人姓名]聯系電話：[公司電話]#工程概況：工程名稱：[工程名稱]工程地點：[工程地點]承包范圍：泡沫板的供應與安裝#承包方式：采用包工包料的方式，乙方負責泡沫板的采購、運輸、安裝等全部工作。甲方僅提供必要的現場指導和監督。#合同金額：合同總金額：[合同總金額]元（大寫：[合同總金額漢字大寫]）支付方式：銀行轉賬或支票支付。具體支付時間和方式根據工程進度和甲方付款流程確定。#材料要求：乙方需按照甲方提供的材料清單和要求采購泡沫板，確保材料質量符合國家標準和甲方要求。甲方有權對材料進行檢驗，不合格的材料不得使用。#安裝要求：乙方需按照甲方提供的安裝圖紙和技術要求進行安裝，確保安裝質量符合國家標準和甲方要求。甲方有權對安裝質量進行監督，不合格的安裝必須返工。#違約責任：1.乙方如未能按照合同約定完成泡沫板的供應與安裝工作，需承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償甲方因此造成的損失等。2.甲方如未能按照合同約定支付合同款項或提供必要的技術支持和現場指導，需承擔相應的違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償乙方因此造成的損失等。#合同生效與終止：1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程竣工驗收合格并支付完畢合同款項后終止。2.合同生效后，雙方應嚴格遵守合同約定，不得擅自變更或終止合同。如需變更或終止合同，應經雙方協商一致，并簽訂書面協議。3.合同終止后，乙方應盡快完成收尾工作，將現場清理干凈，并移交甲方驗收。甲方應按照合同約定支付合同款項，并辦理相關結算手續。#爭議解決：1.雙方在合同履行過程中如發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，可以向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟期間，雙方應繼續履行合同中未涉及爭議部分的義務。判決結果出來后，按照判決結果執行。3.爭議解決過程中產生的費用（包括但不限于訴訟費、保全費、鑒定費等）由敗訴方承擔。勝訴方有權要求敗訴方支付該等費用。4.為確保合同的順利履行，雙方同意在合同簽訂時提交必要的資質證明文件，并在合同履行過程中積極配合相關部門進行必要的檢查和審核工作。如一方未能按要求提供相關證明文件或配合檢查審核工作，另一方有權拒絕繼續履行合同并追究違約責任。篇9#甲方（發包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯系人：[負責人姓名]聯系電話：[公司電話]#乙方（承包方）：公司名稱：[公司名稱]地址：[公司地址]聯系人：[負責人姓名]聯系電話：[公司電話]#合同條款一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.承包范圍：泡沫板的供應與安裝4.工程期限：自合同簽訂之日起，至工程完工之日止。二、雙方職責與義務1.甲方職責：-提供必要的施工圖紙和技術支持；-按時支付工程進度款；-負責工程質量的監督與驗收。2.乙方職責：-按照甲方提供的施工圖紙和技術要求，進行泡沫板的供應與安裝；-確保工程質量符合相關標準；-按時提交工程進度報告。三、材料供應與保管1.材料供應：乙方負責泡沫板的采購與供應，確保材料質量符合相關標準。2.材料保管：乙方負責泡沫板的保管工作，確保材料不被盜用或挪用。甲方有權對材料進行抽查。四、施工安裝與驗收1.施工安裝：乙方負責泡沫板的安裝工作，確保安裝質量符合相關標準。甲方有權對施工過程進行監督。2.驗收：工程完工后，甲方負責工程的驗收工作。驗收標準應包括但不限于以下幾點：泡沫板的規格型號、數量、安裝位置、固定方式等是否符合要求；表面是否平整、美觀；是否有良好的隔熱、隔音效果等。驗收不合格的，乙方需按要求進行整改。五、違約責任與賠償1.違約責任：如一方違反合同約定，需承擔相應的違約責任。具體違約責任應根據違約方違約的嚴重程度以及給守約方造成的實際損失來確定。2.賠償：違約方需賠償守約方因違約行為所造成的全部損失，包括但不限于直接損失和間接損失。六、爭議解決與管轄法院1.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決，履行判決結果。2.管轄法院：本合同項下的爭議解決適用中華人民共