屋面防水保溫工程施工合同10篇篇1甲方（建設單位）：XXXXXX公司乙方（施工單位）：XXXXXX公司工程地點：XXXXXX根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規的規定，為明確雙方在施工過程中的權利和義務，經雙方協商，達成如下合同條款，以資共同遵守。一、工程概況2.工程地點：XXXXXX4.承包方式：包工包料。5.施工內容：包括但不限于防水卷材的鋪設、保溫材料的施工等。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日。2.竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.合同工期：XX日歷天。三、質量標準1.本工程采用的標準和規范為：國家現行相關標準和規范。2.乙方施工的防水保溫工程須經甲方、監理及有關部門驗收合格。四、合同價款與支付方式1.合同總價款為：人民幣XXXX元（大寫：XXXX）。此價格已包含材料費、人工費、機械費、措施費、管理費及稅費等所有費用。2.支付方式：（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價款的XX%作為預付款。（2）中期款：乙方按合同約定完成工程量后，甲方支付合同總價款的XX%。（3）竣工款：乙方施工的防水保溫工程經甲方、監理及有關部門驗收合格后，甲方支付合同總價款的XX%。（4）質保金：甲方預留合同總價款的XX%作為質保金，保修期滿后支付。3.乙方開戶銀行賬戶信息：戶名：XXXXXX公司賬號：XXXXXX開戶行：XXXXXX銀行五、雙方的權利和義務1.甲方的權利和義務：（1）甲方應向乙方提供施工所需的水源、電源及生活福利設施。（2）甲方應及時組織人員對乙方施工的工程質量進行驗收，辦理驗收手續。（3）甲方應按合同約定及時支付工程款。2.乙方的權利和義務：（1）乙方應嚴格按照設計文件、相關標準及規范進行施工。（2）乙方應確保施工質量符合要求，并承擔因施工質量問題造成的一切責任和損失。（3）乙方應按時完成施工任務，并配合甲方做好驗收工作。（4）乙方應遵守甲方的各項規章制度，服從甲方的統一管理。（5）乙方應妥善保管甲方提供的各類材料，因保管不善造成材料損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。（6）乙方在施工過程中，應注意安全，防止發生事故，如因乙方原因造成事故的，乙方應承擔全部責任。（7）乙方應積極配合甲方做好保修期內的維修工作。六、保修條款1.保修期為XX年，自工程竣工驗收合格之日起計算。在保修期內，乙方應對因施工質量問題造成的返修、維修承擔全部責任。保修期滿后，如需繼續維修，乙方可提供有償維修服務。具體維修事宜雙方可另行協商簽訂維修合同。2.保修期內，甲方如發現質量問題，應及時通知乙方，乙方應在接到通知后XX日內進行維修。如因乙方未及時維修造成甲方損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。3.保修期滿后，如需繼續維修，甲方可提前書面通知乙方，乙方應在接到通知后XX日內進行維修。維修費用根據實際情況雙方可另行協商確定。4.保修期內，甲方應對乙方的維修服務進行監督和檢查，如發現質量問題或維修服務不符合要求的，應及時通知乙方進行整改。如因甲方未及時通知導致損失擴大的，甲方應承擔相應的責任。5.保修期滿后，如需繼續維修，雙方可簽訂維修合同明確維修范圍、維修費用及支付方式等條款。維修合同作為本合同的補充協議，具有同等法律效力。6.保修期內如發生爭議或糾紛的，雙方應友好協商解決；協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。7.保修期滿后如發生爭議或糾紛的，雙方可參照保修期的約定協商解決；協商不成的，可向仲裁機構申請仲裁或向人民法院提起訴訟。具體仲裁機構或管轄法院由雙方在爭議發生后另行協商確定。仲裁裁決或法院判決具有法律效力篇2甲方（發包方）：__________乙方（承包方）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方屋面防水保溫工程施工事宜，達成如下協議：一、工程概況1.工程名稱：__________2.工程地點：__________3.屋面結構類型：__________4.防水保溫材料種類及要求：__________二、承包方式1.乙方采用包工包料的方式承包本工程，負責購買并施工所需的全部防水保溫材料。2.乙方應根據甲方需求，提供全面的施工服務，確保工程質量符合甲方要求。三、工程期限1.本工程計劃開工日期為：__________，計劃竣工日期為：__________。2.乙方應在開工前，向甲方提交詳細的施工進度計劃，并在施工過程中嚴格遵守。四、工程造價及支付方式1.本工程總造價為：__________元（大寫：__________元整）。該造價已包括材料費、人工費、管理費及稅金等全部費用。2.甲方應在合同簽訂后，向乙方支付工程造價的30%作為預付款，即：__________元（大寫：__________元整）。剩余款項應在工程竣工驗收合格后一次性支付。3.乙方在收到款項后，應向甲方提供正式的發票及收據。五、工程質量及驗收標準1.乙方應確保本工程質量符合《屋面工程技術規范》等相關標準的要求。2.甲方應在工程竣工驗收前，組織相關人員進行初步驗收，并提出整改意見。乙方應根據整改意見進行整改，并重新提交驗收申請。3.最終驗收以甲方認可為準。如工程質量不符合要求，甲方有權要求乙方返工或整改，直至符合要求為止。六、違約責任1.若乙方未能按合同約定時間開工或竣工，應承擔相應的違約責任。每逾期一天，應向甲方支付工程造價的0.5%作為違約金。如逾期超過10天，甲方有權解除合同，并要求乙方退還預付款及支付利息。2.若乙方在施工過程中存在質量問題或安全隱患，甲方有權要求乙方停工整改。整改期間產生的額外費用由乙方承擔。3.若甲方未能按合同約定時間支付款項，應承擔相應的違約責任。每逾期一天，應向乙方支付未付款項的0.5%作為違約金。如逾期超過10天，乙方有權解除合同，并要求甲方支付利息及賠償損失。七、其他約定事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.在合同履行過程中，如需修改或補充相關內容，應經雙方協商一致后簽訂書面協議。3.如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，雙方可協商解除合同。因解除合同造成的損失，由雙方自行承擔。4.本合同未盡事宜，可參照《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定處理。如雙方無法協商一致，可向法院提起訴訟。5.工程的保修期為一年。在保修期內，如因施工原因造成的問題，乙方應負責免費維修。保修期結束后，如甲方需要繼續保修服務，可協商簽訂后續保修合同。6.乙方應在合同簽訂后，向甲方提供詳細的施工進度計劃表、材料清單及預算書等相關資料。甲方應在收到資料后盡快進行審查并反饋意見。7.雙方應嚴格遵守合同約定內容及國家相關法律法規的規定，確保合同的順利實施。如有違反合同約定的情況出現，違約方應承擔相應的法律責任并賠償損失。篇3甲方（業主）：__________乙方（施工單位）：__________根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就乙方向甲方提供屋面防水保溫工程施工服務事宜，達成如下協議：一、工程概況2.工程地點：__________3.施工內容：包括但不限于防水材料鋪設、保溫材料施工等4.施工面積：__________平方米5.施工要求：按照國家相關標準及甲方要求進行施工二、合同工期1.開工日期：自本合同簽訂之日起計算2.竣工日期：__________年__________月__________日3.合同工期：__________天三、雙方權利和義務（一）甲方權利和義務1.甲方應提供施工所需的場地、電源、水源等必要條件，并確保施工期間的安全。2.甲方應按照合同約定支付乙方的施工費用。3.甲方應派專人負責施工現場的協調與監督，確保施工進度和質量。（二）乙方權利和義務1.乙方應按照合同約定進行施工，確保施工進度和質量。2.乙方應提供施工所需的所有設備、材料等，并確保其質量和安全性。3.乙方應派專人負責施工現場的管理和技術指導，確保施工人員的安全和施工順利進行。4.乙方應按照國家相關標準及甲方要求進行施工，并接受甲方的監督和檢查。四、施工費用及支付方式1.本工程總造價為：__________元人民幣（大寫：__________）2.支付方式：甲方應按照合同約定的支付節點，及時向乙方支付施工費用。具體支付節點如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方預付款__________元人民幣；（2）乙方完成施工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方剩余款項__________元人民幣。3.乙方應向甲方提供合法的稅務發票，否則甲方有權拒絕支付。五、違約責任1.甲方如未按照合同約定支付乙方的施工費用，應承擔相應的違約責任。2.乙方如未按照合同約定進行施工，應承擔相應的違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.雙方應嚴格按照合同約定履行各自的權利和義務，如一方違約，應承擔相應的法律責任。六、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應首先通過友好協商的方式解決。2.若協商無果，雙方同意將爭議提交至__________仲裁委員會進行仲裁。3.仲裁裁決具有最終效力，雙方應嚴格遵守。七、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.未盡事宜，可由雙方另行協商補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同中的所有條款均受中華人民共和國相關法律法規的管轄和保護。篇4甲方（發包方）：_________乙方（承包方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就本屋面防水保溫工程施工事項協商一致，特訂立本合同。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________二、合同工期1.開工日期：_________2.竣工日期：_________3.合同工期：_________天三、合同價款1.工程總造價：_________元（大寫：_________元整）2.支付方式：_________3.支付時間：_________四、工程質量及驗收1.工程質量標準：_________2.驗收方式：_________3.驗收時間：_________五、施工及保修1.乙方必須按照設計方案和施工方案精心組織施工，確保工程質量符合標準。在施工過程中，乙方應做好安全防護措施，確保施工人員的安全。2.工程竣工后，乙方應向甲方提供保修服務，保修期為_________年。在保修期內，如因乙方施工質量原因導致的漏水、脫落等問題，乙方應負責免費維修。3.保修期結束后，乙方可繼續提供有償維修服務。具體維修費用由雙方協商確定。六、違約責任1.甲方應按時支付工程進度款，如因甲方原因導致的工程停工或延誤工期，甲方應承擔相應的違約責任。2.乙方應按時完成工程施工任務，如因乙方原因導致的工程停工或延誤工期，乙方應承擔相應的違約責任。3.在施工過程中，如因乙方施工質量問題導致的工程質量問題或安全事故，乙方應承擔相應的法律責任。4.如因不可抗力因素導致的工程停工或延誤工期，雙方應協商解決。七、爭議解決1.在合同履行過程中，如雙方發生爭議，應首先通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決結果并履行相應的法律義務。2.如因合同變更或解除導致的爭議，雙方應協商解決。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決結果并履行相應的法律義務。同時，雙方應本著友好合作的原則協商解決相關問題。3.在爭議解決過程中，雙方應共同維護合同的穩定性和公正性，避免對雙方造成不必要的損失和不良影響。如有需要，雙方可協商簽訂補充協議以明確相關事項。4.爭議解決后，雙方應繼續履行合同中未發生爭議的其他部分。如因爭議導致合同無法繼續履行的，雙方可協商解除合同并處理相關事宜。協商不成的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。在訴訟過程中，雙方應尊重法院判決結果并履行相應的法律義務。同時，雙方應本著友好合作的原則協商解決相關問題。篇5合同編號：[合同編號]工程名稱：[工程名稱]發包方：[發包方名稱]承包方：[承包方名稱]簽訂日期：[合同簽訂日期]一、工程概況本工程為[工程名稱]的屋面防水保溫工程，位于[工程地點]。具體包括屋面防水層和保溫層的施工，以及相關的配套工程。二、承包范圍1.屋面防水工程：包括防水層的材料采購、運輸、加工、安裝等全過程。2.屋面保溫工程：包括保溫層的材料采購、運輸、加工、安裝等全過程。3.配套工程：包括排水系統的安裝、調試等。三、合同工期1.本工程計劃開工日期為[開工日期]，計劃竣工日期為[竣工日期]。2.承包方應根據發包方的要求，按時進場施工，確保工期按時完成。四、質量標準和要求1.屋面防水工程應達到[防水等級]標準，確保無滲漏。2.屋面保溫工程應達到[保溫等級]標準，確保保溫效果。3.配套工程應達到[配套工程質量標準]標準，確保排水系統正常運行。五、合同價款及支付方式1.本工程合同價款為[合同價款]元。2.支付方式：承包方完成防水層和保溫層的施工后，發包方支付合同價款的[支付比例]%。剩余[支付比例]%的款項在配套工程完成后支付。六、違約責任1.若承包方未能按時完成施工任務，需向發包方支付違約金，違約金按合同價款的[違約金比例]計算。2.若承包方施工質量不符合合同要求，需進行整改，直至達到合同標準。因整改產生的費用由承包方自行承擔。七、爭議解決1.合同執行過程中如發生爭議，雙方應友好協商解決。協商不成的，任何一方可向發包方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。2.訴訟期間，雙方應繼續履行合同中未涉及爭議部分的條款。八、其他條款1.承包方需確保施工現場的安全與環保，遵守發包方的現場管理規定。2.合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同一式兩份，發包方和承包方各執一份。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。發包方（蓋章）：[發包方名稱]日期：XXXX年XX月XX日承包方（蓋章）：[承包方名稱]日期：XXXX年XX月XX日篇6甲方（建設單位）：XXX，地址：XXXX，電話：XXXX，法定代表人：XXX。乙方（施工單位）：XXX，地址：XXXX，電話：XXXX，法定代表人：XXX。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程的具體情況，雙方達成如下合同：一、工程概況2.工程地點：XXXX3.承包范圍：本工程采用包工包料方式，乙方負責提供防水保溫材料及施工設備，按照甲方要求進行屋面防水保溫工程施工。4.承包方式：乙方以自己的施工設備、技術和勞動力完成全部施工任務，甲方不提供任何施工設備、技術和勞動力。二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、質量標準1.本工程質量應達到國家現行相關施工質量驗收規范標準。2.乙方應嚴格按照施工圖紙、設計說明、技術交底和施工規范進行施工，確保工程質量符合要求。3.在施工過程中，甲方會同監理單位對乙方的施工質量進行監督，乙方應積極配合，及時整改存在的問題。四、合同價款及支付方式1.本工程合同總價為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整），其中包含材料費、人工費、機械費等全部費用。2.支付方式：甲方應按照合同約定的支付節點向乙方支付合同款項。具體支付節點如下：（1）預付款：合同簽訂后，甲方支付合同總價的XX%作為預付款。（2）中期款：乙方完成合同約定工程量的一半后，甲方支付合同總價的XX%作為中期款。（3）竣工款：乙方完成全部施工任務并經甲方驗收合格后，甲方支付合同總價的XX%作為竣工款。（4）質保金：甲方留存合同總價的XX%作為質保金，質保期滿后支付給乙方。3.乙方應在每個支付節點前向甲方提交相應的付款申請和結算資料，甲方審核確認后支付相應款項。五、雙方權利和義務1.甲方的權利和義務：（1）甲方應按照合同約定及時支付合同款項，確保施工進度和工程質量。（2）甲方應提供必要的施工條件，如水、電、交通等，確保施工順利進行。（3）甲方應監督乙方的施工質量，提出合理的整改意見。2.乙方的權利和義務：（1）乙方應按照合同約定完成全部施工任務，確保施工質量和進度。（2）乙方應提供符合要求的防水保溫材料和施工設備，確保施工質量符合要求。（3）乙方應配合甲方進行質量監督，及時整改存在的問題。（4）乙方應遵守施工安全規定，加強施工現場管理，確保施工安全。六、違約責任1.甲方未按合同約定支付合同款項的，應按照中國人民銀行同期貸款利率向乙方支付違約金。2.乙方未按合同約定完成施工任務的，應按照合同總價的XX%向甲方支付違約金，并賠償因此給甲方造成的全部損失。3.乙方提供的防水保溫材料不符合要求的，應重新采購符合要求的材料，并承擔因此造成的全部損失。4.乙方在施工過程中違反施工安全規定的，應承擔因此造成的全部損失。七、爭議解決本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應首先通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，一式貳份，甲乙雙方各執壹份。2.本合同未盡事宜，可另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.在施工過程中，如因不可抗力因素導致工程無法繼續進行的，雙方應友好協商解決。4.本合同解釋權歸甲方所有。篇7甲方（建設單位）：XXX物業有限公司乙方（施工單位）：XXX防水保溫工程有限公司根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，為明確雙方在屋面防水保溫工程施工過程中的權利和義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。一、工程概況2.工程地點：XXX小區3.施工內容：屋面防水保溫工程的施工，包括防水材料的選擇、鋪設，保溫材料的施工等。4.施工面積：約XXXX平方米（具體面積以實際施工為準）二、合同工期1.開工日期：XXXX年XX月XX日2.竣工日期：XXXX年XX月XX日3.合同工期：XX天三、工程質量1.乙方應嚴格按照國家相關標準和甲方要求進行施工，確保工程質量符合設計要求和相關標準。2.乙方應提供相關的質量保證措施，如原材料檢驗、施工過程中的質量監控等。3.甲方有權對乙方的施工質量進行監督，并提出合理的整改意見。四、工程價款與支付方式1.本工程總造價為人民幣XXXX元（大寫：XXXX元整）。2.支付方式：甲方應按照合同約定的支付節點，及時向乙方支付工程款。具體支付節點如下：（1）合同簽訂后，甲方支付乙方合同總價的XX%作為預付款；（2）乙方按照甲方要求完成屋面防水保溫工程施工并經甲方驗收合格后，甲方支付乙方合同總價的XX%；（3）剩余合同總價的XX%作為質量保證金，自工程竣工之日起計算，滿一年后甲方支付乙方。3.乙方應提供相應的稅務發票，確保甲方能夠順利入賬。五、雙方權利與義務1.甲方權利與義務：（1）甲方應確保施工現場的安全和秩序，提供必要的施工條件；（2）甲方應按照合同約定及時支付工程款；（3）甲方有權對乙方的施工質量進行監督，并提出合理的整改意見。2.乙方權利與義務：（1）乙方應嚴格按照合同約定進行施工，確保工程質量符合設計要求和相關標準；（2）乙方應提供相應的質量保證措施，如原材料檢驗、施工過程中的質量監控等；（3）乙方應積極配合甲方的監督工作，及時整改存在的問題。六、違約責任1.甲方違約責任：（1）甲方未按照合同約定支付工程款，乙方有權停止施工，并要求甲方支付逾期付款違約金；（2）甲方未能按照合同約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工的，甲方應承擔相應的賠償責任。2.乙方違約責任：（1）乙方施工質量不符合設計要求和相關標準，甲方有權要求乙方進行整改，并承擔相應的整改費用；（2）乙方未能按照合同約定完成施工任務，甲方有權要求乙方支付逾期完工違約金。七、爭議解決1.雙方在履行本合同時發生爭議，應首先通過友好協商解決；2.如果協商無果，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至合同約定的權利義務履行完畢之日止。3.未盡事宜，可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。甲方（蓋章）：XXX物業有限公司法定代表人（簽字）：日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：XXX防水保溫工程有限公司法定代表人（簽字）：日期：XXXX年XX月XX日篇8發包方（甲方）：_________承包方（乙方）：_________根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律、法規規定，結合工程實際情況，就屋面防水保溫工程承包給乙方施工，經協商一致，簽訂本合同，以明確雙方的權利、義務，確保工程順利進行。一、工程概況1.工程名稱：_________2.工程地點：_________3.工程內容：_________4.工程造價：_________二、施工工期1.乙方在接到甲方通知后組織人員進場施工，工期為_____天。2.因以下原因造成工期延誤，乙方不承擔責任：（1）因甲方材料供應不及時或材料質量問題而影響施工質量的；（2）因甲方變更設計而影響施工進度的；（3）因甲方指定分包項目交叉作業而影響施工進度的；（4）因不可抗力因素（如臺風、暴雨等）而影響施工進度的。三、工程質量及驗收1.乙方施工質量應符合《屋面工程質量驗收規范》GB50207-2025及相關規范的要求。2.乙方施工完成后，應及時通知甲方進行驗收，甲方應在接到通知后_____天內組織人員進行驗收。驗收時如發現有質量問題或需要整改的地方，乙方應在甲方規定的時間內整改完成。3.驗收合格后，雙方應簽署驗收報告。驗收報告一式四份，甲乙雙方各執兩份。驗收費用由乙方承擔。四、付款方式及結算1.本合同簽訂后，甲方支付乙方工程總造價的_____%作為預付款。2.乙方施工完成后，甲方應在驗收合格后支付乙方工程總造價的_____%。3.剩余_____%的工程款作為質量保證金，待工程保修期滿后一次性支付。保修期為_____年。4.結算方式：按實結算。乙方需提交結算書及相關資料給甲方審核。審核通過后，雙方簽署結算書。結算書一式四份，甲乙雙方各執兩份。結算費用由乙方承擔。五、材料供應及管理1.本工程所需材料由甲方負責采購并供應給乙方。乙方應指定專人負責材料進場驗收和保管工作。2.材料進場后，乙方應及時進行驗收并妥善保管。如有遺失或損壞，乙方應照價賠償。3.乙方在施工中應合理使用材料，避免浪費。如有剩余材料，乙方應退還給甲方。六、安全施工及文明施工1.乙方應制定安全施工措施和文明施工要求，并嚴格執行。2.乙方施工人員應佩戴安全帽、安全帶等安全設備，并嚴格遵守安全操作規程。3.乙方應確保施工現場整潔、有序，避免對周圍環境造成污染。4.如因乙方原因造成安全事故或環境污染事故，乙方應承擔相應責任。七、違約責任及爭議解決方式1.甲乙雙方應嚴格遵守本合同的各項條款。如一方違約，應承擔相應的違約責任。違約金按合同總金額的_____%計算。2.如因履行合同發生爭議，甲乙雙方應友好協商解決。協商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。訴訟費用由敗訴方承擔。八、合同生效及終止條件1.本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。合同生效后，甲乙雙方應共同遵守執行。任何一方不得擅自變更或解除本合同。如需變更或解除本合同，應取得對方的書面同意。2.在合同履行過程中，如因不可抗力因素導致合同無法繼續履行，甲乙雙方可以協商終止本合同。合同終止后，雙方應友好協商解決相關事宜。協商不成的，可以向工程所在地人民法院提起訴訟。訴訟費用由敗訴方承擔。篇9#甲方（發包方）：_________地址：_________電話：_________聯系人：_________#乙方（承包方）：_________地址：_________電話：_________聯系人：_________#工程名稱：_________#工程地點：_________#屋面結構：_________#承包方式：_________#工程內容：_________#工程期限：_________#工程價款：_________#開工日期：_________#竣工日期：_________#合同條款：一、詞語涵義1.“工程”是指本合同中規定的乙方需要完成的全部工作內容。2.“發包方”是指甲方，即支付工程款項的當事人。3.“承包方”是指乙方，即需要按照合同約定完成工程內容的當事人。4.“竣工日期”是指乙方完成全部工程內容，并通過甲方驗收的日期。5.“工程價款”是指甲方需要支付給乙方的全部工程費用。6.“開工日期”是指乙方開始工程的日期。7.“合同”是指甲方和乙方之間達成的書面協議，規定了雙方的權利和義務。8.“書面協議”是指雙方簽訂的書面合同。9.“竣工驗收”是指甲方對乙方完成的工程進行驗收，確認工程符合合同要求的過程。10.“違約責任”是指一方違反合同約定，需要向另一方承擔的賠償責任。11.“不可抗力”是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括地震、臺風、火災等自然災害。12.“其他費用”是指在施工過程中發生的，但不屬于工程價款的其他費用，如水電費、材料運輸費等。13.“保修期”是指乙方完成工程后，需要承擔保修責任的期限。14.“保修責任”是指乙方在保修期內需要承擔的對工程質量的保證責任。15.“付款節點”是指甲方支付工程款項的時間節點。16.“支付方式”是指甲方支付工程款項的方式，如銀行