建工施工合同的簽訂要點合同編號：__________地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于甲方為建設工程的需要，同意乙方進行施工；乙方愿意按照甲方的要求完成施工任務，雙方經協商，特訂立本合同，以便共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規模：__________1.5工程預算：__________第二條施工期限本工程的施工期限為__________天，自合同簽訂之日起計算。第三條施工質量標準乙方應按照國家及地方的相關法律法規、規范、標準和設計文件要求進行施工，確保工程質量達到約定的標準。第四條材料供應4.1甲方負責提供施工所必需的材料，并確保材料質量符合國家及地方的相關規定。4.2甲方應按照乙方施工進度計劃及時供應材料，確保工程順利進行。第五條工程款支付5.1本工程款按照工程進度分階段支付。具體支付比例和時間雙方另行商定。5.2乙方完成施工任務后，甲方應按照約定及時支付剩余工程款。5.3甲方支付工程款時，乙方提供等額的正規發票。第六條違約責任6.1乙方未按照約定時間完成施工任務的，甲方有權按照逾期天數向乙方追討違約金，違約金計算方式為：逾期部分工程款×日違約金比例。6.2甲方未按照約定時間支付工程款的，乙方有權按照逾期天數向甲方追討違約金，違約金計算方式同上。6.3由于甲方原因導致工程停工、窩工的，甲方應支付乙方相應的停工、窩工費用。第七條爭議解決本合同履行過程中發生的爭議，雙方應友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程竣工驗收合格且剩余工程款支付完畢之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________代表（簽名）：__________代表（簽名）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程設計圖紙及技術要求2.材料供應清單3.施工進度計劃4.工程質量標準5.施工方案6.工程量清單7.工程款支付憑證8.違約金計算公式9.停工、窩工費用計算公式10.爭議解決機構的相關規定二、違約行為及認定：1.乙方未按照約定時間完成施工任務2.甲方未按照約定時間支付工程款3.甲方未按照約定提供施工材料4.乙方施工質量未達到約定標準5.乙方未按照施工方案進行施工6.乙方未按照約定提供相關資質和證件7.甲方未按照約定提供施工場地和條件8.甲方未按照約定進行工程驗收9.甲方未按照約定支付違約金或賠償金10.雙方其他約定的違約行為三、法律名詞及解釋：1.甲方：指承擔工程建設任務的法人或其他組織。2.乙方：指承擔施工任務的法人或其他組織。3.施工期限：指雙方約定的完成施工任務的期限。4.施工質量標準：指國家及地方的相關法律法規、規范、標準和設計文件對工程質量的要求。5.材料供應：指甲方按照乙方施工進度計劃及時供應施工所需材料。6.工程款支付：指甲方按照約定時間和比例向乙方支付工程款。7.違約金：指違約方按照約定向守約方支付的賠償金。8.停工、窩工費用：指因甲方原因導致工程停工、窩工所需的費用。9.爭議解決：指雙方在合同履行過程中發生的爭議通過友好協商或法律途徑解決。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.施工進度延誤：乙方應與甲方及時溝通，制定應急措施，調整施工計劃。2.材料供應不及時：乙方應與甲方及時溝通，甲方應確保材料供應滿足施工需求。3.施工質量問題：乙方應按照設計要求和標準進行施工，甲方有權要求乙方及時整改。4.工程款支付糾紛：雙方應按照合同約定履行付款義務，如有爭議可通過協商或法律途徑解決。5.違約行為認定：雙方應嚴格按照合同條款認定違約行為，并按照約定承擔違約責任。6.爭議解決：如雙方在合同履行過程中發生爭議，應及時溝通協商，協商不成的可通過法律途徑解決。五、所有應用場景：1.建筑工程施工2.土木工程施工3.