2022-2023年設備監理師之設備監理合同綜合檢測試卷B卷含答案

單選題（共200題）1、按照FIDIC新黃皮書的規定，如果在業主接收整個設備工程或單位工程后進行竣工后試驗，確定可以開始試驗日期的是()。A.工程師B.工程師代表C.承包商D.業主【答案】D2、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，對承包商的設備進行投保時，保險有效期限是()。A.設備起運日起，至設備離開現場B.設備運抵現場起，至使用該設備的工程竣工C.開工之日起，至頒發接收證書D.開工之日起，至竣工時間屆滿【答案】A3、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A4、工程師對承包商按照合同中承包商文件的送審程序提交的樣品和資料進行審核的期限是：從工程師收到承包商樣品和資料起，一般不應超過()天。A.7B.14C.21D.28【答案】C5、采用數據電文形式訂立合同的，合同成立的地點是()。A.發件人的主營業地B.發件人的經常居住地C.收件人的主營業地D.收件人的經常居住地【答案】C6、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規、技術標準和規范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A7、某工程因連日降雨基坑積水，總承包施工負責人指示土方分包人將積水處理后，再繼續施工，分包人以下雨已經影響工期為由，一邊抽水一邊施工，隨后發生基坑坍塌安全事故，則該事故的主要責任人是()。A.總承包單位B.總承包單位施工負責人C.分包人D.施工人員【答案】C8、產品質量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。A.民事責任B.行政責任C.經濟責任D.刑事責任【答案】C9、質量技術監督部門對許可證獲準企業進行監督檢查的方式不包括()。A.日常監督檢查B.定期監督檢查C.產品質量監督抽查D.產品自查自檢【答案】D10、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C11、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A12、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C13、發包方在與承包方結算工程款時，發包方的財務人員誤將核定的工程結算額190.5萬元看成196.5萬元，因此多付6萬元。后來，在復核中發現該錯誤，發包方隨后向承包方索要6萬元。該債務關系屬于()之債。A.合同B.侵權行為C.不當得利D.無因管理【答案】C14、甲公司與乙公司在合同中約定，乙公司向甲公司購買5臺設備，貨款由乙公司分別支付給丙公司和甲公司。現乙公司未按約定向丙公司支付貨款，導致丙公司遭受損失。乙公司應承擔的責任是()。A.向丙公司承擔違約責任B.向甲公司承擔違約責任C.向丙公司承擔賠償責任D.與甲公司共同向丙公司承擔違約責任【答案】B15、根據《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B16、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A17、根據《民法通則》的規定，出售質量不合格的商品未聲明的，應承擔產品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A18、根據《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B19、因業主提前占用部分工程導致承包商增加費用時，承包商根據索賠程序提出了要求，()應對補償金額作出公正的決定。A.業主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C20、根據《招標投標法》，下列項目必須進行招標采購的是()。A.某新式武器的設計B.地震災區道路搶修C.部分使用國有投資項目的施工D.全部國有投資的項目前期咨詢【答案】C21、按照我國《合同法》關于合同一般條款的規定，下列不屬于合同內容的是()。A.當事人的名稱或者姓名和住所B.標的、數量、質量、價款或者報酬C.履行期限、地點和方式D.”一裁二審“條款【答案】D22、某住宅工程竣工1年后，房地產開發商尚欠施工企業一筆工程款，并以資金緊張為由拒不付款。同時，購房者也拖欠房地產開發商的購房款，且已到該支付的時間。此時，施工企業應()。A.以自己的名義向人民法院主張該購房款B.以房地產開發商名義向人民法院主張該購房款C.以自己的名義直接向購房者主張該購房款D.以房地產開發商名義直接向購房者主張該購房款【答案】A23、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B24、保險作為風險轉移的手段之一，其功能在于()。A.避免風險事件的發生B.避免風險事件對保險標的的損害C.發生風險事件后得到經濟補償D.發生風險事件后轉移責任【答案】C25、根據世界銀行《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A26、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發授權委托書時B.業主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發授權委托書后第14天D.業主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B27、承包商應將準備運往現場的任何生產設備和其他重要物品的名稱、日期，至少提前()天，通知工程師。A.7B.14C.21D.28【答案】C28、訴訟時效的中止，只能發生在訴訟時效期間的()。A.最后4個月B.最后6個月C.最后3個月D.最后2個月【答案】B29、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業主在缺陷通知期屆滿之前C.業主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C30、根據《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D31、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D32、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業主承擔風險和費用【答案】C33、《產品質量法》規定產品質量責任包括()。A.企業賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產品責任、缺陷責任【答案】B34、下列所有權的取得方式中，屬于原始取得的是()。A.受贈B.收益C.繼承D.受讓【答案】B35、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規定D.法律規定【答案】A36、某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C37、下列產品中需要依照《產品質量法》予以規范的是()。A.農產品質量B.建筑工程質量C.建筑材料質量D.軍工產品質量【答案】C38、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B39、合同履行是指合同當事人雙方依據()的規定，實現各自享有的權利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法【答案】B40、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D41、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B42、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B43、下列關于設備工程合同溝通相關內容的說法，正確的是()。A.為合同各方建立相關術語的統一解釋有利于提高溝通效率B.書面溝通方式與口頭溝通方式相比，約束力較差C.統一文件格式的規定不利于合同各方對信息的理解D.沖突會對履行合同產生破壞作用，工程師應依據經驗確定沖突解決方式【答案】A44、若由于業主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B45、某施工合同履行中，發包人派駐施工現場的代表甲平時很少參與管理，都由發包人的員工乙對承包人完成的工程量確認并以甲的名義簽字后支付工程款，但乙并未獲得發包人法定代表人的書面授權。工程竣工結算時，甲對乙確認的其中幾項進度款提出異議。此時，對已支付的工程款()。A.經乙簽字的均無效，全部由甲重新確認B.經甲確認的有效，甲不予確認的無效C.經乙簽字的全部有效D.合同約定的全部設計費【答案】C46、承包商按照工程師的指示更新了進度計劃，并按照新的進度計劃實施設備工程。承擔由此帶來的風險和費用的是()。A.工程師承擔風險，承包商承擔費用B.工程師承擔風險，業主承擔費用C.承包商承擔風險和費用D.業主承擔風險和費用【答案】C47、下列單位可以作保證人的是()。A.教育部直屬高校B.醫科大學附屬醫院C.社會團體D.企業法人的子公司【答案】D48、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業主B.設備監理工程師C.設計人D.承包人【答案】A49、根據《建設工程質量管理條例》，設備安裝工程的最低保修期限為()。A.設計文件規定的合理使用年限B.雙方約定的合理使用年限C.2年D.5年【答案】C50、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D51、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A52、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯性D.真實性、關聯性、公正性【答案】C53、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B54、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D55、在設備工程合同履行中，屬于業主索賠事由的是()。A.設備監理工程師要求增加工程量，致使業主受到損失B.設備監理工程師批示錯誤，致使業主受到損失C.因設備監理工程師原因造成工程未能進行中間驗收，致使業主受到損失D.因分包商過錯，致使業主受到損失【答案】D56、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業主在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業主在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B57、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規定的交流語言【答案】D58、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B59、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C60、如果由于非承包商原因導致竣工后試驗未能在缺陷通知期(或雙方商定的其他期限)內完成，則()。A.承包商另行選擇日期進行竣工后試驗B.此設備工程或單位工程應被認為已通過了竣工后試驗C.缺陷通知期后，工程師再安排竣工后試驗D.雙方商定其他期限，完成竣工后試驗【答案】B61、由于設計人員錯誤造成設備質量事故損失，設計人除負責采取補救措施外，應()。A.免收直接受損失部分的設計費，并支付賠償金B.重新設計、并支付賠償金C.賠償委托人的實際損失D.支付違約金并賠償損失【答案】A62、FIDIC“新黃皮書”中，成本一詞的含義是指()。A.承包商在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤B.承包商在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤C.業主在現場內正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，包括利潤D.業主在現場內或現場外正當發生(或將要發生)的所有開支，包括管理費和類似支出，但不包括利潤【答案】B63、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業法人C.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業人員D.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的專家庫【答案】C64、根據《侵權責任法》，生產者采取召回措施責任的起始時間為產品“投入流通后”，該時間從()時起算。A.產品離開生產者的成品倉庫B.發現產品質量問題C.產品造成人身傷害D.受害人投訴【答案】A65、根據《民法通則》的規定，出售質量不合格的商品未聲明的，應承擔產品合同責任的訴訟時效期間為()年。A.lB.2C.4D.10【答案】A66、FIDIC合同條件規定，如果業主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C67、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定【答案】D68、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D69、根據《仲裁法》，仲裁裁決發生法律效力的時間是()。A.自仲裁裁決作出之日起10日內B.自仲裁裁決作出之日起15日內C.仲裁裁決作出之日D.仲裁裁決送達之日【答案】C70、根據《保險法》，對保險合同中()的條款，保險人在訂立合同時應當在投保單、保險單或者其他保險憑證上作出足以引起投保人注意的提示，并對該條款的內容以書面或者口頭形式向投保人作出明確說明。A.糾紛解決方式B.免除保險人責任C.保險費用收取D.免除投保人責任【答案】B71、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C72、根據《招標投標法》，投標人少于()個時，招標人應當依法重新招標。A.2B.3C.4D.5【答案】B73、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C74、根據《民法通則》，訴訟時效期間屆滿之后，權利人喪失()。A.實體民事權利B.勝訴權C.起訴權D.抗辯權【答案】B75、根據業主要求中的規定，對業主的人員進行工程操作和維修方面培訓的當事人是()。A.工程師B.工程師的助理C.承包商D.分包商【答案】C76、FIDIC“新黃皮書”規定，如果工程師指示的工程暫停時間已經超過合同規定的期限，在收到承包商申請復工的通知后，工程師在()天內沒有給出許可，承包商即可采取相應的行動。A.14B.28C.56D.84【答案】B77、根據《安全生產法》，生產經營單位新建工程項目的安全設施必須與主體工程()。A.同時開工、同時竣工B.同時設計、同時開工、同時竣工C.同時設計、同時施工、同時投入生產和使用D.同時設計、同時施工、同時驗收【答案】C78、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C79、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D80、法定代理終止條件是()A.代理期限屆滿B.被代理人取消委托C.代理人辭去委托D.代理人喪失行為能力【答案】D81、保險合同訂立后，投保人向保險人支付一定保險費，在()遭遇特定災害事故造成其財產損毀或人身傷亡之后，由保險人承擔經濟補償或給付保險金的責任。A.投保人B.受益人C.被保險人D.保險人【答案】C82、根據《合同法》的規定，下列關于代位權行使的表述，錯誤的是()。A.債權人可以向人民法院請求以自己的名義代為行使債務人的債權B.專屬于債務人自身的債權，債權人不得行使代位權C.代位權的行使范圍以債務人的債權為限D.債權人行使代位權的必要費用，由債務人承擔【答案】C83、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方應在仲裁前盡力友好解決爭議，仲裁可在不滿意通知發出第()天后開始。A.14B.28C.56D.84【答案】C84、工程師管理合同過程中，無權處理的事項是()。A.指示承包商調查引發工程質量缺陷的原因B.撤銷對承包商任命的承包商代表的同意C.修改合同中業主的職責D.為了檢驗承包商的工作是否符合合同要求，查看承包商的保密文件【答案】C85、依據《合同法》的規定，出現()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。A.違反法律法規規定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D86、在間接代理，也稱“未披露委托人的代理”的合同中，如第三人拒絕履行合同義務，受托人應向委托人提供第三人與受托人簽訂的合同的情況，委托人可以直接追究第三人的法律責任。委托人的這一權利為()。A.代理權B.介入權C.追認權D.代位權【答案】B87、根據《建設工程安全生產管理條例》，下列選項中，屬于施工單位應采取的安全措施的是()。A.建設工程施工前，組織設計單位與施工班組進行技術交底B.不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍C.實施爆破作業前，向公安機關申請領取《爆破物品使用許可證》D.向建設行政主管部門報送安全施工措施的資料【答案】B88、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B89、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D90、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發生后的()天，向工程師發出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C91、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業主B.設備監理工程師C.設計人D.承包人【答案】A92、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A93、《合同法》中規定的“締約過失責任”是指()。A.訂立合同時，由于本方對合同風險估計不足，履行過程中受到的損失應由自己負責B.委托代理人訂立合同，由于條款約定不明確導致的損失，應由委托人承擔C.由于本方授權簽訂合同代表的失誤而受到的損失，追究代表人締約的過失責任D.因訂立合同時對方提供虛假情況而使本方受到損失，要求對方承擔賠償責任【答案】D94、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A95、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D96、甲超越代理權使用乙公司的合同專用章、營業執照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認后有效D.乙拒絕后無效【答案】A97、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D98、當工程施工過程中有分包商參與時，應掌握各分包商的HSE管理情況，避免可能發生的不利事件對整個工程的實施和其他人員造成影響的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D99、下列關于委托合同的說法不正確的是()A.委托合同的訂立以當事人雙方相互信任為基礎B.委托合同中，受托人可以以委托人的名義處理事務，也可以以自己的名義處理事務C.受托人在處理委托事務中的法律關系、法律后果指向的都是委托人，受托人只是受托處理事務而已D.委托合同中委托人應當承擔處理事務中所花費的費用，委托事務處理所得收益由委托人和受托人共同所有【答案】D100、某水泥廠因技術問題致使生產的水泥達不到國家規定的標準，該廠用其他廠家的水泥換上自己的包裝后作為樣品與采購方簽訂水泥供應合同。則該合同屬于()簽訂的合同。A.采取欺詐手段B.采取脅迫手段C.因重大誤解D.超越代理權限【答案】A101、根據《招標投標法實施條例》，依法必須公開招標的，應當在()發布招標公告。A.國務院發展改革部門依法指定的媒介B.全國發行量最大的報紙、雜志C.全國影響最大的門戶網站D.國務院建設行政主管部門指定的媒介【答案】A102、根據《安全生產法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產、經營、儲存活動的生產經營單位外，從業人員超過()人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D103、某工程施工階段因分包單位違章施工，發生一起死亡5人的安全事故，根據相關規定，下列關于該安全事故的說法，正確的是()。A.發生事故后，現場有關人員應當于1小時內向本單位負責人報告B.該安全事故為一般事故，縣級人民政府可以委托事故發生單位組織事故組進行調查C.該安全事故應由總承包單位負責上報事故D.負責事故調查的人民政府應當自收到事故調查報告之日起30日內作出批復【答案】C104、工程師基于非承包商原因指示承包商暫停實施某一部分或全部設備工程后，負責對工程做好保護措施的是()。A.工程師B.業主C.承包商D.造成工程暫停的責任方【答案】C105、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張提存的【答案】D106、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質量、進度、投資控制D.與業主簽訂委托監理合同【答案】C107、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現場的安全和預防事故工作，并賦予其發布指示和采取各種措施預防事故發生的職權。A.專職安全員B.施工監督員C.應急救援人員D.專職醫護人員【答案】A108、我國解決合同爭議采取“或裁或審”制度，如果當事人就合同爭議的解決方法未訂立有效的仲裁協議時，只能通過()方式最終解決合同爭議。A.和解B.調解C.行政復議D.訴訟【答案】D109、下列()財產可以抵押。A.土地所有權B.抵押人依法承包但未經發包人同意的荒山的土地使用權C.以公開協商方式取得的土地承包經營權D.有爭議的財產【答案】C110、建設工程施工總承包企業依法將專業工程分包，關于工程質量責任承擔的說法正確的是()。A.分包工程質量由分包企業負總責B.分包工程質量由分包企業單獨承擔責任C.總承包企業對分包工程質量承擔連帶責任D.分包企業接受總承包企業的質量管理可不承擔責任【答案】C111、下列與不可抗力相關的敘述，錯誤的是()。A.不可抗力是指不能預見、不可避免并不能克服的客觀情況B.因不可抗力不能履行合同的，可部分或全部免除責任責任C.當事人遲延履行后發生不可抗力的，也可根據情況部分免除責任D.不可抗力包括合同中約定的不可抗力情形【答案】C112、甲與乙訂立合同，合同約定：甲向乙購買600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供貨500m3，另100m3由丙向甲供貨。合同履行期限屆滿，乙如期供貨履行，但丙沒能如期供貨。在此合同中應由()承擔違約責任。A.丙向甲B.丙和乙共同向甲C.乙向甲D.丙和乙向甲連帶【答案】C113、交付設備的規格、質量等不符合合同規定，當采購方不同意接收時，由供貨方負責()。A.包換B.保修C.包修D.包修或包換【答案】D114、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B115、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A116、設備采購合同對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的設備，應于()規定缺陷責任期或保修期。A.安裝調試驗收后B.安裝調試驗收前C.設備采購合同內D.設備交于采購方后【答案】C117、某建設項目在施工招標中，投標人按照招標文件的要求提交了投標保證金。招標人最遲在()日內，予以退還投標保證金。A.開標后30B.完成評標后15C.發出中標通知書30D.簽訂施工合同5【答案】D118、承包商將運達現場的承包商的主要設備移出現場時，應經()同意。A.業主B.工程師C.工程師助理D.項目經理【答案】B119、如果一方因不可抗力事件將或已經使其履行合同義務受阻，通知另一方其受阻不能履行的具體合同義務的期限是，()。A.覺察到該不可抗力事件的14天內B.該不可抗力事件發生的14天內C.覺察到該不可抗力事件的28天內D.該不可抗力事件發生的28天內【答案】A120、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯合體參加競標，最終該聯合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯合體B.聯合體各方C.聯合體中的牽頭人D.聯合體中的資質較高方【答案】B121、某工程施工合同爭議經一審人民法院審理作出判決后，建設單位不服，提起上訴，二審人民法院經審理，認為一審判決認定事實清楚，適用法律錯誤，應作出的判決為()。A.駁回上訴，維持原判決B.撤銷原判決，發回重審C.裁定一審人民法院再審D.依法改判【答案】A122、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發接收證書時【答案】B123、FIDIC新黃皮書規定，承包商在收到()后，應按合同規定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C124、法律關系是一定的社會關系為法律規范調整時，在當事人之間形成的()關系。A.道德關系B.權利義務關系C.人際關系D.民事關系【答案】B125、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，可以作為招標人延緩或推遲開標理由的是()。A.評標委員會未組建B.發現有足以影響采購公正性的違法或不當行為C.擬主持招標的招標單位負責人因故不能主持D.投標人對開標時間有異議【答案】B126、根據索賠依據不同劃分索賠，當事人按照合同條款進行的索賠是()。A.按約索賠B.依法索賠C.項目索賠D.費用索賠【答案】A127、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質量C.封存的樣品及其法律規定D.封存的樣品及其品質擔保【答案】B128、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，付款計劃詳細規定了合同價格分期支付的金額，如果合同有要求，付款計劃應當由()編制。A.承包商根據中標合同金額B.承包商根據投標金額C.工程師根據合同價格D.業主根據資金落實情況【答案】A129、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D130、施工單位與建材公司訂立一份鋼材采購合同，履行期限內鋼材市場價格發生波動，根據《合同法》的規定，下列關于該鋼材采購合同計價的說法，正確的是()。A.雙方按期履行合同的，按照交付時的市場價格計價B.雙方按期履行合同的，按照合同約定的價格計價C.賣方逾期交付標的物的，遇價格下降時，按新的價格計價D.買方逾期付款的，遇價格下降時，按新的價格計價【答案】B131、根據《合同法》規定，下列關于標的物提存的事由，表述不正確的是()。A.債權人喪失民事行為能力未確定監護人的B.債權人下落不明的C.債權人被宣告死亡，未確定繼承人的D.債權人主張提存的【答案】D132、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業法人C.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業人員D.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的專家庫【答案】C133、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產管理人員D.項目負責人【答案】B134、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》的規定，承包商應為工程、生產設備、材料和承包商文件投保，保險的有效期應從()。A.開工日期起到頒發工程接收證書止B.開工日期起到頒發最終付款證書止C.基準日期起到頒發工程接收證書止D.基準日期起到頒發最終付款證書止【答案】A135、暫定金額雖然包括在合同中并列入工程量清單，屬于合同價格的一部分，但使用權歸()。A.業主B.工程師C.承包商D.指定分包商【答案】A136、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發授權委托書時B.業主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發授權委托書后第14天D.業主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B137、根據我國《招標投標法》的規定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業項目B.涉及國家安全工程C.關系社會公共利益的大型基礎設施D.搶險救災工程【答案】C138、根據我國《合同法》的規定，合同當事人承擔違約責任適用()責任原則。A.無過錯B.過錯C.推定過錯D.混合【答案】A139、下列有關合同解除的敘述，錯誤的是()。A.合同解除包括約定解除和法定解除B.合同解除后，不影響合同中結算和清理條款的效力C.當事人協商一致，可以解除合同D.當事人單方行使解除權的，合同自通知到達對方時解除，對方有異議的，解除權消滅【答案】D140、甲、乙兩企業欲進行零配件的交易，為了規避稅收，雙方將買賣合同簽訂為加工承攬合同，該加工承攬合同的效力為()。A.無效B.可撤銷C.可變更D.效力待定【答案】A141、根據《產品質量法》，下列產品中，屬于該法所稱“產品”的是()。A.鍋爐輔機B.天然氣C.軍工產品D.鐵礦石【答案】A142、根據《安全生產法》，除從事礦山開采、建筑施工和危險品的生產、經營、儲存活動的生產經營單位外，從業人員超過()人的，應當設置安全生產管理機構或者配備專職安全生產管理人員。A.50B.100C.200D.300【答案】D143、根據《產品質量法》對產品責任的訴訟時效的規定，我國的產品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B144、設備采購評標結束后，由評標委員會編寫評標報告。評標報告的內容不應當包括()。A.爭議的解決方式B.評標委員會的人員組成C.主要技術性能數據D.推薦的中標候選人【答案】A145、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協商適用違約金或定金【答案】B146、設備監理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據D.提出賠償金額【答案】B147、乙施工企業承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B148、設備工程合同履行期間，承包商要求索賠時，應在()內，及時提交索賠報告。A.已經察覺索賠事由后28天B.理應察覺索賠事由后28天C.取得現場資料后28天D.發出索賠通知后28天或設備監理工程師指定的期間【答案】D149、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A150、根據《合同法》規定，招標公告屬于()。A.要約邀請B.要約C.再要約D.承諾【答案】A151、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，工程師應將能夠證明的承包商的索賠款額，()中，支付給承包商。A.簽發臨時付款證書B.列入當月付款證書C.列入竣工結算報表D.簽發索賠付款證書【答案】B152、《擔保法》規定，在留置權的實現過程中，債權人留置財產后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B153、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C154、依據有關勞動法律的規定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規章制度的B.勞動者患職業病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B155、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A156、因產品缺陷導致損害的受害人依法提出賠償請求時，該產品責任法律關系的外部責任主體是()。A.產品的生產者和運輸者B.產品的銷售者和運輸者C.產品的生產者和銷售者D.產品的倉儲者和銷售者【答案】C157、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統計局局長【答案】A158、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B159、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B160、根據《擔保法》，債權人和保證人對保證方式沒有約定或約定不明確的，保證人承擔保證責任的方式是()。A.一般保證B.保證人要求的方式C.債權人要求的方式D.連帶責任保證【答案】D161、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A162、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B163、如果業主未能按合同約定的時間和方式給予承包商進入和占用現場的權利，承包商有權獲得()的補償。A.工期延長B.相應費用C.合理利潤D.工期延長和相應費用加合理利潤【答案】D164、下列產品中需要依照《產品質量法》予以規范的是()。A.農產品質量B.建筑工程質量C.建筑材料質量D.軍工產品質量【答案】C165、收到承包商的履約保函并簽署合同協議書后，()應盡快將投標保函退還承包商和其他未中標的投標者。A.業主B.評標委員會C.監理工程師D.監理工程師代表【答案】A166、由于變更計劃、制造要求而造成設計工作的返工、停工、窩工或修改時，委托人應()。A.按照合同約定支付設計費B.依照設計人實際消耗的工作量增付費用C.與設計人就設計費用問題重新協商D.償付逾期違約金【答案】B167、對于下列無效的施工合同，人民法院可以收繳當事人已經取得的非法所得的是()。A.承包人越級承攬工程B.承包人超越范圍承攬工程C.承包人向評標委員行賄中標D.承包人將主體結構的施工進行分包【答案】D168、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規定D.法律規定【答案】A169、FIDIC合同條件規定，如果業主在()天內未支付進度款，則應對延遲付款金額支付融資成本。A.工程師收到承包商申請付款的月報表后28B.工程師開出付款證書后28C.工程師收到承包商申請付款的月報表后56D.工程師開出付款證書后56【答案】C170、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B171、我國《合同法》規定，當事人在合同中既約定違約金，又約定定金的，當違約發生時，()。A.違約方可以選擇適用違約金或者定金B.守約方可以選擇適用違約金或者定金C.雙方可以協商選擇適用違約金或者定金D.違約金和定金可以同時并用【答案】B172、某文藝團體于1970年集體創作了一部作品，該作品于1971年5月4日首次公開發表。1982年對該作品進行了修改，于1984年3月8日再度公開發表。根據我國《著作權法》規定，該作品著作權的財產權保護期限至()。A.2021年5月4日B.2034年3月8日C.2021年12月31日D.2034年12月31日【答案】C173、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業主終止合同的，業主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B174、基于員工健康和安全保障的需要，承包商應至少指派一名稱職的()，負責現場的安全和預防事故工作，并賦予其發布指示和采取各種措施預防事故發生的職權。A.專職安全員B.施工監督員C.應急救援人員D.專職醫護人員【答案】A175、設備設計合同生效后，設計人由于自身原因拒不履行合同，下列關于設計人應承擔的責任形式陳述，正確的是()。A.返還委托人已支付的定金B.免收設計費C.雙倍返還定金D.委托人繼續履行合同【答案】C176、根據我國招標投標法律、行政法規的規定，招標方式不包括()。A.議標B.公開招標C.邀請招標D.分兩階段進行招標【答案】A177、如果工程師的指示導致承包商因提供合作發生了某些不可預見費用，則該項指示應構成()。A.合同文件B.索賠C.爭議D.變更【答案】D178、承包商出現的下列情況中，業主有權立即終止合同的是()。A.收到違約通知不改正B.企業破產C.放棄工程D.不按合同規定實施工程【答案】B179、根據《產品質量法》的規定，因產品存在缺陷造成損害要求賠償的請求權，在造成損害的缺陷產品交付最初消費者滿()年喪失；但是，尚未超過明示的安全使用期的除外。A.lB.2C.4D.10【答案】D180、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A181、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A182、如果承包商隱蔽已經完成的工作前未通知工程師進行檢驗，則當工程師提出剝露檢驗要求時，承擔由于檢驗所產生的費用的是()。A.業主B.承包商C.工程師D.如果檢驗的結果證明完成的隱蔽工程符合合同要求，則由業主承擔全部費用，否則，將由承包商承擔全部費用【答案】B183、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區域，應當征得()同意。A.業主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B184、業主可以使用某部分工程的條件是()。A.工程師為該部分工程簽發了接收證書B.承包商完成了該部分工程的全部施工C.已經對該部分工程進行了竣工試驗D.業主已對該部分工程支付了工程款【答案】A185、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C186、建設單位因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期，經延期，建筑工程施工許可證的有效期限最長可達到()。A.三個月B.六個月C.九個月D.一年【答案】C187、根據我國《招標投標法》規定，開標由()主持，邀請所有投標人參加。A.招標地建設主管部門B.工程項目所在地建設主管部門C.招標人D.招標代理機構【答案】C188、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A189、FIDIC“新黃皮書”規定，確定竣工試驗的具體日期并發出指示的是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】B190、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D191、根據《擔保法》的規定，有關抵押表述正確的是()。A.只能由債務人提供抵押物B.抵押人轉移對抵押物的占有C.抵押權人有權依法以抵押物的變賣價款優先受償D.債務人不履行債務時，抵押物歸債權人所有【答案】C192、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B193、業主退還履約保證給承包商的期限是()天內。A.工程師簽發接收證書后的14B.業主接收工程后的21C.缺陷通知期屆滿后的14D.業主收到工程師簽發的履約證書副本后的21【答案】D194、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()個月內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.1B.2C.3D.6【答案】B195、下列文件均屬于設備工程監理服務合同的組成部分，如果在運用時發生矛盾，應優先適用()。A.監理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協議書及附件【答案】D196、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A197、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D198、FIDIC新黃皮書規定，工程師應在收到有關報表和證明文件后的()天內，向業主發出期中付款證書。A.14B.28C.42D.56【答案】B199、根據我國《招標投標法》，評標委員會應當按照()確定評標標準和方法，對投標文件進行評審和比較。A.合同法B.招標人意見C.招標文件D.招標內容【答案】C200、設備工程合同履行過程中合同偏差分析的主要內容不包括()。A.合同偏差原因分析B.合同偏差責任分析C.合同偏差后果分析D.合同偏差處理結果分析【答案】D多選題（共100題）1、房地產開發企業以土地使用權出讓方式取得的土地使用權，屬于()。A.自物權B.用益物權C.擔保物權D.動產物權E.不動產物權【答案】B2、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD3、下列關于FIDIC新黃皮書對預付款扣減方式規定的說法，正確的有()。A.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的10%時開始扣還預付款B.當已確認的期中付款的累計金額超過中標合同金額減去暫定金額后余額的20%時開始扣還預付款C.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的10%D.每次扣還預付款的金額為當期付款證書金額的25%E.按照預付款的貨幣和比例計算【答案】AD4、按照《招標投標法實施條例》的規定，下列關于招標人采取兩階段招標的說法，正確的有()。A.只有大型項目方可分兩階段進行招標B.招標人應在精確擬定技術規格后實施招標C.第一階段投標人只提交技術建議書D.要求提交投標保證金的投標人在第二階段提交E.只有第一階段技術商務報價通過評審的投標人方可參加第二階段投標【答案】CD5、下列關于仲裁協議的說法，錯誤的有()。A.仲裁協議必須是書面形式B.當事人在糾紛發生前達成的仲裁協議才是有效的C.當事人達成仲裁協議后，一方向人民法院提起訴訟的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中關于解決糾紛的仲裁條款隨之無效E.仲裁沒有法定管轄的規定，當事人協議選擇仲裁委員會時不受地點限制【答案】BCD6、下列產品中，實行工業產品生產許可證制度的有()。A.工作服B.電力鐵塔C.安全帽D.建筑扣件E.膠鞋【答案】BCD7、選擇談判小組成員一般要考慮的方面有()。A.敏捷清晰的思維推理能力B.專業特長C.各專業知識有機整合D.談判小組的人員數量E.表達與傳遞信息的能力【答案】BCD8、業主針對履約保證可提出索賠的情形包括()。A.未能在竣工時間內完成工程B.承包商未能確保履約保證在缺陷通知期期滿前持續有效C.拒絕按照合同向業主支付其應付的金額D.未能在收到業主要求其糾正違約的通知后的合同規定時間內糾正違約E.發生了業主有權終止合同的情形【答案】BCD9、設備工程發生質量缺陷時，如果承包商未按設備監理師的指示及時進行處理，則業主可采用的處理方法有()。A.自己修補，由承包商承擔費用B.終止合同，收回相關費用C.讓他人修補，由承包商承擔費用D.退還缺陷設備或材料，自行購買，并對承包商加倍索賠E.相應減少合同價格【答案】ABC10、下列情況中，承包商有權立即終止合同的有()。A.業主未能及時向承包商提供其財務安排的合理證明B.業主未能及時支付期中付款證書中標明的金額C.長期停工影響整個工程D.業主實質上未履行合同義務E.業主破產【答案】C11、保險合同當事人包括()。A.被保險人B.保險人C.受益人D.投保人E.保險經紀人【答案】BD12、承包商按照合同規定的時間向工程師提交的進度計劃，應包含的內容有()。A.質量保證文件、試驗結果及合格證B.承包商實施工程的順序C.審核或批準承包商文件的期限D.合同中規定的檢查和檢驗的順序和時間安排E.-份包括承包商的施工方法和主要的施工階段，以及各階段現場所需的各類人員和施工設備數量的支持報告【答案】BCD13、建設工程承包單位在向建設單位出具的質量保修書中，應當明確建設工程的()等。A.保修范圍B.保修總次數C.保修期限D.保修人員E.保修責任【答案】AC14、按照《招標投標法實施條例》的規定，下列關于招標人采取兩階段招標的說法，正確的有()。A.只有大型項目方可分兩階段進行招標B.招標人應在精確擬定技術規格后實施招標C.第一階段投標人只提交技術建議書D.要求提交投標保證金的投標人在第二階段提交E.只有第一階段技術商務報價通過評審的投標人方可參加第二階段投標【答案】CD15、民事法律關系的客體包括()。A.物B.行為C.智力成果D.權利E.義務【答案】ABC16、在設備運輸合同中，屬于承運人權利的有()。A.留置運輸的貨物B.貨物的提存權C.接受托運人運送貨物的要求D.處置無人認領的貨物E.有權派人押運貨物【答案】ABD17、代理的特征有()。A.代理人在代理權限內獨立地為意思表示B.任何行為均可代理C.代理是代理人代替被代理人為民事法律行為D.代理權是依據法律的直接規定而產生E.代理人應當在代理權范圍內實施代理行為【答案】AC18、依據工作的性質不同，承包商在設備工程合同中應完成的全部工作范圍可劃分為()等主要部分。A.設計B.采購C.制造D.施工E.試運行【答案】ABD19、某設備工程公開招標時，下列關于合格的投標人的描述，正確的有()。A.能夠提供合理報價B.具有完善的質量保證體系C.具有獨立訂立合同的權利D.具有良好的銀行資信和商譽E.提供了足夠的擔保【答案】BCD20、根據我國《招標投標法》的規定，招標代理機構應當具備的條件有()。A.有從事招標代理業務的營業場所和相應資金B.有能夠編制招標文件和組織評標的相應專業力量C.有可以作為評標委員會人選的技術、經濟等方面的專家庫D.有自己的名稱的事業單位E.經有關行政機關批準成立【答案】ABC21、根據《勞動合同法》規定，下列()情形中，用人單位須提前30天以書面形式通知勞動者本人或者額外支付勞動者一個月工資，可以解除勞動合同。A.勞動者患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由用人單位另行安排的工作的B.勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經用人單位與勞動者協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的C.勞動者同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本單位的工作任務造成嚴重影響，或者經用人單位提出，拒不改正的D.在試用期間被證明不符合錄用條件的E.因勞動者原因致使勞動合同無效的；【答案】AB22、根據FIDIC《生產設備和設計-施工合同條件》規定，下列關于暫時停工后果的表述，正確的有()。A.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就竣工時間提出索賠B.如果工程師發布暫時停工指示是非承包商原因導致時，承包商有權就費用提出索賠C.如果暫時停工由于承包商違約導致，承包商無權索賠D.如果暫時停工累計達到56天以上，承包商可解除合同E.無論何種原因導致暫時停工，承包商均可索賠【答案】ABC23、按照《招投標法》的規定，()可以不進行招標，采用直接發包的方式委托建設任務。A.施工單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.監理合同，單項合同估算價150萬元人民幣D.項目總投資4000萬元，監理合同單項合同估算價30萬元人民幣E.項目總投資2000萬元，監理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A24、根據《民法通則》，下列情形中，可導致委托代理終止的有()。A.代理人喪失民事行為能力B.被代理人恢復民事行為能力C.被代理人被剝奪政治權利D.代理期限屆滿E.代理人死亡【答案】AD25、按照勞動保護的相關規定，用人單位應當對()定期進行健康檢查。A.從事危險作業的勞動者B.女職工C.未成年工D.從事特種作業的勞動者E.從事有職業危害作業的勞動者【答案】C26、設備采購合同主要條款包括()。A.結算方式及期限B.違約責任C.貸款、融資方式D.合同的供貨范圍E.擔保措施【答案】ABD27、依照《民法通則》的規定，法人應具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財產和經費C.有自己的名稱、組織機構和場所D.注冊登記，領取營業執照E.能夠獨立承擔民事責任【答案】ABC28、地方政府部門造成的工程中斷，承包商有權延長工期的條件有()。A.業主未將地方政府部門制定的新規定告知承包商B.承包商已經采取措施，仍不能避免工程延誤C.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序D.地方政府的行為延誤或干擾了承包商的工作E.承包商無法提前預見此類延誤或中斷【答案】CD29、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC30、承攬合同是承攬人按照定做人的要求完成工作，交付工作成果，定做人給付報酬的合同，下列合同屬于承攬合同的有()。A.加工合同B.定做合同C.修理合同D.測試合同E.互易合同【答案】ABCD31、在設備工程合同履行過程中，索賠的文件依據有()等。A.設備工程合同協議書B.設備工程合同條件C.批準的設備工程進度計劃D.設備工程監理服務合同E.質量標準【答案】ABC32、根據我國《合同法》，合同訂立的必經程序有()。A.要約B.要約--再要約C.承諾D.簽訂書面合同E.公證【答案】AC33、某一屬于工程建設項目招標范圍的項目，項目總投資2000萬元。建設過程中需要進項的下列采購中，可以不進行招標，直接采購的有()。A.專業工程施工發包，單項合同估算價150萬元人民幣B.重要設備的采購，單項合同估算價150萬元人民幣C.設計合同單項合同估算價90萬元人民幣D.勘察合同單項合同估算價60萬元人民幣E.監理合同單項合同估算價30萬元人民幣【答案】A34、當事人可以依法解除合同的情形有()。A.在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示不履行主要債務的B.在履行期限屆滿之前，當事人一方以自己的行為表明不履行主要債務的C.因不可抗力不能實現合同目的D.當事人一方遲延履行主要債務的E.當事人一方違約致使不能實現合同目的【答案】ABC35、根據《招標投標法》及《招標投標法實施條例》，下列情形中，招標人應當拒收投標文件的有()。A.投標文件逾期送達B.投標文件未送達指定地點C.投標文件未按招標文件要求密封D.投標文件未按規定編制E.投標人以低于成本的報價競標【答案】ABC36、房地產開發企業以土地使用權出讓方式取得的土地使用權，屬于()。A.自物權B.用益物權C.擔保物權D.動產物權E.不動產物權【答案】B37、某施工單位因施工需要，向社會公開招聘工程管理人員和技術工人，在對新錄用的人員進行安全生產教育和培訓時，按照《安全生產法》的規定，培訓的內容應當包括()。A.安全生產知識B.安全生產管理能力C.安全操作規程D.安全生產規章制度E.安全操作技能【答案】ACD38、按照《建設工程安全生產管理條例》的規定，下列作業人員中，屬于特種作業人員并且必須持證上崗的有()。A.垂直運輸機械作業人員B.起重信號工C.安全生產管理員D.安裝拆卸工E.爆破作業人員【答案】ABD39、業主要保證現場的()配合承包商工作。A.工程師B.工程師的助理C.工程師雇用的其他職員D.業主指定的分包商E.業主雇用的其他承包商【答案】ABC40、設備工程合同中，確定承包商工作范圍的文件有()。A.業主要求B.資料表C.投標書D.中標通知書E.承包商建議書【答案】AB41、根據有關規定，依法必須招標的項目，評標委員會推薦三名中標候選人的，排名第一的中標候選人有下列情形的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人的有()。A.資質等級由二級晉升一級B.因不可抗力提出不能履行合同C.參與其他同類工程項目投標D.投標期間與另一投標人協商投標報價E.放棄中標【答案】BD42、在設備工程合同履行過程中，合同跟蹤的主要依據有()等。A.合同文件B.合同計劃C.原始記錄D.各類報表報告E.招標文件【答案】ABCD43、根據《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD44、結清證明的生效條件有()。A.承包商已經完成全部合同義務B.工程師已經確認最終的結算金額C.收到業主退還的履約保證D.業主已經支付最終付款證書中指明的應付金額E.工程師簽發了最終付款證書【答案】CD45、我國仲裁協議的法定內容包括()。A.提請仲裁的意思表示B.約定仲裁事項C.仲裁費用的負擔D.選擇仲裁委員會E.仲裁地點【答案】ABD46、下列情形中，屬于行為人意思表示不真實的有()。A.乘人之危簽訂的設備買賣合同B.受欺詐情況下做出的行為C.受脅迫的情況下做出的行為D.誤將贗品作為真品購買E.與他人合伙開設賭場的行為【答案】ABCD47、根據《行政訴訟法》，下列行政行為中，不屬于行政訴訟受案范圍的有()。A.抽象行政行為B.行政處罰行為C.國家外交行為D.終局行政裁決行為E.行政處分行為【答案】ACD48、建筑施工企業取得安全生產許可證應具備()條件。A.制定完備的安全生產規章制度和操作規程B.設置安全生產管理機構，配備專職安全生產管理人員C.保證施工安全防護用具所需資金的投入D.管理人員和作業人員每兩年進行一次安全生產教育培訓并考核合格E.依法參加工傷保險，為從業人員繳納保險費【答案】AB49、為進行除竣工后試驗(如果有)以外的合同規定的所有試驗，承包商應提供試驗所需的()。A.試驗場地B.合格的人員，包括職員和勞務C.任何的試驗費用D.設施和儀器E.消耗品，包括電、燃料、材料等【答案】BD50、判斷生產設備所有權歸屬業主的時間界限的情況有()。A.生產設備起運B.生產設備運至現場C.承包商向制造商付款D.業主向承包商付款E.生產設備經工程師檢驗認可【答案】BD51、如果工程師發出了暫停指示，承包商在遵守該指示或在復工時招致了費用損失和工期延誤，承包商無權獲得補償的情形有()。A.由于承包商提供的設計存在缺陷造成的暫停B.由于承包商提供的材料存在缺陷造成的暫停C.由于承包商提供的設備存在缺陷造成的暫停D.承包商未能在工程暫停時，按合同規定提供相應的安全保護措施E.承包商已經遵守了地方政府部門制定的程序【答案】ABCD52、招標人拒收投標文件的情形有()。A.投標文件逾期送達的B.投標文件未送達指定地點的C.投標文件未密封的D.提交投標文件的投標人少于3人的E.投標單位的法定代表人未簽字的【答案】ABC53、承包商在將材料用于工程之前，應按合同約定將