1、護坡工程合同范本工程合同簽訂的主要目的是為了明確責任，分工協作，共同完成建設項目的設計任務，且簽訂施工合同須以履行有關法定審批程序為前提。以下是小編收集的護坡工程合同范本，歡迎查看！發包單位： (以下簡稱甲方)承包人： (以下簡稱乙方)依照中華人民共和國合同法及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。第一條：工程概況湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按 米計算。第二條：施工方案1、護坡(1)基底寬 米，厚 米，自下而上慢慢收至高度為 米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙(水泥標號為42.5，磚要好質量的青磚或紅磚

2、)(2)拆除廁所旁房屋三間，作進出路。(3)完工后做圍墻10米左右。(4)墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。第三條：合同工期1、經雙方協商確定，工程期為 日，暫定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。2、若施工過程中發生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。第四條：價格及付款方式1、工程總承包價為 元。2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用(包括拆房，打圍墻)，甲方無需再向乙方支付任何費用。3、付款方式：竣工驗收后付 元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分 付，質保金一年滿后付清(

3、時間按驗收合格之日起計算)第五條：甲方義務1、按合同向乙方撥付工程款。2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。第六條：乙方義務1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。第七條：施工安全承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。第八條：驗收工程竣工驗收應以施工方案和質量驗收標準為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。第九條：違約責任1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，

4、若有逾期，甲方應向乙方支付違約金(按應付金額的銀行同期貸款利率計算支付利息)2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。第十條：其它本合同于 年 月 日由雙方在 簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式 份，上方各執一份，上交 份。發包單位(甲方)(蓋章)授權代理人(簽字或蓋章)： 聯系電話：承包人(簽字或蓋章) 聯系電話：年 月 日無效情形無效種類依據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋(法釋200414號)的規定，一共有三種情況可能導致建筑工程施工合同無效。

5、(一)承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的建設工程施工合同無效為了加強對建筑活動的監督管理，維護公共利益和建筑市場秩序，保證建設工程質量安全，根據中華人民共和國建筑法、中華人民共和國行政許可法、建設工程質量管理條例、建設工程安全生產管理條例等法律、行政法規，建設部頒布了建筑業企業資質管理規定。根據該規定，建筑業企業資質分為施工總承包、專業承包和勞務分包三個序列。施工總承包資質、專業承包資質、勞務分包資質序列按照工程性質和技術特點分別劃分為若干資質類別。各資質類別按照規定的條件劃分為若干資質等級。取得施工總承包資質的企業(以下簡稱施工總承包企業)，可以承接施工總承包工程。施工總承包企業

6、可以對所承接的施工總承包工程內各專業工程全部自行施工，也可以將專業工程或勞務作業依法分包給具有相應資質的專業承包企業或勞務分包企業。取得專業承包資質的企業(以下簡稱專業承包企業)，可以承接施工總承包企業分包的專業工程和建設單位依法發包的專業工程。專業承包企業可以對所承接的專業工程全部自行施工，也可以將勞務作業依法分包給具有相應資質的勞務分包企業。取得勞務分包資質的企業(以下簡稱勞務分包企業)，可以承接施工總承包企業或專業承包企業分包的勞務作業。根據上述規定，承包人承包工程應當具備相應的資質。承包人未取得建筑施工企業資質或者超越資質等級的建設工程施工合同無效。(二)沒有資質的實際施工人借用有資質

7、的建筑施工企業名義的建設工程施工合同無效鑒于沒有法定資質的單位或個人以掛靠、聯營、內部承包等形式使用有法定資質的建筑施工企業名義與發包單位簽訂的建設工程施工合同的情況時有發生，中華人民共和國建筑法對此做了禁止性的規定。根據中華人民共和國建筑法第二十六條規定，承包建筑工程的單位應當持有依法取得的資質證書，并在其資質等級許可的業務范圍內承攬工程。禁止建筑施工企業超越本企業資質等級許可的業務范圍或者以任何形式用其他建筑施工企業的名義承攬工程。禁止建筑施工企業以任何形式允許其他單位或者個人使用本企業的資質證書、營業執照，以本企業的名義承攬工程。最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的

8、解釋也明確規定，沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，所簽署的建設工程施工合同無效。(三)建設工程必須進行招標而未招標或者中標無效的建設工程施工合同無效根據中華人民共和國招標投標法規定，在中華人民共和國境內進行下列工程建設項目包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，必須進行招標：(一)大型基礎設施、公用事業等關系社會公共利益、公眾安全的項目;(二)全部或者部分使用國有資金投資或者國家融資的項目;(三)使用國際組織或者外國政府貸款、援助資金的項目。為了明確上述必須進行招標項目的范圍，國家發展計劃委員會發布了工程建設項目招標范圍和規模標準規定，對必

9、須進行招標的工程建設項目的具體范圍和規模標準做了非常具體的規定。根據該規定：(一)所謂“關系社會公共利益、公眾安全的基礎設施項目”的范圍包括：(1)煤炭、石油、天然氣、電力、新能源等能源項目;(2)鐵路、公路、管道、水運、航空以及其他交通運輸業等交通運輸項目;(3)郵政、電信樞紐、通信、信息網絡等郵電通訊項目;(4)防洪、灌溉、排澇、引(供)水、灘涂治理、水土保持、水利樞紐等水利項目;(5)道路、橋梁、地鐵和輕軌交通、污水排放及處理、垃圾處理、地下管道、公共停車場等城市設施項目;(6)生態環境保護項目;(七)其他基礎設施項目。(二)所謂“關系社會公共利益、公眾安全的公用事業項目”的范圍包括：(

10、1)供水、供電、供氣、供熱等市政工程項目;(2)科技、教育、文化等項目;(3)體育、旅游等項目;(4)衛生、社會福利等項目;(5)商品住宅，包括經濟適用住房;(6)其他公用事業項目。(三)所謂“使用國有資金投資項目”的范圍包括：(1)使用各級財政預算資金的項目;(2)使用納入財政管理的各種政府性專項建設基金的項目;(3)使用國有企業事業單位自有資金，并且國有資產投資者實際擁有控制權的項目。(四)所謂“國家融資項目”的范圍包括：(1)使用國家發行債券所籌資金的項目;(2)使用國家對外借款或者擔保所籌資金的項目;(3)使用國家政策性貸款的項目;(4)國家授權投資主體融資的項目;(5)國家特許的融資

11、項目。(五)所謂“使用國際組織或者外國政府資金的項目”的范圍包括(1)使用世界銀行、亞洲開發銀行等國際組織貸款資金的項目;(2)使用外國政府及其機構貸款資金的項目;(3)使用國際組織或者外國政府援助資金的項目。并非凡是符合上述條件、不論項目大小一律進行招標。根據工程建設項目招標范圍和規模標準規定的規定，上述規定范圍內的各類工程建設項目，包括項目的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的'重要設備、材料等的采購，達到下列標準之一的，必須進行招標：(1)施工單項合同估算價在200萬元人民幣以上的;(2)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上的;(3)勘察、設計、

12、監理等服務的采購，單項合同估算價在50萬元人民幣以上的;(4)單項合同估算價低于第(1)、(2)、(2)項規定的標準，但項目總投資額在3000萬元人民幣以上的。法律后果無效合同自始沒有法律約束力，不能產生當事人預期的法律后果。根據我國合同法的規定，無效合同的法律后果之一是返還財產，恢復原狀。但由于建筑工程施工合同履行結果的特殊性，往往是承包方已經通過施工建設使得建筑材料已經形成在建工程或者甚至是竣工的建筑工程了。因此建筑工程施工合同無效的情況下，返還財產不太可能性，因此司法解釋制定了相對靈活的解決方案：(一)參照合同約定支付工程價款根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的

13、解釋規定，建設工程施工合同無效，但建設工程經竣工驗收合格，承包人請求參照合同約定支付工程價款的，應予支持。這里要充分注意，只是“參照合同約定支付工程價款”，而非“按照”合同約定支付工程價款。也就是說支付的工程款不一定是實現約定的那個金額，也沒有以工程定額為標準，通過鑒定確定建設工程價值的補償原則。在這里，司法解釋制定者是采用“折價補償”的方式處理無效合同的。(二)承包人承擔修復費用根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規定，如果建設工程施工的建設工程施工合同無效，且建設工程經竣工驗收不合格，但是修復后的建設工程經竣工驗收合格的，發包人請求承包人承擔修復費用的，法院應予支持。(三)不予支付工程款根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規定，如果建設工程施工的建設工程施工合同無效，修復后的建設工程經竣工驗收不合格，承包人請求支付工程價款的，不予支持。(四)發包人按照過錯承擔相應的民事責任根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規定，因建設工程不合格造成的損失，發包人有過錯的，也應承擔相應的民事責任。(五)收繳當事人已經取得的非法所得根據最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋規定，在承包人非法轉包、違法分包建設工程或