彩鋼棚承攬協議書?甲方（定作人）：姓名：__________________身份證號碼：__________________地址：__________________聯系電話：__________________乙方（承攬人）：名稱：__________________統一社會信用代碼：__________________法定代表人：__________________地址：__________________聯系電話：__________________鑒于甲方有彩鋼棚制作安裝的需求，乙方具備相關的專業資質和能力，經雙方友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬彩鋼棚制作安裝事宜達成如下協議：一、標的物或服務具體描述（一）彩鋼棚制作安裝內容1.彩鋼棚位于[具體地點]，長[X]米，寬[X]米，檐高[X]米，總面積為[X]平方米。2.彩鋼棚主體結構采用[具體規格型號]的熱鍍鋅鋼管作為立柱、橫梁及支撐，確保結構穩固。3.屋面及墻面覆蓋[具體厚度及型號]的彩鋼板，顏色為[具體顏色]，具備良好的防水、隔熱性能。4.彩鋼棚安裝[具體型號]的電動推拉門[X]扇，尺寸為[寬×高]，保證開啟靈活、關閉嚴密。5.安裝[具體規格]的塑鋼窗[X]扇，配置優質五金配件，確保采光及通風效果。6.彩鋼棚內部設置[具體數量]個[具體規格]的通風口，用于空氣流通。（二）質量標準1.乙方制作安裝的彩鋼棚應符合國家現行的相關建筑施工質量驗收規范及行業標準，如《鋼結構工程施工質量驗收規范》（GB50205[具體版本號]）、《屋面工程質量驗收規范》（GB50207[具體版本號]）等。2.彩鋼棚所使用的材料應符合國家標準及設計要求，提供材料的質量合格證明文件，并經甲方檢驗認可。3.彩鋼棚安裝完成后，應保證整體結構平整、牢固，無明顯變形、裂縫等質量問題；門窗開啟靈活，關閉后無縫隙；屋面墻面防水性能良好，無滲漏現象。二、權利義務（一）甲方權利義務1.權利有權對乙方的制作安裝工作進行監督檢查，提出合理的意見和建議。對乙方交付的工作成果進行驗收，如發現質量問題或不符合約定的情況，有權要求乙方限期整改或返工。2.義務向乙方提供彩鋼棚制作安裝所需的相關資料，包括但不限于場地平面圖、設計要求等，確保資料真實、準確、完整。按照本協議約定的時間和方式向乙方支付承攬費用。為乙方的工作提供必要的協助和配合，如協調施工現場的周邊關系、提供臨時水電接入等。（二）乙方權利義務1.權利按照本協議約定獲取承攬費用。要求甲方提供完成工作所需的相關資料，并有權根據實際情況提出合理的變更建議，但需經甲方書面同意。2.義務按照本協議約定的質量標準、規格型號及期限完成彩鋼棚的制作安裝工作。自行采購制作彩鋼棚所需的材料、設備及構配件，并確保其質量符合國家標準及本協議要求。提供材料的質量合格證明文件、產品說明書等資料給甲方備案。負責組織具有相應資質和經驗的施工人員進行施工，施工人員應遵守施工現場的安全規定，接受甲方及相關部門的監督管理。在施工過程中，采取必要的安全防護措施，確保施工安全。如因乙方原因發生安全事故，由乙方承擔全部責任。對制作安裝過程中出現的問題及時與甲方溝通協商，根據甲方意見進行整改。工作完成后，負責清理施工現場，做到工完場清。在彩鋼棚交付使用后，按照國家相關規定及本協議約定承擔質量保修責任，質保期為自驗收合格之日起[X]年。質保期內，因乙方原因導致彩鋼棚出現質量問題，乙方應免費負責維修或更換；因不可抗力或甲方使用不當等原因造成的損壞，乙方應負責維修，但可適當收取材料成本費。三、承攬費用及支付方式（一）承攬費用本協議項下彩鋼棚承攬費用為人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]），此費用為固定總價，包含彩鋼棚制作、安裝、材料設備采購、運輸、稅費、利潤等乙方完成本項目所需的全部費用，除本協議約定的調整情況外，不因任何因素調整。（二）支付方式1.合同簽訂后，甲方支付承攬費用的[X]%作為預付款，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。2.彩鋼棚主體結構安裝完成，經甲方初步驗收合格后，支付承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。3.彩鋼棚全部制作安裝完成，經甲方最終驗收合格后，支付剩余承攬費用的[X]%，即人民幣[X]元（大寫：[大寫金額]）。4.乙方應在每次申請付款前向甲方提供合法有效的發票，否則甲方有權拒絕付款且不承擔任何違約責任。四、工期（一）開工日期本彩鋼棚制作安裝工程定于[具體開工日期]開工，乙方應在開工日期前做好施工準備工作，包括但不限于施工人員、材料設備的進場等。（二）竣工日期預計竣工日期為[具體竣工日期]，總工期為[X]天。如遇不可抗力、甲方變更設計或其他非乙方原因導致的延誤，工期相應順延。乙方應在延誤情況發生后的[X]個工作日內書面通知甲方，并提供相關證明文件。（三）工期延誤1.若乙方未能按照本協議約定的工期完成彩鋼棚制作安裝工作，每延誤一天，應按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。逾期超過[X]天的，甲方有權解除本協議，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。2.因甲方原因導致工期延誤的，工期相應順延，乙方不承擔違約責任，但乙方應及時通知甲方并提供相關證據。五、驗收（一）驗收標準按照本協議約定的質量標準及相關國家規范、行業標準進行驗收。（二）驗收程序1.彩鋼棚主體結構安裝完成后，乙方應通知甲方進行初步驗收。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內組織相關人員進行初步驗收。如初步驗收發現問題，乙方應按照甲方要求限期整改，整改完成后重新申請驗收。2.彩鋼棚全部制作安裝完成后，乙方應向甲方提交竣工驗收報告，并通知甲方進行最終驗收。甲方應在接到通知后的[X]個工作日內組織正式驗收。驗收合格的，雙方簽署驗收合格文件；驗收不合格的，乙方應按照甲方意見進行整改，直至達到驗收標準，由此產生的費用及延誤的工期由乙方承擔。六、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協議約定的時間和方式支付承攬費用，每逾期一天，應按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的，乙方有權暫停施工，因此造成的工期延誤及損失由甲方承擔。2.若甲方違反本協議約定，擅自變更設計或提出不合理要求，導致乙方增加費用或延誤工期的，甲方應承擔相應的賠償責任。（二）乙方違約責任1.除本協議約定的工期延誤情形外，若乙方未按照本協議約定的質量標準、規格型號及期限完成彩鋼棚制作安裝工作，應承擔違約責任，負責無償返工直至達到質量要求。返工后仍不符合要求的，甲方有權解除本協議，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。2.若乙方提供的材料、設備及構配件不符合國家標準及本協議要求，乙方應負責更換，并承擔由此產生的費用及延誤的工期。如因乙方材料質量問題導致彩鋼棚出現質量事故，乙方應承擔全部責任，賠償甲方因此遭受的全部損失。3.若乙方違反施工現場安全規定，導致發生安全事故，乙方應承擔全部法律責任及經濟賠償責任。如因安全事故給甲方造成損失的，乙方應負責賠償。4.若乙方擅自將本協議項下的承攬工作轉包或分包給第三方，甲方有權解除本協議，乙方應退還甲方已支付的款項，并按照承攬費用的[X]%向甲方支付違約金。違約金不足以彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。七、爭議解決本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款（一）協議生效本協議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。（二）協議份數本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。（三）協議變更與解除1.本協議的任何變更或補充需經雙方協商一致，并簽訂書面協議。2.在履行本協議過程中，若一方提出解除協議，需提前[X]天書面通知對方，并經對方書面同意。因解除協議給對方造成損失的，提出解除方應承擔賠償責任。（四）保密條款雙方應對在履行本協