2025室內墻面石材粘貼施工合同書合同編號：發包方（甲方）：承包方（乙方）：根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，本著平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就2025室內墻面石材粘貼施工有關事項達成一致，簽訂本合同，以資共同遵守。第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3承包方式：乙方包工包料（或包工不包料，具體約定）1.4建筑面積：平方米1.5承包范圍：按照甲方提供的設計圖紙及施工說明，包括但不限于以下內容：墻面基層處理；石材材料采購、運輸、加工；石材粘貼施工；填縫、打蠟及清潔工作。1.6質量要求：以中華人民共和國相關施工規范及驗收標準為準，且符合甲方設計要求。第二條工期2.1開工日期：年月日2.2竣工日期：年月日2.3總工期：天（日歷天），包括法定節假日及休息日。2.4延期約定：因乙方原因導致工期延誤，乙方每日支付甲方合同總價的%作為違約金；因甲方原因導致工期延誤，工期相應順延，且甲方每日支付乙方合同總價的%作為補償。2.5暫停施工：如遇不可抗力因素或甲方原因導致停工，乙方不承擔責任，工期順延。第三條工程質量標準及驗收3.1質量標準：施工及相關材料符合國家《建筑裝飾裝修工程質量驗收規范》（GB50210-2025）及相關規范；石材品種、規格、顏色、紋路符合設計要求；粘貼表面平整、無空鼓、裂縫，接縫寬度均勻，填縫材料顏色一致；表面潔凈，無劃痕、污跡，光澤度符合設計要求。3.2驗收標準：工程完工后，乙方通知甲方進行驗收。驗收合格后，雙方簽署《工程驗收單》。如驗收不合格，乙方應在日內整改完畢，逾期視為違約。3.3質量保修：工程驗收合格后，乙方對施工質量提供年保修期，保修期內因乙方施工原因出現質量問題，乙方免費維修。第四條合同金額及支付方式4.1合同總價：人民幣元（大寫：元整），含稅。4.2付款方式：預付款：合同簽訂后日內，甲方支付合同總價的%，計人民幣元；進度款：工程進度達到%時，甲方支付合同總價的%，計人民幣元；竣工款：工程驗收合格后日內，甲方支付合同總價的%，計人民幣元；質保金：剩余合同總價的%，計人民幣元，作為質量保證金，待質保期滿且無質量問題后日內支付。4.3支付方式：銀行轉賬；甲方賬戶信息：開戶行：戶名：賬號：乙方賬戶信息：開戶行：戶名：賬號：4.4工程結算：工程竣工驗收后日內，雙方完成結算，簽署《工程結算單》。第五條雙方職責5.1甲方職責：提供施工場地、水源、電源及必要的施工條件；提供設計圖紙及技術交底；按時支付工程款；協助乙方辦理施工所需手續；監督工程質量和進度，參與驗收。5.2乙方職責：嚴格執行甲方提供的設計圖紙及技術要求；按時完成施工，確保施工質量和安全；負責施工材料采購、運輸及保管；遵守甲方施工現場管理制度，保證文明施工；負責施工區域的清潔衛生，做到工完場清。第六條工程驗收6.1驗收時間：工程完工后日內進行驗收。6.2驗收程序：乙方提出書面驗收申請；甲方組織相關人員進行實地驗收；驗收合格后，雙方簽署《工程驗收單》。6.3驗收標準：參照本合同第三條約定的工程質量標準。6.4未驗收處理：工程完工后日內仍未組織驗收，視為驗收合格。第七條質量保修7.1保修期限：自工程驗收合格之日起年。7.2保修范圍：施工質量問題導致的空鼓、脫落、裂縫等；不可抗力及人為破壞除外。7.3保修服務：保修期內，乙方接到甲方通知后小時內響應，日內完成維修。第八條違約責任8.1乙方違約：工期延誤：每日支付合同總價的%作為違約金；質量問題：返工或修復，費用自理；未按合同約定履行其他義務，造成損失的，承擔賠償責任。8.2甲方違約：逾期付款：每日支付應付金額的%作為違約金；中途變更設計或要求，導致返工或停工，承擔相應費用；未按合同約定履行其他義務，造成損失的，承擔賠償責任。8.3解除合同：任一方違約，另一方有權解除合同；解除合同后，違約方承擔全部損失。第九條附則9.1合同份數：本合同一式份，甲乙雙方各執份，具有同等法律效力。9.2合同生效：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。9.3補充協議：未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。9.4爭議解決：因本合同引起的爭議，雙方協商解決；協商不成，向工程所在地人民法院提起訴訟。發包方（甲方）簽章：法