建筑工程施工合同書建筑工程施工合同書「篇一」發包人：承包人：依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和其他有關法律、行政法規、文件及原《施工合同》，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程《施工合同》外相關補充施工內容有關事項協商一致，訂立本補充協議。一、工程概況工程名稱：工程內容：二、工期及質量增加工作內容在施工計劃進度關鍵線路上的監理簽證相應順延總工期，不影響工期的不順延工期。工程質量必須達到合格標準。三、工程價款補充施工內容工程價款為萬元整(其中：泵房：萬元、危險品庫房：萬元、高低壓變配電房(開閉所)：萬元、擋土墻：萬元)。以財政審核造價為結算價。補充施工內容工程價款的確定。補充工程內容結算價一律套用當地現行相關定額及相應取費標準和安全文明施工措施費率確定，主材價格按施工期間當地發布的信息價，結合監理、發包方簽證進行調整。四、其它補充工程施工過程中涉及的相關問題一律按原《施工合同》約定執行。本補充協議一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，經雙方簽字蓋章后生效。補充協議訂立時間：____年__月___日發包方(章)：承包方(章)：法定代表人：法定代表人：____年__月___日____年__月___日建筑工程施工合同書「篇二」建筑單位：施工單位：工程項目：電話：電話：工程地址：一、工程項目及施工期限：二、工程總造價(大字)三、質量標準：依照本工程施工詳圖施工，說明書及驗收技術規范辦理，施工中雙方應做好隱蔽工程，分項工程竣工工程的驗收工作，如因施工上造成不合質量要求而發生返工費用，乙方包工包料由乙方負責，甲供材料造成的由甲方負責。四、材料供應，乙方包工包料由乙方自行采購，甲供材料由甲方負責采購到場，并由乙方認可，由甲方支付材料總價，乙方應按合同的約定及安全文明施工。五、其它事項：1、甲方在開工前應辦好各項施工準備手續，做到施工現場路通、電通、水通。2、施工途中甲方提出工程變更，應有有關部門批準。并由甲方簽發變更通知書。變更造成的增加工程及損失由甲方負責。3、由甲方原因造成工期延誤由甲方負責，乙方造成的由乙方負責。4、本工程設計、預算如有增列項目或差錯，在本合同有效期內審合修正，竣工結算時以工程決算為準。六、本合同一式貳份，甲方執一份，乙方執一份，本合同經雙方簽訂蓋章生效，至工程驗收合格、款項結清后失效，本合同未盡事宜，雙方協商解決。附言：建設單位(甲方)蓋章：施工單位(乙方)蓋章：_____年____月___日：建筑工程施工合同書「篇三」建筑工程施工合同書模板甲方：乙方：根據《中華人民共和國民法典》和有關法律、法規的規定，甲、乙雙方經友好協商，本著平等自愿、互惠互利的原則，就乙方為甲方投資建設廠房事宜達成如下協議：一、甲方提供土地一宗，由乙方投資為甲方建設廠房及廠房內外地面、供排水等配套設施(以下簡稱建筑工程)二、該土地位于，四至為：東至，南至，西至，北至，使用年限為50年。甲方對該土地享有所有權和使用權。三、甲方保證該建筑工程符合某市土地利用總體規劃、年度建設用地計劃和城鄉規劃、建設項目開發年度計劃等要求。如需辦理相關手續或需經有關主管機關批準，甲方保證手續齊全并獲得批準。四、甲方對建成后的建筑工程享有所有權。五、該建筑工程設計由甲方負責，乙方按照甲方的設計和要求組織某某建筑公司施工建設，施工中的安全責任由乙方負責，甲方全程對施工進度及工程質量進行監督。六、乙方應當按照該合同約定的土地用途、施工期限、設計和質量標準，組織某某建筑公司進行建設。但是，因不可抗力或者政府、政府有關部門的行為或者動工開發必需的前期工作造成工期遲延的除外。七、該建筑工程的質量標準應符合甲方的設計圖紙要求。八、該建筑工程應在本合同生效后10天內動工，180天內完成竣工驗收工作。如到期未進行驗收，視為工程合格，甲方從驗收期滿之日起按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。如該建筑工程因質量問題驗收不合格，乙方應負責無償維修，直到驗收合格為止。九、甲方按以下方式支付乙方投資回報和實際建設成本：(一)該建筑工程竣工驗收合格后30日內，甲方以不低于實際建設成本的15%支付乙方投資回報。(二)該建筑工程竣工驗收合格后，甲方每年支付乙方20%的實際建設成本，每年的12月30日前一次性全額支付，余款按年15%由甲方向乙方另行支付投資回報，每年的12月30日前一次性全額支付，所有款項在20xx年12月30日前付清。十、該建筑工程因建設引起的質量問題由乙方負責，甲方承擔該建筑工程的日常維修維護。因建設質量問題造成甲方或第三方損失，乙方應負責賠償。十一、該建筑工程驗收合格后，因任何一方擅自改變工程主體結構，因此造成的損失由改變方承擔全部責任。十二、甲方負責為乙方廠房建設提供良好的外部環境，積極幫助協調乙方在建設過程中遇到的各種問題。在建設過程中，非因乙方自身原因造成工程延期、工程取消、工程遭到損壞、工程被拆遷、合同不能履行等均由甲方負責，因此給乙方造成的損失甲方應承擔全部賠償責任。十三、工程竣工驗收合格后，如工程被閑置、被破壞、被拆遷，甲方仍應按本合同第九條向乙方支付投資回報和實際建設成本。十四、如一方違反合同約定，違約方應按照實際建設成本的20%向守約方支付違約金，違約金的支付不影響合同其他條款的效力和履行。十五、本合同所稱的實際建設成本是指甲乙雙方共同委托的某市以外的有資質的中介機構對該工程造價審計后確定的價格和審計費的總和。審計應在該工程竣工驗收合格后30日內進行，審計費用由乙方承擔。十六、本合同的簽訂地在濟寧市市中區，凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，根據《山東省高級人民法院關于各級法院受理第一審民商事案件級別管轄標準的規定》，由濟寧市中區人民法院或濟寧市中級人民法院管轄。該合同一式兩份，由甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。甲方：某市開發區管委會(蓋章，法人簽字)乙方：某公司(蓋章，法人簽字)建筑工程施工合同書「篇四」發包人(全稱)：(以下簡稱甲方)承包人(全稱)：(以下簡稱乙方)依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。一、工程概況1、工程名稱：2、工程地點：3、備注：二、工程承包范圍1、鋼結構工程的制作、安裝。(見附表圖紙，以預算單中的項目為準)2、不含土建、防火及其它附屬項目。三、合同工期本工程在預付款到位，且鋼結構工程具備施工條件，開工日期____年____月____日，竣工日期為____年____月____日，合同工期總天數____天。四、質量標準工程質量標準：依據鋼構有關驗收規范合格。五、合同價款工程總造價：大寫：￥____六、合同價款支付;1、合同簽訂三日內，甲方應付工程總造價的%給乙方作工程預付款。2、鋼架安裝完成三日內，甲方再付工程總造價的%給乙方作鋼構件材料款。3、工程施工完畢驗收合格，三日內甲方再付工程總造價的%給乙方作工程尾款。七、發包人工作1、委派2、工程開工前，甲方為乙方提供三通一平，水電供至建筑物中心五十米以內，并承擔費用，有條件為乙方提供住宿便利。3、應辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。4、有義務協調地方關系，保證工程正常施工，如有當地干擾或不法收費，應承擔責任。八、承包人工作1、委派為工地代表，聯系方式;2、嚴格按圖紙進行制作安裝。3、進入工地遵守甲方規章制度，承擔自身造成的事故及因此發生的費用。4、保證施工場地清潔，符合環境衛生管理的有關規定，完工前清理好現場。九、工程變更1、施工中甲方需對原工程設計進行變更，應提前七天以書面形式向乙方發變更通知，因變更導致合同價款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔，延誤的工期應相應順延。2、施工中乙方不得對原工程設計進行變更，乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的換用，須經甲方同意。3、乙方在工程變更確定后7天內，提出變更工程價款的報告，經甲方確認后調整合同價款，與工程款同期支付。十、竣工驗收工程竣工，乙方向甲方提供竣工驗收報告后三日內，由甲方組織工程驗收，如不組織驗收，視為竣工驗收報告已被認可和該工程合格。甲方并承擔工程保管及一切意外責任。十一、竣工結算甲方收到乙方遞交的竣工結算報告及結算資料后三日內，給予確認并支付工程竣工結算價款，乙方收到竣工結算價款后三日內將竣工工程交付甲方。十二、違約1、甲方不按本合同第六條約定的時間和數額支付工程款，甲方應從約定應付之日起向乙方支付應付款的貸款利息，并承擔停工或工期延誤及其損失責任。2、雙方中任何一方違約，即向對方支付工程總造價的3的違約金。3、發生合同糾紛，甲乙雙方協商解決，協商不成，由乙方所在地職能部門解決。十三、不可抗力1、發生不可抗力造成工程施工困難，如雨、雪天氣，自然災害工期延誤。2、發生不可抗力造成合同