2025年度建筑工程施工合同變更與調整合作協議范本本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______鑒于甲方為_______項目的施工單位，乙方為該項目的建設單位，雙方經友好協商，就_______項目的施工合同變更與調整達成如下協議：一、合同變更與調整范圍1.本協議適用于_______項目施工合同中涉及的變更與調整事項。2.變更與調整內容包括但不限于：（1）施工圖紙的變更；（2）工程量的增減；（3）施工工期的調整；（4）工程款的支付；（5）其他雙方協商一致的事項。二、變更與調整程序1.任何一方提出變更與調整請求，應提前_______個工作日書面通知對方。2.雙方應在收到變更與調整請求后_______個工作日內，就變更與調整事項進行協商，達成一致意見。3.協商一致后，雙方應簽署變更與調整協議，作為原施工合同的補充。4.變更與調整協議經雙方簽字蓋章后生效。三、變更與調整內容1.施工圖紙變更：（1）變更內容：_______（2）變更原因：_______（3）變更后的施工圖紙應由乙方提供，甲方應在收到后_______個工作日內完成設計變更。2.工程量增減：（1）增減內容：_______（2）增減原因：_______（3）增減后的工程量應由乙方提供，甲方應在收到后_______個工作日內完成工程量確認。3.施工工期調整：（1）調整內容：_______（2）調整原因：_______（3）調整后的工期安排如下：起始日期：_______結束日期：_______4.工程款支付：（1）支付方式：_______（2）支付比例：_______（3）支付時間：_______5.其他事項：（1）_______（2）_______四、違約責任1.任何一方未按本協議約定履行義務，應承擔相應的違約責任。2.違約責任的具體規定如下：（1）_______（2）_______五、爭議解決1.雙方在履行本協議過程中發生的爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。六、其他1.本協議自雙方簽字蓋章之日起生效。2.本協議一式_______份，甲乙雙方各執_______份，具有同等法律效力。甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本協議中“第三方”是指除甲乙雙方以外的，為合同履行提供專業服務、咨詢、監理、檢測、鑒定等服務的機構或個人。2.第三方應具備相應的資質和執業資格，能夠獨立承擔法律責任。二、第三方介入范圍（1）施工過程中的技術咨詢服務；（2）施工質量、安全、進度等方面的監理；（3）工程款的支付審核；（4）施工圖紙的審查與鑒定；（5）工程量清單的編制與審核；（6）其他甲乙雙方約定的第三方介入事項。三、第三方責任限額1.第三方在履行本協議過程中，因自身原因導致的損失，其責任限額如下：（1）技術咨詢服務：_______（2）監理服務：_______（3）工程款支付審核：_______（4）施工圖紙審查與鑒定：_______（5）工程量清單編制與審核：_______（6）其他第三方介入事項：_______2.第三方責任限額可根據實際情況進行調整，但需經甲乙雙方書面同意。四、第三方責任劃分1.第三方在履行本協議過程中，應遵守國家法律法規、行業規范和甲乙雙方的要求。2.第三方責任劃分如下：（1）第三方應承擔因其自身原因導致的損失責任；（2）因甲乙雙方原因導致的損失，由甲乙雙方各自承擔責任；（3）因不可抗力因素導致的損失，甲乙雙方可根據實際情況協商解決。五、第三方權利義務1.第三方權利：（1）根據本協議約定，享有相應的服務費用；（2）在履行本協議過程中，有權要求甲乙雙方提供必要的資料和條件；（3）有權對甲乙雙方履行本協議情況進行監督。2.第三方義務：（1）按照本協議約定，提供專業、高效的服務；（2）保守甲乙雙方的商業秘密；（3）在履行本協議過程中，不得損害甲乙雙方的合法權益。六、第三方變更與解除1.第三方如需變更或解除本協議，應提前_______個工作日書面通知甲乙雙方。2.甲乙雙方應在收到第三方變更或解除通知后_______個工作日內，就變更或解除事項進行協商，達成一致意見。3.協商一致后，甲乙雙方應簽署變更或解除協議，作為原施工合同的補充。七、第三方介入費用（1）服務費用；（2）差旅費；（3）資料費；（4）其他相關費用。2.第三方介入費用由甲乙雙方按照本協議約定支付。八、爭議解決1.第三方在履行本協議過程中發生的爭議，應友好協商解決。2.協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。九、其他1.本協議作為原施工合同的補充，具有同等法律效力。2.本協議一式_______份，甲乙雙方各執_______份，第三方執_______份，具有同等法律效力。甲方（施工單位）：_______乙方（建設單位）：_______第三方：_______簽訂日期：_______年_______月_______日第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.施工圖紙變更通知單詳細要求：通知單應包括變更內容、變更原因、變更后的圖紙編號、變更日期等。說明：施工圖紙變更通知單用于記錄施工過程中發生的圖紙變更情況，確保各方對圖紙變更有清晰的認識。2.工程量清單變更通知單詳細要求：通知單應包括變更內容、變更原因、變更后的工程量、變更日期等。說明：工程量清單變更通知單用于記錄施工過程中發生的工程量變更情況，確保工程量的準確性和合理性。3.施工進度調整通知單詳細要求：通知單應包括調整后的施工進度計劃、調整原因、調整后的完工日期等。說明：施工進度調整通知單用于記錄施工過程中發生的進度調整情況，確保施工進度與合同約定相符。4.工程款支付申請表詳細要求：申請表應包括付款項目、付款金額、付款依據、付款日期等。說明：工程款支付申請表用于申請工程款支付，確保工程款的合理分配和及時支付。5.第三方介入協議詳細要求：協議應包括第三方介入范圍、責任限額、權利義務、費用等內容。說明：第三方介入協議用于明確第三方在合同履行過程中的職責和權利，確保合同的有效執行。6.爭議解決協議詳細要求：協議應包括爭議解決方式、爭議解決機構、爭議解決程序等內容。說明：爭議解決協議用于明確合同履行過程中發生爭議時的解決途徑和程序，確保爭議的及時解決。7.其他相關文件詳細要求：根據合同履行過程中的具體情況，可能需要提供其他相關文件，如檢驗報告、鑒定報告等。說明：其他相關文件應根據實際情況提供，以證明合同履行過程中的各項要求得到滿足。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）甲方未按時提供施工圖紙或提供錯誤圖紙，導致施工延誤。責任認定標準：甲方應承擔由此造成的工期延誤和額外費用。示例說明：因甲方提供的錯誤圖紙導致施工延誤3個月，甲方應承擔相應的工期延誤和額外費用。（2）乙方未按時支付工程款，導致施工資金周轉困難。責任認定標準：乙方應承擔由此造成的施工延誤和額外費用。示例說明：因乙方未按時支付工程款，導致施工延誤1個月，乙方應承擔相應的工期延誤和額外費用。（3）第三方未按約定提供專業服務，導致施工質量不符合要求。責任認定標準：第三方應承擔由此造成的損失，并承擔相應的違約責任。示例說明