2024年標準化建筑分包施工協(xié)議模板版A版本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方1.2承包方1.3分包方第二條工程概述2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規(guī)模2.4工程內容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3支付方式3.4支付時間表第四條工程進度4.1施工期限4.2進度計劃4.3延期及違約責任第五條工程質量5.1質量標準5.2質量控制5.3質量爭議的處理第六條材料與設備6.1材料供應6.2設備供應6.3材料和設備驗收第七條施工安全7.1安全標準7.2安全措施7.3安全事故的處理第八條知識產權保護8.1知識產權歸屬8.2保護措施8.3侵權責任第九條保密條款9.1保密內容9.2保密期限9.3違約責任第十條爭議解決10.1爭議解決方式10.2仲裁機構10.3訴訟地點第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件11.2合同變更11.3合同終止第十二條違約責任12.1違約行為12.2違約責任12.3違約賠償第十三條一般條款13.1合同的履行13.2信息的交換13.3法律法規(guī)的適用13.4合同的轉讓13.5附件第十四條附則14.1合同的解釋14.2合同的修訂14.3合同的廢止第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發(fā)包方發(fā)包方是指按照本合同約定，委托承包方進行分包施工的一方，具有工程項目的所有權和決策權。1.2承包方承包方是指按照本合同約定，接受發(fā)包方的委托，對工程項目進行分包施工的一方，具有施工能力和責任。1.3分包方分包方是指承包方根據本合同約定，將其承擔的施工內容部分或全部分包給其他具有相應資質的施工單位進行施工的一方。第二條工程概述2.1工程名稱本合同項下的工程名稱為“X項目”。2.2工程地點本合同項下的工程地點為“X市X區(qū)X路X號”。2.3工程規(guī)模本合同項下的工程規(guī)模為“X平方米”。2.4工程內容本合同項下的工程內容包括“X工程”。第三條合同價格3.1合同總價本合同的總價為人民幣“X萬元”。3.2價格調整合同總價在本合同簽訂后，如因發(fā)包方原因導致工程變更、增加工程量等情況，雙方可協(xié)商進行價格調整。3.3支付方式本合同的支付方式為銀行轉賬。3.4支付時間表發(fā)包方應在合同簽訂后的“X”天內支付合同總價的“X%”作為預付款；剩余款項在工程驗收合格后的“X”天內支付。第四條工程進度4.1施工期限本合同項下的施工期限為“X”天。4.2進度計劃承包方應按照發(fā)包方要求，制定詳細的施工進度計劃，并按時向發(fā)包方報告工程進度。4.3延期及違約責任如承包方原因導致工程延期，應按照合同約定向發(fā)包方支付違約金；如發(fā)包方原因導致工程延期，應承擔相應的責任。第五條工程質量5.1質量標準本合同項下的工程質量標準應符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準的要求。5.2質量控制承包方應建立健全質量管理體系，對施工過程進行質量控制，確保工程質量。5.3質量爭議的處理如發(fā)生工程質量爭議，雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。第六條材料與設備6.1材料供應本合同項下的材料供應由承包方負責，并應符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準的要求。6.2設備供應本合同項下的設備供應由承包方負責，并應符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準的要求。6.3材料和設備驗收承包方應按照合同約定，對供應的材料和設備進行驗收，確保其符合工程要求。第八條知識產權保護8.1知識產權歸屬發(fā)包方和承包方在合同執(zhí)行過程中所形成的知識產權，歸雙方共同所有。8.2保護措施雙方應共同努力，保護工程項目的知識產權，不得侵犯第三方的知識產權。8.3侵權責任如發(fā)生侵權行為，侵權方應承擔相應的法律責任，并賠償受害方因此遭受的損失。第九條保密條款9.1保密內容雙方在合同執(zhí)行過程中所獲悉的對方的商業(yè)秘密和機密信息，應予以保密。9.2保密期限保密期限為合同終止后“X”年。9.3違約責任如一方違反保密義務，泄露對方的商業(yè)秘密和機密信息，應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。第十條爭議解決10.1爭議解決方式雙方在履行合同過程中發(fā)生的爭議，應通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可以選擇調解或仲裁。10.2仲裁機構如選擇仲裁，仲裁機構為“X仲裁委員會”。10.3訴訟地點如選擇訴訟，訴訟地點為“X市X區(qū)人民法院”。第十一條合同的生效、變更與終止11.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。11.2合同變更合同的變更需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。11.3合同終止合同終止的情形包括：工程驗收合格、合同約定的施工期限屆滿、雙方協(xié)商一致等。第十二條違約責任12.1違約行為雙方在履行合同過程中，如違反合同約定，屬于違約行為。12.2違約責任違約方應承擔違約責任，賠償對方因此遭受的損失。12.3違約賠償違約方的賠償金額應根據違約程度和損失程度確定。第十三條一般條款13.1合同的履行雙方應按照合同約定履行各自的義務。13.2信息的交換雙方應保持信息的暢通，及時交換與合同履行相關的信息。13.3法律法規(guī)的適用本合同的簽訂、履行、變更、終止及爭議解決均適用中華人民共和國法律法規(guī)。13.4合同的轉讓未經對方同意，任何一方不得將合同的權利和義務全部或部分轉讓給第三方。13.5附件本合同的附件包括：工程設計文件、施工圖紙、技術要求等。第十四條附則14.1合同的解釋本合同的解釋權歸雙方共同所有。14.2合同的修訂合同的修訂需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。14.3合同的廢止合同的廢止需經雙方協(xié)商一致，并以書面形式進行確認。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程設計文件詳細要求：包含工程項目的全套設計圖紙、技術說明書、設計計算書等，應符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準的要求。附件二：施工圖紙詳細要求：包含施工過程中所需的所有圖紙，包括平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等，應清晰、完整、準確。附件三：技術要求詳細要求：包含工程項目施工過程中的技術要求，包括材料要求、施工工藝、質量標準等。附件四：工程量清單詳細要求：包含工程項目的所有工程量清單，包括分部分項工程量清單、措施項目清單等。附件五：施工組織設計詳細要求：包含施工過程中的組織管理、施工方案、施工進度計劃等。附件六：施工方案詳細要求：包含施工過程中的具體施工方法、施工工藝、施工步驟等。附件七：質量保證措施詳細要求：包含施工過程中的質量控制措施、質量檢測方法、質量驗收標準等。附件八：安全施工措施詳細要求：包含施工過程中的安全管理、安全防護、安全事故處理等。附件九：材料和設備供應合同詳細要求：包含材料和設備供應的合同條款、供應清單、質量標準等。附件十：施工合同的變更和解除協(xié)議詳細要求：包含合同變更和解除的條件、程序、責任劃分等。說明二：違約行為及責任認定：1.承包方未按照合同約定的時間、質量、標準完成施工任務。示例說明：如果承包方未能在合同約定的時間內完成施工，屬于違約行為，應按照合同約定向發(fā)包方支付違約金。2.發(fā)包方未按照合同約定的時間、金額支付合同款項。示例說明：如果發(fā)包方未能在合同約定的時間內支付款項，屬于違約行為，應承擔相應的違約責任。3.分包方未按照合同約定的時間、質量、標準完成分包任務。示例說明：如果分包方未能在合同約定的時間內完成分包任務，屬于違約行為，應按照合同約定向承包方支付違約金。違約的責任認定標準：1.違約金的計算：按照合同約定的違約金計算方式進行計算。2.損失的賠償：根據違約行為導致的實際損失進行賠償，包括直接損失和間接損失。3.承擔違約責任的方式：包括但不限于支付違約金、賠償損失、承擔相應的責任等。說明三：法律名詞及解釋：1.發(fā)包方：指按照本合同約定，委托承包方進行分包施工的一方，具有工程項目的所有權和決策權。2.承包方：指按照本合同約定，接受發(fā)包方的委托，對工程項目進行分包施工的一方，具有施工能力和責任。3.分包方：指承包方根據本合同約定，將其承擔的施工內容部分或全部分包給其他具有相應資質的施工單位進行施工的一方。4.施工期限：指本合同項下的施工時間限制，自合同簽訂之日起至工程驗收合格之日止。5.工程質量：指本合同項下的工程符合國家相關法律法規(guī)、規(guī)范和標準的要求的程度。6.知識產權