?2024年工程承攬合同示范文本合同編號：__________一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程規模：__________1.5工程質量標準：__________二、合同范圍及承攬方式2.1本合同范圍包括：__________2.2乙方按照甲方的要求，以包工包料的方式承攬本工程。三、合同價格及支付方式3.1合同總價：__________（大寫：__________元整）3.2支付方式：__________3.3甲方應按照合同約定的付款方式和時間，向乙方支付合同價款。四、工期及違約責任4.1工期：本工程自____年__月__日起至____年__月__日止。4.2乙方應按照合同約定的工期完成工程，如因乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任。五、材料及設備5.1乙方應按照合同約定的材料及設備標準采購、供應材料及設備。5.2甲方有權對乙方采購的材料及設備進行驗收，如不符合合同約定，甲方有權要求乙方更換。六、工程變更6.1在工程實施過程中，如甲方需對工程進行變更，應書面通知乙方，雙方協商一致后簽訂工程變更協議。6.2工程變更協議作為本合同的重要組成部分，具有同等法律效力。七、驗收及移交7.1工程完成后，乙方應按照合同約定的驗收標準進行自檢，并書面通知甲方驗收。7.2甲方應在收到乙方驗收通知后的____日內組織驗收，合格后簽署驗收合格證書。7.3驗收合格后，乙方應按照甲方要求及時辦理工程移交手續。八、質保及維修8.1乙方應按照合同約定的質保期限對本工程進行質保。8.2在質保期內，如發生質量問題，乙方應免費進行維修。九、爭議解決9.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決。9.2如協商不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。十、其他約定10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（簽字）：__________法定代表人（簽字）：__________簽訂日期：____年__月__日簽訂日期：____年__月__日注意事項及解決辦法：1.注意事項：合同雙方的資格和授權。解決辦法：在簽訂合同前，雙方應核實對方是否為合法成立并有效存在的法人或其他組織，是否有權簽訂和履行該合同。2.注意事項：合同條款的明確性和完整性。解決辦法：確保合同中的工程概況、合同范圍、合同價格、工期、材料設備標準、驗收標準等關鍵條款具體、明確，避免含糊其辭。3.注意事項：合同變更的書面確認。解決辦法：任何工程變更都應書面通知對方，并經雙方協商一致后簽訂書面變更協議。4.注意事項：工期的遵守和違約責任。解決辦法：乙方應嚴格按照合同約定的工期施工，如發生延誤，應及時采取措施并承擔相應的違約責任。5.注意事項：質保期的服務和維修。解決辦法：乙方應在質保期內提供必要的維修服務，并保證工程在質保期內符合合同規定的質量標準。法律名詞解釋：定作人：指委托他人完成一定工作的人，即甲方，通常是工程項目的所有者或投資者。承攬人：指接受定作人的委托，完成特定工作的人，即乙方，通常是具有相應資質的施工單位。工期：指合同約定的完成工程的時間期限。質保期：指工程驗收合格后，承攬人承諾對工程進行質量保障的期限。驗收合格證書：指工程按照約定的標準完成，經甲方驗收合格后，雙方簽署的證明文件。違約責任：指合同當事人因違反合同義務所應承擔的法律責任。特殊應用場合與合同補充條款：1.特殊場合：工程涉及環境保護補充條款：鑒于本工程可能對周邊環境產生影響，乙方需采取有效措施保護環境，確保施工過程中符合相關環保法規要求。如乙方違反環保規定，導致環境損害，應承擔相應的賠償責任。咱們得特別注意，施工的時候得照顧好周圍的生態環境，不能因為工程把環境給搞壞了。如果真出了環保問題，那乙方得負責把環境恢復原狀，該賠的還得賠。2.特殊場合：工程在高溫或寒冷季節施工補充條款：若工程在極端天氣條件下施工，乙方應采取合理的保護措施，確保工人安全和工程質量。要是工程得在特別冷或者特別熱的時候做，乙方得想方設法保障工人的安全，還有工程的質量，不能因為天氣原因就馬虎了事。1.附件一：工程詳細施工圖紙（這個是必須的，得知道怎么施工對吧？）2.附件二：材料及設備清單（這個也很重要，得清楚咱們用的都是些什么材料設備。）3.附件三：施工進度計劃表（這個幫助我們了解工程的每個步驟和進度，不能亂來。）4.附件四：安全生產責任書（安全第一，這個得有，明確各自的安全責任。）5.附件五：環境保護