附件2：目標管理責任書甲方：乙方：為了全方面推行施工協議，加強對工程項目標管理，提升企業經濟效益，增強相關責任人工作責任感，增加項目經理及項目相關人員收入，經國基建設集團研究決定，對工程項目標管理實施管理責任制。經乙方申請，甲方對乙方執業資質、施工業績、管理能力、風險管控能力等方面綜合考評，同意乙方為工程項目標管理責任人。經雙方平等、自愿協商，就工程項目標管理目標，達成以下協議：一、項目工程概況：1.建設單位：2.工程名稱：3.工程地點：4.工程范圍及內容：。5.協議工期總日歷天數天，開工時間以開工匯報為準。(依據業主進場通知為準)。6.該項目工程承包工程總造價暫定為人民幣元，（大寫：）（具體以實際結算為準）。二、目標管理責任形式：甲方將本工程項目交給乙方負責組織施工管理，采取購置全部周轉材料、輔材、人工全部由乙方負責管理方法進行。乙方目標管理責任范圍包含但不限于安全生產、文明施工、環境保護、質量、工期目標、職業健康及工程成本控制和工程相關全部責任。三、目標管理指標1.成本指標：/。2.質量指標：一次驗收合格率100%。3.安全指標：無重傷、死亡事故發生。4.進度指標：滿足總承包協議要求。四、目標管理費用及薪酬1.甲方成本攤銷費用按工程結算總造價%計算。2、扣除項目成本、甲方成本攤銷費用后，剩下利潤全部作為乙方管理薪酬，由乙方享受。項目成本包含材料款、勞務費、機械租賃費、項目部管理人員工資福利、稅費及本項目標其它全部開支。乙方管理薪酬支付：本工程全部完工，經業主方驗收合格，并辦理結算，且外欠款支付完成，經甲方審計處審計后，按業主方支付工程款百分比向乙方支付；待業主方和甲方結清全部工程款，甲方向乙方結清對應薪酬。五、各項稅費繳納1.國家要求本工程所需繳納稅金由乙方負責墊付。本工程進項發票由乙方歸集整理后，立即交給企業財務部，由企業財務部進行驗票并抵扣。2.其它政府部門收取各項規費、勞保統籌、團體意外傷害保險費用等由乙方墊付，并應將所發生單據憑證交由甲方保管。六、各類確保金繳納1.質量、安全、工期確保金收取及返還（1）乙方必需一次性按工程總造價向甲方繳納質量確保金/、安全確保金/、工期確保金/。（2）在工程完工驗收時，如一次性達成協議約定質量目標，甲方向乙方全額退還質量確保金；如在完工驗收時，不能一次性達成協議約定質量目標，不退還質量確保金。（3）乙方必需認真做好安全管理工作，施工結束時達成了要求安全施工目標，在工程完工驗收后，甲方向乙方全額退還安全確保金，不然，安全確保金不予退還。假如在施工過程中發生安全事故，造成甲方負擔責任，甲方有權向乙方追償全部損失。（4）乙方必需滿足工程協議中明確工期承諾，工程結束時達成了協議約定工期，甲方向乙方全額退還工期確保金；不然，超出約定工期，工期確保金不予退還。2.相關保函確保金甲方向銀行申請按施工協議約定所需提交業主預付款保函和履約保函時，所需手續費用由乙方全額墊付。申請開具保函前乙方需向甲方繳納確保金元（大寫：），待工程完工驗收、協議履約完成后30天內甲方無息將該確保金退還乙方。如因申請本項目保函，被銀行或擔保企業追償，甲方有權向乙方再追償。施工協議約定其它各類確保金由乙方墊付。七、其它約定1.依據需要，總企業向本項目指派項目經理1名，指派質檢員、安全員、資料員各名。該名管理人職員資、福利、社保等費用，累計元/月，作為本項目標支出，由項目部支付。另外，該人每十二個月一次探親往返路費，也由項目部實報實銷，作為本項目標支出。2、除總企業指派管理人員外，項目部其它工作人員由乙方選聘，經總企業同意后，由總企業和受聘人員簽署勞動協議。工資由項目部支付。項目部支出，由乙方墊付。3、本項目采購材料、分包工程、租賃機械等事宜，均由乙方選擇合作方。乙方對合作方商業信譽、推行協議能力、及相關資質進行考查了解后，按攝影應企業協議文本，起草協議。經企業相關領導審批后，由企業和合作方簽署協議，加蓋企業印章。4.未經甲方書面同意，乙方不得向發包方（業主方）收取工程款，也不得向發包方（業主方）借款。如未經書面同意，收取工程款或借款，視為乙方非法挪用企業資金，甲方有權選擇報案，追究刑事責任，也有權選擇要求乙方向甲方退還對應資金，并按同期銀行貸款利率向甲乙方支付利息。八、如出現下列情況之一甲方可解除本協議，沒收各類確保金：（1）推行協議時，出現了乙方未能實現關鍵管理指標情況；（2）乙方沒有全方面推行職責，管理混亂，經甲方考評，認為難以完成管理指標；（3）有虛盤冒驗等弄虛作假行為；(4)嚴重違反企業管理制度，經批評教育，未能更正；(5)違法、違規經營，造成惡劣影響；(6)在業主和甲方全部認為乙方不稱職；(7)其它違反本目標管理協議；（8）存在影響甲方企業形象和聲譽情形九、爭議處理方法雙方在推行本協議產生糾紛時，首先應協商處理；若協商不成，則由甲方住所地人民法院管轄。十、協議成立和生效:本協議自甲乙雙方簽章或捺印之日起成立并生效。十一、擔保條款:(確保或抵押)。本條款為獨立條款，不因本協議無效而無效。十二、其它:本協議一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，雙方簽字蓋章后生效。甲方：乙方：法定代表人：身份證號碼：地址：住址：電話：電話：年月日附件3承諾書鑒于為國基建設集團職員，任項目部項目責任人一職，全方面負責該項目標施工質量管理、施工安全管理、施工成本控制、施工進度控制、文明施工等工作。現作出以下承諾：承諾盡職盡責，嚴格管理，代表企業認真推行和業主簽署工程承包協議，確保按進度、保質量完成建設任務。如發生拖延工期、工程質量不合格或其它原因，造成業主向企業索賠，企業有權全額向我追償。二、嚴格控制成本，選擇材料供給商、分包商及機械租賃方等下游合作方時，應選擇質優價低產品或勞務，確保按實際交易價格簽署協議，絕不作出抬高實際交易價格套取工程款行為；嚴格管理材料員和庫管員，確保如實簽收材料，絕不虛簽或錯簽，絕不作出其它損害企業利益行為或指示。如整個項目標經營過程中，發生虧損，責任由我負擔。三、承諾協調好和下游合作方關系，在接到下游合作方追要工程款或材料款時，要主動溝通協調，確保不會引發法律糾紛被訴案件。如因本項目引發法律糾紛被訴案件，造成企業賠償，企業有權全額向我追償。四、確保不以企業名義或項目名義對外借款或對外抵押擔保，如所以行為造成企業被訴并判決敗訴，企業有權向我追償。五、確保不私刻企業任何印章，不然除追究對應刑事責任外，向企業支付10萬元違約責任，并負擔所以造成全部損失。六、確保嚴格管理企業配發項目部印章。承諾該項目部印章僅用于向業主、監理報送工程資料，確保不用于各類結算、借款、借物、擔保、確保等和經濟相關資料。如該印章用于和經濟相關資料，造成企業被訴，自收到法院或仲裁委應訴通知之日起，企業有權就對方訴訟請求金額向我追償。七、確保不以項目名義收取其它單位或個人確保金，如收取，應立即交回企業，如三個月內未交回企業視為職務侵占行為，企業有權向公安機關報案，以職務侵占罪追究刑事責任。八、分企業責任人或企業對上述事項負擔連帶確保責任，確保期間自企業享受追償權之日起兩年。承諾人（簽字、指模）：年月日承諾人配偶（簽字、指模）：年月日確保人（簽字、指模、蓋章）：年月日附件：身份證復印件附件4合作協議書甲方：國基建設集團乙方：因乙方有意分包甲方項目標工程、工程，且有意幫助甲方完成本項目標其它零星工程，甲方同意，雙方經友好協商，達成以下協議，以資共同遵守。甲方依法將本項目標工程分包給乙方，工程范圍、工期、協議價款、雙方權利義務等內容，詳見《分包協議》。本項目中甲方對外采購材料、租賃設備或勞務分包后，未能按協議約定內容推行付款義務時，乙方同意受讓甲方債務，由乙方向供貨商、出租方或勞務企業負擔付款義務。乙方受讓債務后，應該立即償還，避免供貨商、出租方或勞務企業提起訴訟、提起仲裁或農民工鬧事事件。乙方幫助甲方完成本項目中其它零星工程。甲方在本工程需繳納稅金、各項規費、勞保統籌、團體意外傷害保險費用等由乙方墊付，乙方墊付后將所發生單據憑證交給甲方。鑒于乙方在本項目中發揮較大作用，甲方同意將本項目標大部分利潤分配給乙方。具體分配措施為：1.甲方企業成本攤銷費用按工程結算總造價%計算。2、扣除項目成本、甲方企業成本攤銷費用后，剩下利潤全部歸乙方，由乙方享受。項目成本包含材料款、勞務費、機械租賃費、項目部管理人員工資福利、稅費及本項目標其它全部支出。3、本工程全部完工，經業主方驗收合格，并辦理結算，且外欠款支付完成，經甲方審計處審計后，甲方按業主方已付工程款百分比向乙方分配對應百分比利潤；甲方承建本工程質保期滿，業主方和甲方結清全部工程款，甲方向乙方結清對應薪酬。乙方承諾認真推行本協議義務，幫助甲方嚴格控制本項目各項成本，嚴格管理材料員和庫管員，確保如實簽收材料，絕不虛簽或錯簽，絕不作出其它損害企業利益行為或指示。如整個項目標經營過程中，發生虧損，責任由乙方負擔。確保不以甲方名義或項目名義對外借款或對外抵押擔保，如所以行為造成甲方被訴并判決敗訴，甲方有權向乙方追償。3、確保不私刻甲方企業任何印章，不然除追究對應刑事責任外，向甲方支付10萬元違約責任，并負擔所以造成全部損失。4、確保嚴格管理甲方配發項目部印章。承諾該項目部印章僅用于向業主、監理報送工程資料，確保不用于各類結算、借款、借物、擔保、確保等和經濟相關資料。如該印章用于和經濟相關資料，造成甲方被訴，自收到法院或仲裁委應訴通知之日起，甲方有權就對方訴訟請求金額向乙方追償。5、確保不以項目名義收取其它單位或個人確保金，如收取，應立即交回甲方，如三個月內未交回，視為侵占行為，甲方有權向公安機關報案，以侵占罪追究刑事責任。6、如乙方違反上述約定義務，則甲方有權暫停向乙方分配利潤。七、爭議處理方法雙方在推行本協議產生糾紛時，首先應協商處理；若協商不成，則由甲方住所地人民法院管轄。八、協議成立和生效:本協議自甲乙雙方簽章或捺印之日起