個人裝修房屋承攬合同范本2024年通用合同編號：__________甲方（委托方）：__________乙方（承攬方）：__________一、裝修工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程內容：__________1.4工程預算：__________1.5工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、乙方承攬范圍及義務2.1乙方承攬范圍：根據本合同約定的工程內容、工程地點、工程預算和工程工期，乙方負責完成上述裝修工程。2.2乙方義務：2.2.1乙方應按照甲方的要求，按照約定的工程內容、工程地點、工程預算和工程工期完成裝修工程。2.2.2乙方應保證裝修工程的質量，確保裝修工程達到約定的質量標準。2.2.3乙方應保證裝修工程的安全，遵守相關的安全生產規定，確保工程過程中不發生安全事故。2.2.4乙方應按照約定的時間節點完成工程，如有特殊情況需要延期，應提前向甲方書面申請，并經甲方同意。三、甲方權利與義務3.1甲方權利：3.1.1甲方有權按照約定的工程內容、工程地點、工程預算和工程工期要求乙方完成裝修工程。3.1.2甲方有權對乙方的裝修工程進行監督和檢查，確保乙方的裝修工程符合約定的質量標準。3.1.3甲方有權按照本合同的約定向乙方支付工程款。3.2甲方義務：3.2.1甲方應按照約定的時間節點向乙方支付工程款。3.2.2甲方應提供乙方進行裝修工程的必要條件，包括但不限于施工場地、施工用水、施工用電等。四、合同價款及支付方式4.1合同價款：本合同的合同價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2支付方式：4.2.1甲方應在本合同簽訂后七個工作日內，向乙方支付合同價款的____%。4.2.2乙方完成裝修工程后，甲方應按照約定的質量標準進行驗收，驗收合格后七個工作日內，向乙方支付合同價款的剩余部分。五、違約責任5.1乙方未按照約定的工程內容、工程地點、工程預算和工程工期完成裝修工程的，甲方有權解除本合同，并要求乙方支付違約金。5.2乙方未按照約定的質量標準完成裝修工程的，甲方有權要求乙方重新施工，并承擔因此產生的費用。5.3甲方未按照約定的時間節點向乙方支付工程款的，乙方有權解除本合同，并要求甲方支付違約金。六、爭議解決6.1本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。6.2雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。七、其他約定7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。7.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且甲方支付完畢合同價款后失效。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：____年__月__日一、附件列表：

1.甲方身份證明文件

2.乙方身份證明文件

3.工程設計方案

4.工程預算明細表

5.工程進度計劃表

6.工程質量標準

7.付款憑證

8.驗收報告

9.工程變更協議

10.安全事故報告二、違約行為及認定：

1.乙方未按約定完成工程的，視為違約。

2.乙方工程質量未達到約定標準的，視為違約。

3.乙方未按約定時間節點完成工程的，視為違約。

4.甲方未按約定時間節點支付工程款的，視為違約。

5.甲方提供條件不符合約定，導致乙方無法正常施工的，視為甲方違約。三、法律名詞及解釋：

1.甲方：指委托乙方進行房屋裝修的個人或單位。

2.乙方：指承擔房屋裝修工程的個人或單位。

3.承攬：指乙方接受甲方委托，按照約定完成房屋裝修工程的行為。

4.違約金：指違約方按照合同約定或法律規定，向守約方支付的賠償金。

5.工程款：指甲方按照合同約定，向乙方支付的完成裝修工程的報酬。四、執行中遇到的問題及解決辦法：

1.工程進度延誤：協商調整工期，如需額外費用雙方協商解決。

2.工程質量問題：及時停工，乙方負責整改，直到符合質量標準。

3.付款爭議：查閱付款憑證，按實際完成工程量進行結算。

4.工程變更：雙方簽訂變更協議，明確變更內容和費用。

5.安全事故：立即報告相關部門，按相關規定處理。五、所有