第3頁共3頁2024年承攬加工合同參考模板定作方：_____合同編號：_____承攬方：_____簽訂日期：_____定作方委托承攬方加工，經雙方充分協商，達成以下合同條款。一、加工成品：二、加工成品質量要求：三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過。2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。四、技術資料、圖紙提供辦法1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。五、價款或酬金價款或酬金按照如下約定計算：六、驗收標準和方法1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。七、交貨的時間和地點1、交貨時間：_____。2、交貨地點：定作方工廠內八、包裝要求1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。十、費用結算結算時間：十一、承攬方的違約責任1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。十二、不可抗力在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。十三、其它約定1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。3、本合同一式份。甲方：_____蓋章：_____簽約人：_____職務：_____電話號碼：_____乙方：_____蓋章:_____簽約人：_____職務：_____電話號碼：_____時間：____年____月____日2024年承攬加工合同參考模板（2）加工合同樣書甲方：【甲方名稱】地址：【甲方地址】法定代表人：【法定代表人姓名】電話：【甲方聯系電話】乙方：【乙方名稱】地址：【乙方地址】法定代表人：【法定代表人姓名】電話：【乙方聯系電話】鑒于，甲方擁有相關加工設備和技術，乙方希望通過甲方的加工服務，以滿足乙方的產品需求。雙方經友好協商，達成以下合作事項：一、加工內容1.根據乙方的需求，甲方將對乙方提供的原材料進行加工，并按照約定的工藝流程和質量要求進行作業。2.甲方將提供相應的加工設備和技術，并負責加工過程中的安全管理和產品質量控制。3.加工項目的具體要求及相關條款將在本合同附件中詳細列明，作為本合同的一部分。二、交付時間1.甲方和乙方將在簽訂合同后共同確定加工工期，并按照約定的時間節點進行交付。2.如因甲方原因導致交付時間延遲，甲方將承擔相應的違約責任。三、價格和付款方式1.加工費用：乙方將根據甲方提供的加工服務支付相應的加工費用。具體費用標準將在本合同附件中約定。2.付款方式：乙方將在加工完畢后的【天數】內支付相應的加工費用。付款方式可選擇現金支付或電匯支付，具體方式將在付款通知中約定。四、知識產權1.在加工過程中，甲方不得侵犯乙方的知識產權，包括但不限于專利權、商標權、著作權等。如有侵權行為，甲方將承擔相應的法律責任。2.乙方同意甲方在加工過程中，可能涉及到的乙方產品樣品或加工技術的展示和宣傳，以推廣甲方的加工服務。但在此過程中，甲方不得對乙方的商業秘密進行披露或泄漏。五、保密條款1.雙方共同承諾，在合作過程中的所有商業信息、技術數據和商業秘密將互相保密，不得向任何第三方披露或泄漏。2.在合作結束后，雙方將歸還對方所有的保密信息，不得擅自保留或使用。六、違約責任1.如果乙方未能按照合同約定的時間支付加工費用，甲方有權暫停加工工作，并要求乙方支付相應的違約金。2.如果甲方未能按照合同約定的時間交付加工產品，乙方有權要求甲方支付相應的違約金，并保留追究其他法律責任的權利。七、爭議解決1.因合同履行發生的爭議，雙方應通過友好協商的方式解決。如協商不成，可向所在地人民法院提起訴訟。2.本合同的解釋和適用以中華人民共和國法律為準則。八、其他條款1.本合同一式兩份，甲方和乙方各執一份，具有同等的法律效力。2.本合同自雙方代表簽字蓋章之日起生效，并在加工完成后自動終止。甲方：（蓋章）法定代表人簽字：日期：乙方：（蓋章）法定代表人簽字：日期：2024年承攬加工合同參考模板（3）合同編號:[合同編號]【承攬加工合同】本《承攬加工合同》（下稱“合同”）由以下雙方于20__年__月__日簽署：甲方:[甲方名稱]地址:[甲方地址]法定代表人:[甲方代表人姓名]乙方:[乙方名稱]地址:[乙方地址]法定代表人:[乙方代表人姓名]鑒于1.甲方擁有一定的資源和技術優勢，并希望將其用于加工產品，以滿足市場需求；2.乙方具備相應的生產和加工能力，并愿意為甲方提供加工服務；3.雙方經友好協商達成一致，決定簽署本合同。基于以上情況，雙方同意按照以下條款和條件執行本合同:第一條：加工內容1.乙方同意承擔甲方委托的產品加工任務，并確保按照合同約定的質量、數量、交期和其他要求進行加工；2.加工內容包括但不限于：[具體加工內容]。雙方在簽訂合同時應明確確定加工任務的具體細節。第二條：加工費用和支付條件1.加工費用為：[具體金額]，以人民幣支付。2.甲方應在加工開始前支付[支付比例]的加工費用作為預付款。乙方完成加工任務后，甲方應支付剩余[支付比例]的加工費用。3.甲方應在收到加工產品并確認產品質量合格后的[支付期限]之內結清剩余款項。逾期未付款的，甲方應支付逾期付款利息。第三條：交貨時間和地點1.乙方應在本合同簽訂后[交貨時間]內完成所承擔的加工任務，并將產品按時交付到甲方指定的交貨地點。2.乙方負責確保產品在交付時的質量和完整性。如因乙方原因導致產品損壞或延誤交付，乙方應負責修理或補償相應損失。第四條：品質保證和驗收標準1.乙方承諾加工產品的質量必須符合甲方提供的質量標準要求，并滿足適用的法律法規、行業規范和相關標準；2.甲方有權對加工產品進行驗收，乙方應配合甲方進行驗收，并按甲方要求進行必要的修正和改進。第五條：知識產權1.甲方提供給乙方的原材料和技術文件等所有權和知識產權歸甲方所有，乙方無權將其用于其他項目或向第三方公開；2.加工完成的產品及其產生的知識產權歸甲方所有。第六條：違約責任1.任何一方違反本合同約定的，應承擔相應的違約責任，并賠償因此給對方造成的一切損失；2.如因不可抗力或第三方原因導致無法履行本合同的，雙方互不承擔責任，但應及時通知對方，并采取合理措施減少損失。第七條：保密條款1.雙方應對本合同及其涉及的技術、商業秘密和其他保密信息予以保密，并不得將其透露給第三方，除非得到對方書面同意或法律另有規定；2.合同終止或履行完畢后，雙方應繼續履行保密義務，直至涉密信息不再構成商業秘密。第八條：爭議解決1.本合同的履行、解釋和爭議解決均適用[適用法律]；2.如發生爭議，雙方應爭取友好協商解決。如協商不成，應