2022-2023年一級建造師之一建工程法

規題庫綜合試卷B卷附答案

單選題（共200題）

1、由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收的，在承

包人提交竣工驗收報告（）天后，工程自動進入缺陷責任期。

A.30

B.45

C.50

D.90

【答案】D

2、某施工單位為避免破壞施工現場區域內原有地下管線，欲查明相

關情況，應由（）負責向其提供施工現場區域內地下管線資料。

A.城建檔案管理部門

B.相關管線產權部門

C.市政管理部門

D.建設單位

【答案】D

3、關于民事訴訟正確的說法，正確的是（）。（2014）

A.在民事訴訟中，書證可以只提交復印件

B.凡是知道案件情況的單位和個人，都有義務出庭作證

C.未經過當事人同意私自錄制的談話資料不能作為證據使用

D.當事人對鑒定結論有異議，鑒定人可以書面答復而不必出庭作證

【答案】B

4、關于勞動者工作時間的敘述中，不正確的是()。

A.用人單位應當保證勞動者每周至少休息1日

B.標準工作時間是指每日工作時間不超過8h、平均每周工作時間不

超過44h的工時制度

C.建筑企業高級管理人員，應當實行標準工作時間制度

D.參加緊急搶修搶險時，勞動者延長工作時間不受限

【答案】C

5、某施工企業于2007年3月10日取得安全生產許可證，則該證至

()到期。

A.2009年3月10日

B.2010年3月10日

C.2011年3月10日

D.2012年3月10日

【答案】B

6、2007年3月1日，甲將自己的房產無償轉讓給了乙，此行為導

致甲無法償還對丙的債務，2007年6月1日，丙知道了該轉讓行為,

丙的撤銷權截止于（）。

A.2007年6月1日

B.2008年3月1日

C.2008年6月1日

D.2010年3月1日

【答案】C

7、根據《建筑法》，下列情形中，符合施工許可證辦理和報告制度

的是（）。

A.實行開工報告批準制度的工程，其開工報告主要反映的是施工企

業應具備的開工條件

B.某工程因地震中止施工，1年后向發證機關報告

C.某工程因洪水中止施工，1個月內向發證機關報告，2個月后自行

恢復施工

D.某工程因政府宏觀調控停建，1個月內向發證機關報告，1年后恢

復施工前報發證機關核驗施工許可證

【答案】D

8、關于安裝工程一切險保險期限的說法，正確的是（）。（2016）

A.安裝期保險期限的始終或終止可以超出保險單明細表中列明的保

險生效日或終止日

B.安裝工程一切險對舊機械設備不負考核期的保險責任，但需承擔

起維修期的保險責任

C.安裝工程一切險的保險期內一般應包括一個試車考核期，試車考

核期的長短可以超出安裝工程保險單明細表中列明的試車和考核期

限

D.安裝工程一切險的保險責任自保險工程在工地動工或用于保險工

程的材料、設備運抵工地之時起始

【答案】D

9、下列合同中，屬于實踐合同的是（）。（2016）

A.保管合同

B.運輸合同

C.租賃合同

D.建設工程合同

【答案】A

10、關于兩階段招標的說法正確的是（）。

A.第一階段的投標人主要提交不帶報價的技術建議，招標人據以確

定技術標準和要求，編制招標文件

B.招標文件只發給技術建議被采納的投標人

C.任何項目都可以用兩階段招標

D.投標人在第一階段提交投標保證金

【答案】A

11、不良行為記錄指建筑市場各方主體在工程建設過程中違反有關

工程建設的法律、法規、規章或強制性標準和執業行業規范，經

（）級以上建設行政主管部門或者其委托的執法監督機構查實和

行政處罰所形成的記錄。

A.鄉（鎮）

B.縣

C.市

D.省

【答案】B

12、專項施工方案應當由施工單位技術負責人審核簽字、加蓋單位

公章，并由（）審查簽字、加蓋執業印章后方可實施。

A.專業技術人員

B.總監理工程師

C.施工單位技術負責人

D.安全管理員

【答案】B

13、根據《建筑施工企業安全生產許可證管理規定》，下列安全生產

許可證違法行為中，罰款額度區間最小的是（）。

A.未取得安全生產許可證擅自從事施工活動

B.轉讓安全生產許可證

C.冒用安全生產許可證

D.安全生產許可證有效期滿未辦理延期手續繼續從事施工活動

【答案】D

14、物權變更自登記時發生法律效力的是（）。

A.船舶所有權

B.土地抵押權

C.機動車所有權

D.地役權

【答案】B

15、水泥廠為承包商供應水泥，承包商已經支付了全部貨款。交貨

時承包商因水泥廠交貨時間經合同約定晚了兩天而要求支付違約金,

水泥廠表示拒絕并把水泥卸放在合同約定的地點。第二天上午烏云

密布，下午降暴雨把部分水泥淋濕硬化。則該部分損失（）o

A.由水泥廠承擔

B.由承包商承擔

C.由水泥廠和承包商共同承擔

D.由承包商向水泥廠索賠

【答案】B

16、對涉及結構安全的試塊、試件及有關材料，應當在監理人員監

督下現場取樣，并送（）的質量檢測單位進行檢測。

A.具有相應資質等級

B.建設單位許可

C.建設行業協會認可

D.監理協會認可

【答案】A

17、資質許可機關的上級機關，根據利害關系人的請求或者依據職

權，可以撤消建筑業企業資質的情形是（）o

A.企業未取得施工許可證擅自施工的

B.資質許可機關超越法定職權作出準予建筑業企業資質許可的

C.企業將承包工程轉包或違法分包的

D.企業發生過較大生產安全事故或者發生過兩起以上一般生產安全

事故的

【答案】B

18、根據《建設工程質量管理條例》，工程質量必須實行（）監督管

理。（2013）

A.企業

B.政府

c.社會

D.行業

【答案】B

19、根據《招標投標法實施條例》，下列情形中，屬于不同投標人之

間相互串通投標情形的是（）。

A.約定部分投標人放棄投標或者中標

B.投標文件相互混裝

C.投標文件載明的項目經理為同一人

D.委托同一單位或個人辦理投標事宜

【答案】A

20、某建設單位2012年9月1日領取了施工許可證，由于特殊原因

不能按期開工，故向發證機關申請延期。根據我國《建筑法》的規

定，下列關于延期的說法中，正確的是（）o

A.領取施工許可證不能延期

B.可以延期，但只能延期一次

C.延期以兩次為限，每次不超過兩個月

D.超過延期時限的，施工許可證自行廢除

【答案】D

21、某運輸合同約定貨到后付款。則在運輸過程中，承運人對托運

人的財產擁有（）。

A.占有權

B.留置權

C.收益權

D.抵押權

【答案】A

22、工程建設國家標準的制訂程序分為以下四個階段,下列的階段劃

分中，正確的是（）o

A.征求意見、準備、送審和報批

B.準備、專家會審、征求意見和報批

C.專家會審、準備、征求意見和報批

D.準備、征求意見、送審和報批

【答案】D

23、無民事行為能力人、限制民事行為能力人的監護人是他的（）

A.委托代理人

B.法定代理人

C.指定代理人

D.復代理人

【答案】B

24、某工程項目于11月8日通過竣工驗收，根據《建設工程質量管

理條例》的規定，建設單位應當在（）前將建設工程竣工驗收報告

和規劃、公安消防、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件

報建設行政主管部門或者其他有關部門備案。

A.n月13曰

B.11月18日

Cn月23日

D.12月28日

【答案】C

25、關于建設工程中代理的說法，正確的是（）。

A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設工程招標應當委托代理

C.建設工程中的表見代理屬于無權代理

D.建設工程中為被代理人的利益，代理人轉托他人代理的，可以不

取得被代理人的同意

【答案】C

26、下列對收益權的描述中，正確的是（）。

A.使用權包括收益權

B.收益權不是一項獨立的權能

C.收益權是指收取由原物產生出來的新增經濟價值的權能

D.所有人不行使對物的使用權，則不能享有對物的收益權

【答案】C

27、監理單位的主要安全責任之一是()0

A.組織專家論證、審查深基坑專項施工方案

B.申領施工許可證時，提供建設工程有關安全施工措施的資料

C.在設計方案中提出保障施工作業人員安全和預防生產事故的措施

建議

D.發現存在嚴重安全事故隱患時，要求施工單位停工并及時報告建

設單位

【答案】D

28、根據《招標投標法》的規定，關于共同承包責任的表述中，不

正確的是()。

A.聯合體中標的，聯合體各方應當共同與招標人簽訂合同

B.共同承包的各方對承包合同的履行承擔連帶責任

C.聯合體中標的，就中標項目向招標人承擔連帶責任

D.對承包合同的履行，各承包方共同對建設單位承擔按份責任

【答案】D

29、關于人身保險合同的說法，正確的是()(2014)

A.人身保險的投保人在保險事故發生時，對被保險人應當具有保險

利益

B.保險人對人壽保險的險費，不得用訴訟方式要求設保人支付

C.人身保障合同的投保人不可以為受益人

D.人身保險合同的投保人應當一次性支付全國保險費

【答案】B

30、對被訴的具體行政行為，人民法院可以判決變更的情形是（）。

（2012）

A.行政行為超越職權

B.行政行為

C.被告不履行或遲延履行法定職責

D.行政處罰顯失公平

【答案】D

31、（2020年真題）甲施工企業在道路管道工程施工中未對施工現

場采取安全措施，導致行人劉某不慎摔入甲施工企業施工時開挖的

溝槽中受傷，甲施工企業和劉某因此產生的糾紛，屬于（）o

A.合同糾紛

B.侵權糾紛

C.無因管理糾紛

D.不當得利糾紛

【答案】B

32、某建設項目建設方委托一家商業銀行為工程款支付提供付款擔

保，約定保證方式為一般保證，但未約定保證期間。施工承包合同

約定最后付款期為2006年6月1日。后由于建設方未及時支付工程

款，施工方要求商業銀行承擔保證責任。施工單位的如下行為中正

確的是（）。

A.在2006年12月15日起訴商業銀行要求承擔保證責任

B.在2006年12月15日起訴建設方和商業銀行要求連帶付款

C.施工單位勝訴后，依判決直接向商業銀行要求支付工程款

D.強制執行建設方后、如若尚欠工程款，可要求商業銀行支付

【答案】D

33、（2020年真題）下對損失和費用中，屬于建筑工程一切險的保

險責任范圍的是（）。

A.爆炸造成的施工企業人員傷亡

B.設計錯誤引起的損失和費用

C.自燃造液的保險財產自身的損失和費用

D.維修保養的費用

【答案】A

34、甲承包商是無資質的“實際施工人”，在施工過程中其利益受

到侵害時處理的說法，正確的是（）。

A.無資質承包主體的勞務分包合同無效，其合同權益不受法律保護

B.實際施工人甲不能向沒有合同關系的建設工程項目的發包方主張

權利

C.實際施工人甲以發包人為被告主張權利時，則與轉包人、違法分

包人無關

D.建設工程項目發包人只在欠付工程價款的范圍內對實際施工人甲

承擔責任

【答案】D

35、《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》所屬的法的形式是

()o

A.法律

B.行政法規

C.部門規章

D.地方性法規

【答案】C

36、國家授權有關建設行政主管部門，在建筑工程施工前發給建設

單位施工許可證的關鍵是()。

A.是否資金到位

B.工程所在地縣級以上人民政府建設主管部門是否同意

C.建設單位是否提交申請

D.該項工程是否符合法定的開工條件

【答案】D

37、關于無效合同、效力待定合同、可撤銷合同的說法，不正確的

有()。

A.無效合同具有違法性

B.因重大誤解訂立的合同可撤銷

C.限制民事行為能力人訂立與其年齡、智力、精神健康狀況相適應

的合同，法定代理人追認后合同有效

D.無權代理訂立的合同，相對人可以催告被代理人在1個月內予以

追認

【答案】C

38、施工企業向建設單位出具質量保證書的時間是()。

A.提交工程竣驗收報告時

B.自提交工程竣工驗收報告之日起30日內

C.工程竣工驗收合格之日

D.自工程竣工驗收合格之日起30日內

【答案】A

39、某施工單位在一起工程質量訴訟中，委托其法務部責人李某為

訴訟代理人，其向人民法院出具的授權委托書中僅注明李某為全權

代理，.未列舉具體權限，則李某有權（）。

A.進行辯論

B.進行和解

C.提起反訴

D.捷起上訴

【答案】A

40、在下列的各項表述中，屬于安裝工程一切險除外責任的是（）造

成損失。

A.一般性罰款

B.一般性丟失

C.離心力引起的結構斷裂

D.電路短路

【答案】D

41、根據《團體標準管理規定（實行）》進一步規定，關于工程建設

團體標準的說法正確的是（）。

A.團體標準應當符合相關的法律法規的相關要求，可以與國家有關

產業政策相抵觸

B.可以利用團體標準實施妨礙服務自由流通等排除、限制市場競爭

的行為

C.團體標準的技術要求不得低于強制性標準的相關技術要求

D.國家鼓勵社會團體制定高于強制性相關技術要求的團體標準

【答案】C

42、建筑業企業資質證書的有效期為（）0

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

【答案】D

43、集體勞動合同由用人單位與（）簽訂。

A.工會代表企業職工一方

B.職工代表大會

C.員工集體

D.股東代表

【答案】A

44、合同當事人如果未約定仲裁協議，則作為解決糾紛的最終方式

是（）。

A.仲裁

B.和解

C.協商

D.訴訟

【答案】D

45、某建設項目中施工單位沒有為后期招入的現場作業人員繳納工

傷保險費用，作業中職工發生工傷事故，以下說法錯誤的是（）。

A.職工所在用人單位應依法向職工支付工傷保險待遇

B.施工總承包單位、建設單位承擔連帶責任

C.用人單位和施工總承包單位、建設單位不支付的，由工傷保險基金

先行支付

D.若用工傷保險基金先行支付,可以選擇不償還

【答案】D

46、屬于知識產權最重要性質的是（）。

A.雙重性

B.地域性

C.專有性

D.時間性

【答案】C

47、關于民事訴訟中數個證據對同一事實的證明力的說法，正確的

是（）。

A.書證的證明力大于物證

B.視聽資料的證明力大于勘驗筆錄

C.經過公證的書證，其證明力大于證人證言

D.書證的證明力一般大于鑒定結論

【答案】C

48、施工單位每年至少對管理人員和作業人員進行()次安全生產教

育培訓，其教育培訓情況記入個人工作檔案。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】A

49、某建筑安裝公司的管理人員經常違章指揮，強令其電工冒險作

業。對于這種情況，該電工有權()。

A.要求增加工資

B.延長休息時間

C.要求減少工作強度

D.拒絕執行

【答案】D

50、某工程已具備竣工條件，2008年3月2日施工單位向建設單位

提交竣工驗收報告，2008年3月7日經驗收不合格，施工單位返修

后于2008年3月20日再次驗收合格，2008年3月31日，建設單

位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質量保修期自()

開始。

A.2008年3月2日

B.2008年3月7日

C.2008年3月20日

D.2008年3月31日

【答案】C

51、甲企業從銀行貸款100萬元，約定利息為10%。發放貸款時，

銀行先將利息扣除，發放給甲企業貸款90萬元。貸款期限屆滿，甲

企業應還給銀行()萬元。

A.90

B.99

C.100

D.110

【答案】B

52、具有撤銷權的當事人自知道或者應當知道撤銷事由之日起。內

沒有行使撤銷權，撤銷權消滅。

A.1年

B.3年

C.5年

D.6個月

【答案】A

53、根據《建設工程質量管理條例》，建設工程承包單位應當向建設

單位出具質量保修書的時間是（）o

A.竣工驗收時

B.提交竣工驗收報告時

C.竣工驗收合格后

D.交付使用時

【答案】B

54、某建設單位為方便施工現場運輸，借用項目相鄰單位道路通行,

雙方約定建設單位每月支付20000元費用，據此，建設單位享有的

權利是（）.（2012）

A.建設用地使用權

B.地役權

C.相鄰權

D.宅基地使用權

【答案】B

55、下列代理行為中，不屬于無權代理行為的是（）。

A.沒有合法授權

B.超越代理權

C.代理權授權不明確

D.代理權終止

【答案】C

56、根據《仲裁法》，關于仲裁庭組成的說法，正確的是（）o

A.仲裁庭必須由3名及3名以上的單數仲裁員組成

B.仲裁庭可由當事人雙方各選定兩名仲裁員組成

C.首席仲裁員可以由當事人雙方共同選定

D.首席仲裁員由仲裁委員會任命產生

【答案】C

57、某項目由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收,

承包人2013年6月22日提交竣工報告，則該工程于（）進入缺陷

責任期。

A.2013年7月20日

B.2013年8月20日

C.2013年9月20日

D.2013年6月22日

【答案】C

58、甲租賃公司和乙施工企業簽訂了融資租賃合同，合同約定甲根

據乙的要求向丙施工機械廠購買兩臺大型塔吊，關于該合同中當事

人義務的說法，正確的是()。

A.甲向乙承擔交付塔吊的義務

B.丙向甲承擔塔吊的瑕疵擔保義務

C.甲承擔塔吊租賃期間的維修義務

D.乙向甲履行交付租金的義務

【答案】D

59、某施工企業在異地設有分公司，分公司在某工程項目上設立了

項目經理部，項目經理孫某與某材料供應商訂立了建筑材料采購合

同。材料交貨后貨款未支付，供應商應以()為被告人向人民法院起

訴，要求支付材料款。

A.項目經理

B.項目經理部

C.分公司

D.施工企業

【答案】D

60、保證合同是()訂立的合同。(2012)

A.債權人與債務人

B.債務人和保證人

C.債權人與保證人

D.債權人與債務人和保證人

【答案】C

61、某材料供應商與建筑商因拖欠貨款而產生糾紛，材料商擬提起

訴訟，則該案件應由()管轄。

A.材料商住所地法院

B.建筑商住所地法院

C.工程所在地法院

D.交貨地點法院

【答案】B

62、關于建設工程中代理的說法，正確的是()o

A.建設工程合同訴訟只能委托律師代理

B.建設工程招標應當委托代理

C.建設工程中的表見代理屬于無權代理

D.建設工程中為被代理人的利益，代理人轉托他人代理的，可以不

取得被代理人的同意

【答案】C

63、某建設單位與某施工企業簽訂了施工合同，約定開工日期為

2019年4月10日，并于同年4月5日與保險公司簽訂了建筑

工程一切保險合同，保險單中列出的保險起始時間和終止時間為

2019年8月1日-2020年8月1日，同年7月20日施工企

業將建筑材料運至工地。實際開工日期為同年8月10日。該建筑

工程一切險責任的起始日期為（）。

A.2019年4月10日

B.2019年8月1日

C.2019年7月20日

D.2019年8月10日

【答案】B

64、乙建筑公司是甲建筑公司的分包商。在2011年7月7日，乙建

筑公司的施工項目發生安全事故，應由（）向負有安全生產監管

職責部門報告。

A.甲或乙建筑公司

B.甲建筑公司

C.乙建筑公司

D.甲和乙一起報告

【答案】B

65、某建設工程施工項目招標文件要求中標人提交履約擔保，中標

人拒絕提交，則應（）。

A.按中標無效處理

B.視為放棄投標

C.按廢標處理

D.視為放棄中標項目

【答案】D

66、關于民事訴訟證人出庭作證的說法，正確的是（）。

A.證人只提交書面證詞無須出庭作證

B.數個證人證明同一事實時，可以同時接受詢問

C.證人在庭審時應當旁聽

D.證人有義務出庭作證

【答案】D

67、（2019年真題）關于核驗施工許可證的說法，正確的是（）

A.中止施工經核驗符合條件期間，由建設單位做好建設工程的維護管

理工作

B.在建的建筑工程因故中止施工的,施工企業應當自中止之日起3個

月內報發證機關核驗

C.中止施工滿6個月的,在建筑工程恢復施工前,應當報發證機關核

驗施工許可證

D.經核驗不符合條件的,不允許其恢復施工,待條件具備后再申請核

驗

【答案】A

68、《建筑法》規定，（）應當向建筑施工企業提供與施工現場相關

的地下管線資料，建筑施工企業應當采取措施加以保護。

A.建設單位

B.監理單位

C.勘察單位

D.設計單位

【答案】A

69、取得建造師資格證書的人員，如果要擔任建設工程項目施工的

項目經理，應當受聘并注冊一個具有（）資質的企業。

A.設計

B.施工

C.監理

D.造價咨詢

【答案】B

70、根據《建筑業企業資質管理規定》，由省級人民政府住房城鄉建

設主管部門辦法的施工企業資質證書的變更結果，應當報國務院住

房城鄉建設主管部門備案。變更結果備案的時限標準為資質證書變

更后（）內。

A.15日

B.5日

C.10日

D.20日

【答案】A

71、下列知識產權法保護對象中，屬于專利保護對象的是（）。

（2015）

A.施工企業研發的新技術

B.施工企業研發的計價軟件

C.施工企業編制的投標文件

D.監理企業編制的監理大綱

【答案】A

72、根據《立法法》，地方性法規、規章之間不一致時，由有關機關

依照規定的權限作出裁決,關于裁決權限的說法，正確的是（）

A.同一機關制定的新的一般規定與舊的特別規定不一致時，由制定機

關的上級機關裁決

B.地方性法規與部門規章之間對同一事項的規定不一致,不能確定如

何適用時,應當提請全國人民代表大會常務委員會裁決

C.部門規章與地方政府規章之間對同事項的規定不一致時，由部門規

章的制定機關進行裁決

D.根據授權制定的法規與法律規定不一致,不能確定如何適用時,由

全國人民代表大會常務委員會裁決

【答案】D

73、關于缺陷責任期確定的說法，正確的是（）。2018真題

A.施工合同可以約定缺陷責任期為26個月

B.由于承包人的原因導致工程無法進行竣工驗收，缺陷責任期從實

際通過竣工驗收之日開始計算

C.某工程2018年6月11日完成建設工程竣工驗收備案，該工程缺

陷責任期起算口寸間為2018年6月11日

D.由于發包人的原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收，在承

包人提交驗收報告60天后，工程自動進入缺陷責任期

【答案】B

74、建設工程施工過程中，關于施工節材的說法，正確的是（）。

A.應當使用散裝水泥

B.禁止損毀耕地燒磚

C.應當使用預拌混凝土

D.禁止遠距離運輸

【答案】B

75、甲、乙雙方簽訂買賣合同，丙為乙的債務提供保證，但保證合

同中未約定保證方式及保證期間，下列說法正確的是（）。

A.丙的保證方式為一般保證

B.保證期間與買賣合同的訴訟時效相同

C.如果甲在保證期間內未要求丙承擔保證責任，那么丙免除保證責

任

D.如果甲在保證期間內未經丙書面同意將主債權轉讓給丁，那么丙

不再承擔保證責任

【答案】C

76、管理人員和服務人員沒有法律上的特定義務,也沒有受到他人委

托，自覺為他人管理事務或提供服務，由此形成的債權關系是（）。

A.無因管理

B.合同

C.侵權

D.不當得利

【答案】A

77、甲發包方與乙承包人簽定了建設工程施工合同，并約定若雙方

產生糾紛由原告住所地法院管轄，合同履行過程中，甲乙發生了糾

紛，因此合同糾紛提起的訴訟，應由以下（）法院進行管轄。

A.原告住所地

B.被告住所地

C.不動產未登記的，由不動產實際所在地管轄

D.無論是否登記，均由不動產實際所在地管轄

【答案】C

78、某建設工程采用招標方式選擇承包人，則關于該建設工程招標

過程中的各行為，下列說法中正確的是（）o

A.雖然投標邀請書的對象是明確的，但仍屬要約邀請

B.投標人購買招標文件，屬要約行為

C.投標人參加現場考察，屬要約行為

D.評標委員會推薦中標候選人，屬承諾行為

【答案】A

79、仲裁庭的組成形式正確的是（）。

A.仲裁庭可以由5名仲裁員組成

B.仲裁庭可以由2名仲裁員組成

C.仲裁庭可以由3名仲裁員組成

D.仲裁庭可以由4名仲裁員組成

【答案】C

80、根據《企業所得稅法》，下列企業中屬于非居民企業的是（）。

A.在北京市工商局登記注冊的企業

B.在美國注冊但實際管理機構在上海的外資獨資企業

C.在美國注冊的企業設在上海的辦事處

D.在北京市工商局注冊但在非洲開展工程承包的企業

【答案】C

81、根據《民法典》，關于代理的說法，正確的是（）。

A.代理人在授權范圍內實施代理行為的法律后果由被代理人承擔

B.代理人可以超越代理權實施代理行為

C.被代理人對代理人的一切行為承擔民事責任

D.代理是代理人以自己的名義實施民事法律行為

【答案】A

82、《生產安全事故報告和調查處理條例》規定，有關機關應當按照

（）,依照法律、行政法規規定的權限和程序，對事故發生單位和有

關人員進行行政處罰，對負有事故責任的國家工作人員進行處分。

A.生產安全事故報告

B.主管部門的意見

C.人民政府的批復

D.安全生產監督部門的處理意見

【答案】C

83、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知（）。

A.建設單位和監理單位

B.建設單位和省、自治區、直轄市人民政府建設主管部門

C.建設單位和建設工程質量監督機構

D.建設單位和設計單位

【答案】C

84、張某在腳手架上施工時，發現部分扣件松動而可能倒塌，所以

停止了作業，這屬于從業人員在行使()。

A.知情權

B.拒絕權

C.緊急避險權

D.檢舉權

【答案】C

85、當事人在申請仲裁后達成和解協議的，正確理解的是()。

A.可以請求仲裁庭根據和解協議作出裁決書

B.可以請求仲裁庭根據和解協議作出和解書

C.不可以撤回仲裁申請

D.根據和解書申請強制執行

【答案】A

86、根據.《安全生產許可證條例》的規定，企業在安全生產許可證

有效期內，嚴格遵守有關安全生產的法律法規，未發生0事故的,

安全生產許可證有效期屆滿時，經原發證管理機關伺意，不再審查,

安全生產許可證有效期延期3年。

A.安全

B.重大死亡

C.死亡

D.重傷

【答案】C

87、《建設工程安全生產許可證管理條例》有關建筑施工企業的規定,

理解正確的是（）。

A.安全生產許可證有效期內沒有發生死亡事故的，安全生產許可證

自動延期

B.管理人員和作業人員在安全生產許可證有效期內至少進行1次安

全生產教育培訓并考核合格

C.施工企業變更名稱，應當在變更后15日內，辦理安全生產許可證

變更手續

D.企業破產應將安全生產許可證交回原安全生產許可證頒發管理機

關予以注銷

【答案】D

88、關于工程建設強制性標準的說法，正確的是（）。2017

A.工程建設標準批準部門應當對工程項目執行強制性標準情況進行

監督檢查

B.工程建設強制性標準都是關于工程質量的強制性條文

C.工程建設中擬采用的新技術、新材料，可不受強制性標準的限制

D.工程建設中采用國際標準或者國外標準，可不受強制性標準的限

制

【答案】A

89、下列國家標準中，屬于強制性國家標準的是（）02014

A.工程建設重要的通用的信息技術標準

B.工程建設行業專用的試驗方法

C.工程建設行業專用的術語、符號

D.工程建設勘察行業專用的質量要求

【答案】A

90、根據《水污染防治法》，關于施工現場水污染防治的說法，正確

的是（）

A.禁止利用無防滲漏措施的溝渠輸送含有毒污染物的廢水

B.在具有特殊經濟文化價值的水體保護區內，禁止設置排污口

C.禁止向水體排放含低放射性物質的廢水

D.禁止向水體排放生活污水

【答案】A

91、根據《建設工程質量管理條例》，注冊建造師因過錯造成重大質

量事故，情節特別惡劣的，其將受到的行政處罰為（）o

A.終身不予注冊

B.吊銷執業資格證書，5年內不予注冊

C.責令停止執業3年

D.責令停止執業1年

【答案】A

92、某施工合同訂立的期間為2004年5月1日，合同備案時間為

2004年5月5日。工程竣工時間為2005年7月1日，確認支付工

程竣工結算款時間為2005年8月5日。則施工單位主張竣工結算款

的訴訟時效起算時間為（）

A.2004年5月1日

B.2004年5月5日

C.2005年7月1日

D.2005年8月5日

【答案】D

93、根據《建設工程質量管理條例》規定，下列關于監理單位的表

述錯誤的是（）

A.應當依法取得相應等級的資質證書

B.不得轉讓工程監理業務

C.可以是建設單位的子公司

D.應與監理分包單位共同向建設單位承擔責任

【答案】D

94、某用人單位招聘一名員工，由于工作疏忽一直未與其簽訂勞動

合同。一年后，用人單位決定辭退該員工，在用人單位應承擔的法

律后果中錯誤的是（）。

A.可提前30日書面通知，并額外支付一個月工資后解除勞動關系

B.如果該員工被追究刑事責任，用人單位可以解除勞動合同

C.應視為用人單位已與該員工訂立無固定期限勞動合同

D.用人單位應自滿一個月后按每月兩倍的工資向該員工支付

【答案】A

95、為了擔保債的履行而在債務人或第三人特定的物或權利上所設

定的權利，稱為（）。

A.用益物權

B.擔保物權

C.收益權

D.不動產物權

【答案】B

96、建設工程施工或者農業生產中，任何單位或者個人發現文物,

應當保護現場，立即報告當地文物行政部門，文物行政部門接到報

告后，應當在24小時內趕赴現場，并在（）日內提出處理意見。

A.5

B.7

C.10

D.15

【答案】B

97、某施工單位的材料采購員乙，一直負責本單位與甲公司的鋼材

采購業務。后乙被單位開除，但甲公司并不知情。乙用蓋有原單位

公章的空白合同書與甲公司簽訂了一份鋼材采購合同，則該合同為（）

合同。

A.效力待定

B.無效

C.可撤銷

D.有效

【答案】D

98、下列主體中，屬于法人的是（）。

A.某施工企業項目部

B.某施工企業分公司

C.某大學建筑學院

D.某鄉人民政府

【答案】D

99、某施工單位在一起工程質量訴訟中，委托其法務部負責人李某

為訴訟代理人，其向人比法院出具的授權委托中注明李某為全權代

理，未列舉具體權限，則李某有權（）o

A.進行辯論

B.進行和解

C.提起反訴

D.提起上訴

【答案】A

100、下列保險中，屬于強制性保險的是（）。

A.意外傷害保險

B.建筑工程一切險

C.安裝工程一切險

D.工傷保險

【答案】D

10k抵押權、質權、留置權都屬于（）。

A.所有權

B.自物權

C.擔保物權

D.用益物權

【答案】C

102、建設單位不得明示或暗示施工單位違反（）標準。

A.工程建設國家

B.工程建設行業標準

C.工程建設強制性標準

D.工程建設企業標準

【答案】C

103、某工程竣工驗收合格后第11年內，部分梁板發生不同程度斷

裂。經有相應資質的質量鑒定機構鑒定，確認斷裂原因為混凝土施

工養護不當致其強度不符合設計要求，則該質量缺陷應由（）。

A.建設單位維修并承擔維修費用

B.施工單位維修并承擔維修費用

C.施工單位維修，設計單位承擔維修費用

D.施工單位維修，混凝土供應單位承擔維修費用

【答案】B

104、某項目重要分項工程發生重大設計變更，監理單位簽發工程暫

停令，則施工現場停工期間防護所需費用應由（）承擔。

A.建設單位

B.設計單位

C.監理單位

D.施工單位

【答案】A

105、下列法律責任中，屬于刑事處罰的是（）o

A.處分

B.暫扣執照

C.恢復原狀

D.罰金

【答案】D

106、建設工程實施監理前，（）應當將委托的工程監理單位、監

理權限等事項，書面通知被監理的建筑施工企業。

A.建設行政主管部門

B.行業協會

C.監理單位

D.建設單位

【答案】D

107、根據《民法典》，下列財產不可以抵押的是（）0

A.生產設備

B.建設用地使用權

C.正在建設的建筑物

D.集體所有的宅基地使用權

【答案】D

108、《注冊建造師管理規定》中規定，隱瞞有關情況或者提供虛假

材料申請注冊，相關部門（）。

A.責令改正

B.處以罰款

C.申請人1年內不得再次申請注冊

D.申請人3年內不得再次申請注冊

【答案】C

109、關于和解的說法，正確的是（）。

A.和解達成的協議不具有法律效力

B.和解協議必須采用書面形式

C.和解達成的協議不具有強制執行力

D.達成和解后當事人不得再行起訴

【答案】C

110、下列事項中，行政許可易引發行政糾紛的原因在于（）。

A.行政處罰超越職權

B.適用法律錯誤

C.行政機關的行政不作為

D.事實認定錯誤

【答案】C

Hk在施工過程中，施工企業與甲材料供應商訂立材料買賣合同，

但施工企業誤將應支付給甲材料供應商的貨款支付給了乙材料供應

商。關于該貨款處理的說法，正確的是（）。

A.只能由法院確定歸屬

B.乙材料供應商應當返還給甲材料供應商

C甲材料供應商可以依據買賣合同要求乙材料供應商返還

D.施工企業可以要求乙材料供應商返還不當得利

【答案】D

112、商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工

程的商品混凝土數量及價款等事實。以下說法不符合《關于民事訴

訟證據的若干規定》的是（）。

A.詢問甲時，其他證人不得在場

B.審判人員和當事人可以對甲進行詢問

C.甲應當出庭作證

D.甲可以旁聽法庭審理

【答案】D

113、經批準需要使用國有建設用地的建設項目，申請建設用地須經

()批準。

A.縣級以上土地行政主管部門

B.當地人民政府

C.自然資源主管部門的同級人民政府

D.自然資源主管部門的上級土地管理部門

【答案】C

114、下列表述中，不符合施工現場臨時設施安全衛生要求的是()。

A.施工現場使用的裝配式活動房屋應當具有產品合格證

B.施工單位不得在尚未竣工的建筑物內設置員工集體宿舍

C.將施工現場的辦公、生活區與作業區合并設置

D.職工的膳食、飲水、休息場所等應當符合衛生標準

【答案】C

115、關于仲裁的說法,正確的是()0

A.沒有仲裁協議或者仲裁協議無效的，法院對當事人的糾紛應當予

以受理

B.對于仲裁協議有效的仲裁案件，法院仍具有管轄權

C.只要一方當事人申請仲裁，仲裁委員會都應當予以受理

D.仲裁裁決作出后，當事人就同一糾紛向法院起訴的，法院應當予

以受理

【答案】A

116、某市A區的建設單位將其位于本市B區的辦公樓發包給本市C

區的施工企業，雙方在本市D區簽訂的施工合同，合同中未約定糾

紛管轄地。后因工程質量問題產生糾紛，則建設單位可能向該市()

人民法院提起訴訟。

A.A區

B.B區

C.C區

D.D區

【答案】B

117、2014年4月10日，甲某認為行政機關作出的具體行政行為侵

犯其合法權益并提起了訴訟；2014年5月1日，人民法院作出了一

審判決；2014年5月7日，甲某收到判決書。如甲某不服人民法院

第一審判決的，應當在()前向上一級人民法院提起上訴。

A.2014年5月15日

B.2014年5月17日

C.2014年5月22日

D.2014年6月7日

【答案】C

118、下列合同條款中，屬于勞動合同必備條款的是()。(2012)

A.勞動報酬

B.試用期

C.保守商業秘密

D.福利待遇

【答案】A

119、任何單位和個人進行建設，需要使用土地的，必須依法申請使

用()

A.國有土地

B.集體土地

C.地方土地

D.單位土地

【答案】A

120、關于可撤銷合同撤銷權的說法，正確的是()。

A.因欺詐致使對方意思不真實，構成撤銷事由

B.可以使尚未成立的合同歸于無效

C.撤銷權的行使應當以通知的方式作出

D.當事人不得自行放棄撤銷權

【答案】A

121、根據《建設工程質量保證金管理暫行辦法》的規定，部分使用

政府投資的建設項目按工程價款結算總額（）左右的比例預留保證

金。（2015）

A.3%

B.5%

C.10%

D.15%

【答案】A

122、（）之間對同一事項的規定不一致時，由國務院裁決。

A.部門規章

B.地方性法規與地方政府規章

C.部門規章與地方性法規

D.同一機關制定的舊的一般規定與新的特別規定

【答案】A

123、某居民企業本年度取得各項收入總額為1個億，其中成本

4000萬元，財政撥款2000萬元，上一年度虧損3000萬元，該企

業本年度應繳納的企業所得稅為（）萬元。

A.1500

B.1000

C.1250

D.250

【答案】D

124、關于建筑市場誠信行為的公布時限的說法，正確的是（）

A.不良行為記錄信息公布時限一般為6個月至3年

B.良好行為記錄信息公布時限一般為6個月

C.招標投標違法行為記錄公告期限為1年

D.依法限制招標投標當事人資質公告期限為3個月

【答案】A

125、甲施工企業于2005年承建某單位辦公樓，2006年4月竣工驗

收合格并交付使用。2011年5月，甲致函該單位，說明屋面防水保

修期滿及以后使用維護的注意事項。此事體現了合同法的（）原

則。

A.公平

B.自愿

C.誠實信用

D.維護公共利益

【答案】C

126、關于安全生產的說法,錯誤的是（）。

A.安全生產“三同時”制度適用于生產經營單位新建、改建、擴建

工程項目的安全設施

B.用于生產危險物品的建設項目，應當按照國家有關規定進行安全

條件論證和安全評價

C.安全設施投入屬于預算外工程建設資金

D.建設項目安全設施的設計人、設計單位應當對安全設施設計負責

【答案】C

127、可撤銷的建設工程施工合同，有權撤銷的機構是（）。2014

A.人民法院

B.建設行政主管部門

C.工商行政主管部門

D.監理單位

【答案】A

128、施工企業向材料商購買水泥并約定材料商負責送貨。材料商委

托運輸公司如期發貨。送貨途中，因洪水沖垮公路，被迫繞道，遲

延到達，導致部分水泥受潮。施工企業以逾期交貨且貨物不符合約

定為由拒收貨物且拒付貨款。運輸公司交涉未果，發現水泥受潮部

分迅速擴大，當即決定以6萬元的價格將水泥就地變賣處理。下列

選項正確的是（）

A.水泥價值減少的損失由施工企業承擔

B.水泥價值減少的損失由運輸公司承擔

C.運輸公司為就地處理水泥的費用應向材料商要求賠償

D.運輸公司為就地處理水泥的費用應向施工企業要求賠償

【答案】C

129、關于建筑市場行為公布的說法，正確的是（）。2016

A.行政處理決定的被行政復議或者行政訴訟期間，公告部門應當停

止對違法行為記錄的公告

B.招標投標違法行為記錄公告涉及國家秘密、商業秘密和個人隱私

的記錄一律不得公開

C.原行政處理決定被依法變更或撤銷的，公告部門應當及時對公告

記錄予以變更或撤銷，無需在公告平臺上予以聲明

D.企業整改經審核確有實效的，可以縮短其不良行為記錄信息公布

期限，但公布期限最短不得少于3個月

【答案】D

130、當事人不服地方人民法院一審裁定的，應當（）。

A.自判決書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴

B.自裁定書送達之日起15日內向上一級人民法院提起上訴

C.自裁定書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴

D.自判決書送達之日起10日內向上一級人民法院提起上訴

【答案】C

131、下列對合同分類的說法，錯誤的是()。

A.加工承攬合同屬于雙務合同

B.租賃合同屬于諾成合同

C.建設單位與商業銀行的貸款合同屬于單務合同

D.自然人之間的借款合同屬于實踐合同

【答案】C

132、根據《環境保護法》，企業事業單位和其他生產經營者違法排

放污染物受到罰款處罰，可以按日連續處罰。關于“按日連續處罰”

的說法，正確的是()。(2016)

A.責令改正，拒不改正的，可以按原處罰數額按日連續處罰

B.是否可以按日連續處罰，與是否責令改正無關

C.責令改正，拒不改正的，可以重新確定處罰數額按日連續處罰

D.地方性法規不得增加按日處罰的違法行為的種類

【答案】A

133、甲建設單位與乙施工企業在施工合同中約定因合同所發生的爭

議，提交A仲裁委員會仲裁。后雙方對仲裁協議的效力有異議，甲請

求A仲裁委員會作出決定，但乙請求人民法院作出裁定，該案中仲

裁協議效力的確認權屬于()02017真題

A.A仲裁委員會所在地的基層人民法院

B.仲裁協議簽訂地的中級人民法院

C.仲裁協議簽訂地的基層人民法院

D.A仲裁委員會所在地的中級人民法院

【答案】D

134、某項工程2007年開工，2008年年底竣工驗收合格，該工程項

目經理王某2009年跳槽到其它公司。2011年王某被發現由于其故

意在該工程施工期間違反國家有關質量管理規定，造成了一般質量

事故，關于王某的法律責任的說法，正確的是（）o

A.應追究王某的刑事責任

B.可追究王某的民事責任

C.不應追究王某的行政責任

D.應追究王某的勞動責任

【答案】B

135、建筑施工企業的管理人員和作業人員每（）應至少進行一次

安全生產教育培訓并考核合格。

A.半年

B.二年

C.一年

D.三年

【答案】C

136、下例關于施工現場消防安全說法錯誤的有()。

A.公共建筑在營業使用期間不得進行外保溫材料施工作業

B.嚴格分離用火用焊作業與保溫施工作業

C.國家、省級重點工程施工現場應當每日防火巡查

D.施工單位要建立施工現場的消防組織，制定預案，并至少每年組

織一次演練

【答案】D

137、投標文件的內容不包括()0

A.已標價的工程量清單

B.施工組織設計

C.擬簽訂合同的主要條款

D.項目管理機構

【答案】C

138、安全生產監督部門對某大型施工單位進行應急救援工作情況檢

查時，提出了以下要求，其中符合《安全生產法》有關規定的是

()。

A.應建立應急救援資金專款專用制度

B.應建立應急救援組織，但應指定兼職應急救援人員

C.應對應急救援器材進行經常性維護保養

D.各級負責人應兼任應急救援人員

【答案】C

139、根據《民法典》，下列財產不能作為擔保物的是（）。

A.廠房

B.可轉讓的專利權

C.生產原材料

D.公立幼兒園的教育設施

【答案】D

140、按照《民法典》的規定，可以作為保證人的是（）。

A.廠礦的職能部門

B.有限責任公司

C.政府機關

D.某高等學校

【答案】B

141、不屬于表見代理的特別構成要件的是（）。

A.須本人存在過失

B.須相對人為善意

C.須被代理人主觀為惡意

D.須存在足以使相對人相信行為人具有代理權的事實或理由

【答案】C

142、某工程的施工現場，施工人員發現腳手架有倒塌的危險時，停

止作業并撤離現場。這是《安全生產法》規定從業人員所具有（）。

A.拒絕作業權

B.緊急避險權

C.應急處理權

D.回避求救權

【答案】B

143、張某因不能勝任工作，公司經理辦公會研究決定，從8月1日

起解除與張某的勞動合同。根據《勞動法》的規定，該公司最遲應

于（）前以書面形式通知張某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

【答案】C

144、工程建設項目在開工前，一般應取得項目土地的建設用地使用

權，而建設用地使用權只能存在于（）之上。

A.國家所有的土地

B.國家或集體所有的土地

C.農用地轉為建設用地

D.宅基地

【答案】A

145、關于一級建造師執業范圍的說法，正確的是（）。

A.注冊建造師不得同時擔任兩個及以上建設工程施工項目負責人，

項目均為小型工程施工項目的除外

B.注冊建造師擔任施工項目負責人期間，經受聘企業同意，可以變

更注冊另一企業

C.發包人與注冊建造師受聘企業已解除承包合同的，辦理書面交接

手續后可以更換施工項目負責人

D.因非承包人原因致使工程項目停工超過120日，注冊建造師可同

時擔任另一工程施工項目負責人

【答案】C

146、某總承包企業承攬一合同總價為7500萬元的設備安裝工程，

則其配備項目專職安全生產管理人員的數量不少于（）人。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

147、根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案適用法

律問題的解釋》，正確的是（）

A.實際施工人只能起訴與其有合同關系的轉包人或違法分包人

B.發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任

C.實際施工人以發包人為發包人主張權利的，人民法院不得追加轉

包人或違法分包人為本案當事人。

D.發包人或轉包人或違法分包人對實際施工人就工程價款的清償承

擔連帶責任

【答案】B

148、組織工程項目的竣工驗收是（）法定權利和義務。

A.建設行政主管部門

B.建設單位

C.監理單位

D.總承包單位

【答案】B

149、關于借款合同的說法，正確的是（）。2018真題

A.借款合同是實踐合同

B.對支付利息的期限沒有約定的，借款期限1年以上的，應當在每

屆滿1年時支付

C.自然人之間的借款合同對支付利息沒有約定或約定不明確的，視

為支付利息

D.借貸雙方約定的利率超過年利率24%,則該借款的利息約定無效

【答案】B

150、甲建筑公司與乙運輸公司簽訂了材料運輸合同，其中約定了運

輸費用、運輸路線、運輸時間和交貨地點等，并明確在材料交付時

驗貨。運輸途中行至某路段時，承運司機發現路況很差，便自作主

張繞道行駛，由此增加了運輸費用。材料被送達約定地點后，甲公

司工作人員未及時驗收就匆忙卸貨。10天后，甲公司材料員發現個

別材料有破損。對此，下列選項中正確的是（）。

A.乙應賠償甲破損材料損失

B.甲有責任承擔破損材料損失

C.甲應負擔增加的運費

D.乙要求甲補償增加的運費是合理的

【答案】B

151、甲承包商與乙供應商簽訂了設備買賣合同，約定甲收到設備后

20個工作日內向乙支付設備款，設備由乙交運輸公司運送到甲指定

的地點，甲收到設備后向運輸公司支付運費。雙方約定，運輸過程

中如因不可抗力導致貨物損壞的，責任由買受人承擔。運輸途中，

因遭遇山體坍塌導致該設備完全損毀。下列正確的選項是（）。

A.運輸公司可以要求甲支付運費

B.運輸公司可以要求乙支付運費

C.甲可以要求乙賠償損失

D.乙可以要求甲支付設備款

【答案】D

152、竣工驗收的主體是（）。

A.建設單位

B.施工單位

C.設計單位

D.質量監督機構

【答案】A

153、根據《民法典》的規定，撤銷要約的通知應當在（）到達受要

約人。

A.雙方訂立正式合同之前

B.要約人實際履行合同之前

C.受要約人發出承諾通知之前

D.受要約人發出的承諾通知到達要約人之前

【答案】C

154、對于下列糾紛的解決，適用于《民法典》的是（）。

A.甲監理公司對行政部門的處罰不服引起的糾紛

B.乙施工企業與項目經理丙之間的勞動報酬糾紛

C.甲建設單位與乙招標代理機構之間的代理費用糾紛

D.甲建筑公司與乙設備租賃公司之間的租金支付糾紛

【答案】D

155、甲承包商在乙廠商定制了一臺非標準設備。設備制作完成后，

乙將其交由丙公司送貨。運送過程中，甲承包商因故解除了這個合

同。乙廠商便通知丙公司中途將設備運回，由此增加了運費。對此,

下列說法中錯誤的是（）

A.甲有任意解除合同權

B.乙應與丙協商后方可變更運輸

C.乙有任意變更運輸權

D.乙應支付丙由于變更增加的運費

【答案】B

156、某建設工程施工合同約定，合同工期為18個月，合同價款為

2000萬元，根據法律規定，建設單位在申請領取施工許可證時，原

則上最少到位資金為（）萬元。

A.100

B.200

C.600

D.1000

【答案】c

157、下列情形中，視同為工傷的情形是()。

A.在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的

B.在工作單位突發疾病，并在48小時內經搶救無效死亡

C.因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的

D.在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故傷害的

【答案】B

158、甲與乙兩人在磋商簽訂合同的過程中，乙因需求，讓甲了解到

了自己的商業秘密，下面的說法中正確的是()。

A.如合同不成立，則甲可以泄露乙的商業秘密

B.如合同成立，則甲不得泄露乙的商業秘密

C.如合同成立，則甲不得利用乙的商業秘密為自己謀利而損害了乙

的利益

D.無論合同是否成立，甲不得泄露或者不正當地使用乙的商業秘密

【答案】D

159、李某被正在施工的建筑墜落物砸傷，住院治療花費醫療費

12000元，李某起訴至人民法院，并向法院遞交了醫院的診斷證明。

根據《民事訴訟法》，該診斷證明屬于()。

A.書證

B.鑒定結論

C.證人證言

D.勘驗筆錄

【答案】A

160、某工程項目施工中，因業主購買的某批次鋼材在入場檢驗時發

現不符合國家標準，予以退換，為此影響了工期并發生停窩工費用。

則該部分損失應由()。

A.業主全部承擔

B.施工單位全部承擔

C.業主和施工單位共同承擔

D.工期順延、費用由施工單位承擔

【答案】A

161、某工地發生火災事故，總包單位及時報告后發現傷亡人數又有

增加，則()。

A.應自事故發生之日起15日內補報

B.應自事故發生之日起30日內補報

C.應自事故發生之日起10日內補報

D.應自事故發生之日起7日內補報

【答案】D

162、關于人身保險合同的表述中，不正確的是（）。

A.人身保險合同是以人的壽命和身體為保險標的的保險合同

B.投保人應向保險人如實申報被保險人的年齡、身體狀況

C.投保人于合同成立后，可以向保險人一次支付全部保險費

D.保險人對人身保險的保險費，可以用訴訟方式要求投保人支付

【答案】D

163、某建設工程發包人經過招標確定了中標人，雙方依法簽訂了施

工合同，則該施工合同成立的時間為（）之日。

A.合同備案

B.評標委員會提交評標報告

C.中標通知發出

D.發包人確定中標人

【答案】C

164、根據《民法典》規定，下列關于限制行為能力人訂立合同的

表述，錯誤的是（）。

A.效力待定

B.經法定代理人追認有效

C.相對人催告法定代理人追認，法定代理人未作表示的，視為默認

D.純獲利益的合同無須法定代理人追認

【答案】C

165、保險合同中，負有支付保險費義務的人是（）

A.保險人

B.受益人

C.被保險人

D.投保人

【答案】D

166、某大型國有企業進行改制，改組為股份有限公司。以下不屬于

該公司組織機構的是（）

A.董事會

B.股東會

C.監事會

D.股東大會

【答案】B

167、人民法院審理行政案件，不適用（）。（2015真題）

A.調解

B.開庭審理

C.公開審理

D.兩審終審制

【答案】A

168、關于定金的說法，正確的是（）

A.收受定金的一方不履行約定的債務的,應當原數額返還定金

B.定金合同自合同訂立之日起生效

C.既約定違約金又約定定金的,一方違約時,對方可以選擇適用違約

金或者定金條款

D.定金的數額由當事人約定,但不得超過主合同標的額的10%

【答案】C

169、根據《行政復議法》，下列事項中，屬于不可申請行政復議的

情形是（）o2014

A.對建設主管部門責令施工企業停止施工的決定不服的

B.對建設主管部門撤銷施工企業資質證書的決定不服的

C.對規劃行政主管部門撤銷建設工程規劃許可證的決定不服的

D.對建設行政主管部門就建設工程合同爭議進行的調解結果不服的

【答案】D

170、下列不屬于民事訴訟當事人的是（）。

A.原告、被告

B.共同訴訟人

C.無獨立請求第三人

D.訴訟代理人

【答案】D

171、按規定批準開工報告不再辦理施工許可證的建設工程，必須符

合（）的規定。

A.施工許可證發證機關

B.省市人民政府

C.國務院

D.建設項目主管部門

【答案】C

172、根據《民事訴訟法》及司法解釋，因建設工程施工合同糾紛提

起訴訟的管轄法院為（）。

A.被告所在地法院

B.原告所在地法院

C.合同簽訂地法院

D.工程所在地法院

【答案】D

173、假冒注冊商標罪是指，未經注冊商標所有人許可，（）情節

嚴重的行為。

A.在相同的商品上使用與注冊商標近似的商標

B.在同類商品上使用與注冊商標近似的商標

C.在同類商品上使用與注冊商標相同的商標

D.同一種商品上使用與其注冊商標相同的商標

【答案】D

174、商品混凝土供應商甲作為證人，欲證明施工單位乙用于承包工

程的商品混凝土數量及價款等事實。以下說法不符合《關于民事訴

訟證據的若干規定》的是（）。

A.詢問甲時，其他證人不得在場

B.審判人員和當事人可以對甲進行詢問

C.甲應當出庭作證

D.甲可以旁聽法庭審理

【答案】D

175、關于用能單位節能管理要求的說法，正確的是（）

A.用能單位應當加強能源計價管理

B.用能單位應當不定期開展節能教育和崗前節能培訓

C.用能單位應當建立節能目標責任制

D.鼓勵用能單位對能源消費實行包費制

【答案】C

176、民事訴訟中，被告在收到之日起內提出答辯狀。

A.3日

B.5日

C.10日

D.15日

【答案】D

177、在建設工程項目的招標活動中，某投標人以低于成本的報價

競標，則（）。

A.該投標文件應作否決投標處理

B.該報價降低了工程造價，應當提倡

C.該投標行為沒有違背誠實信用原則，不應禁止

D.該投標行為符合低價中標原則，不應禁止

【答案】A

178、某高速公路項目進行招標，開標后允許（）。（2015真

題）

A.評標委員會要求投標人以書面形式澄清含義不明確的內容

B.投標人再增加優惠條件

C.投標人撤銷投標文件

D.招標人更改招標文件中說明的評標定標辦法

【答案】A

179、某總承包單位與分包單位在分包合同中約定，由分包單位自行

負責分包工程的安全生產，工程施工中，分包工程發生了安全事故,

則該事故()0(2014)

A.按約定由分包單位自行承擔全部責任

B.分包單位承擔主要責任，總承包單位承擔次要責任

C.總承包單位承擔全部責任

D.總承包單位與分包單位承擔連帶責任

【答案】D

180、根據《行政復議法》，下列事項中，屬于不可申請行政復議的

情形是()o2014

A.對建設主管部門責令施工企業停止施工的決定不服的

B.對建設主管部門撤銷施工企業資質證書的決定不服的

C.對規劃行政主管部門撤銷建設工程規劃許可證的決定不服的

D.對建設行政主管部門就建設工程合同爭議進行的調解結果不服的

【答案】D

181、下列國家標準中，屬于強制性國家標準的是()。

A.工程建設重要的通用的信息技術標準

B.工程建設行業專用的試驗方法

C.工程建設行業專用的術語、符號

D.工程建設勘察行業專用的質量要求

【答案】A

182、根據《建設工程安全生產管理條例》，不需要按照國家有關規

定經過專門的安全作業培訓，并取得特種作業操作資格證書后，方

可上崗作業的人員是（）。

A.垂直運輸機械作業人員

B.登高架設作業人員

C.爆破作業人員

D.專職安全管理人員

【答案】D

183、《建筑法》規定按照國務院有關規定批準開工報告的建筑工程,

因故不能按期開工或者中止施工的，應當（）向批準機關報告情況。

A.中止施工起1個月內

B.15日內

C.6個月內

D.