第頁共頁承攬合同范本15篇承攬合同范本15篇承攬合同范本1保潔承攬合同甲方〔定作人〕：乙方〔承攬人〕：甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、老實信譽的原那么，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。一、承攬期限本合同自年月日起至年月日止，合同期滿自行終止。二、承攬范圍及工作標準1.承攬范圍：2.工作標準(見附件)。三、承攬方式乙方承攬合同中所規定的保潔效勞，并負責承攬保潔效勞所需各種設備、材料、工具等相關費用。四、承攬費用1.合同期保潔承攬費用總額為元。其中，月度保潔費用為元。2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理效勞費用。五、付款方式乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔效勞工作后，甲方于次月日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。六、甲乙雙方的權利和義務〔一〕甲方的權利義務1.為乙方提供進入甲方場所開展效勞工作的必備條件，確保乙方效勞人員在甲方進展效勞工作的合法性。2.向乙方提供工作中所需的水、電供給。3.向乙方提供合適存放工具、設備、材料及更衣的庫房。4.甲方有權對乙方效勞人員的工作質量進展監視檢查。如乙方未按照保潔效勞范圍和標準組織施行，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據詳細情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔效勞范圍和標準無關的其他工作；否那么，所產生的責任由甲方承當。〔二〕乙方的權利義務1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的效勞人員進駐甲方效勞場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔效勞及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。2.乙方派駐甲方的效勞人員應遵守甲方的各項管理制度。3.乙方應明確專人，詳細負責承攬效勞范圍與效勞標準的施行、監視與指導，以及甲乙雙方的工作協調。4.乙方因效勞不當造成甲方物品損壞或喪失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。5.乙方派駐的效勞人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。6.乙方必須與保潔效勞人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承當員工的人身平安責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。七、合同的變更或解除1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。2.一方嚴重違背本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提早10個工作日通知對方。八、違約責任合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承當賠償責任。九、其他事項1.乙方應制訂并嚴格履行平安消費責任制，做好日常職工平安教育工作。2.甲方對乙方履行合同情況進展年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。3.本合同履行過程中，乙方承當一切平安風險責任。4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。附件：工作范圍及工作標準甲方〔蓋章〕：乙方〔蓋章〕：法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：年月日年月日簽訂地點:承攬合同范本2委托方：_____公司簽訂地點：受托方：簽訂時間：標的、數量、價款：1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，假如由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單〔包括質材、檢驗根據、執行標準等〕，特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告〔隨貨同行或提早送達〕。3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量〔每層數量_數/每排數量_數〕。5、〔交〕提貨方式及地點：委托方廠房內。6、運輸方式及到站〔港〕和費用承當：受托方承當。7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容〔簡稱“保密資料”〕保守機密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業機密泄露給委托方造成的損失由受托方承當，同時委托方有終止一切合作的權利。9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。〔或掃描件有效〕委托方：___公司受托方：法人代表：法人代表：委托代表：委托代表：：：開戶銀行：帳號：地址：：：開戶銀行：帳號：地址：年月日年月日承攬合同范本3甲方(裝修方):乙方(承攬方):甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成以下協議：一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進展施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進展驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關效勞。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯絡，以確保工程質量和工期)。二：裝飾施工地點：1、住房構造：磚混構造，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90.m2，室內面積84m2。2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。3、工期：自XXX年XXX月XXX日開工，至XXX年XXX月XXX日開工，工期XX天。三：在施工中由乙方自行提供相應的設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對平安事故承當全面責任，假如在施工中發惹事故以及人員傷亡，甲方不承當任何責任和墊付任何費用責任。乙方在施工中應采取必要的平安防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的平安，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產生命安康平安等事故發生。如遇上述情況發生，造成的損失均由乙方負責賠償。四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購置材料。甲方可以預支局部加工承攬費用于乙方購置材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應制止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進展施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。六：乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否那么應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。八：驗收：1、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設施進展標注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質等，防止甲方今后使用時產生意外損壞，以及便于維修;3、工程開工：乙方應提早三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續。九：其它：1、由于乙方原因逾期開工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。2、乙方擅自拆改原有建筑承重構造或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承當責任。3、合同經雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續。4、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應制止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。甲方購置的材料、電器、家具經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。十：衛生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應當按照有關部門指定的位臵、方式和時間進展堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產生的廢棄物及其他物品;十一：保修1.工程開工驗收合格并結清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛生間、廚房等防滲漏局部為五年)。2.在正常使用條件下，住宅室內裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內裝飾裝修工程開工驗收合格之日起計算。十二：違約責任：甲方無正當理由不按期結算加工承攬費和乙方工程質量不達標，超出工期以及違背本合同其它條款均視為違約，違約方應向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。十三：附那么1.本合同簽訂后工程不得轉包，否那么給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經濟損失及人身損失均由乙方承當賠償責任。2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違背此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。3.乙方供給的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應制止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方,并負責反工修復至合格為止。4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應及時通知另一方，經雙方協商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續，違約方應向守約方支付合同總價10%的違約金;假設因此造成其他損失的，違約方也應予以賠償。十四：本合同壹式貳份，雙方各執壹份。雙方簽字后生效。甲方：乙方：年月日：承攬合同范本4委托方(甲方)承攬方(乙方)按照《合同法》、《廣告法》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂此合同，共同遵守。第一條、制作承攬內容1.1工程：1.2工程內容：1.3工期要求：1.4其他要求：第二條、制作費用2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關工程制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按工程結算相關費用。第三條雙方約定的其他事項3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關系，甲方無義務為乙方提供任何平安責任保險及福利。3.2乙方在廣告相關制作、安裝時，必須標準操作，不得違章作業;乙方需做好相關平安措施，以確保人身平安。3.3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告工程使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進展平安檢查。交通工具、設備和工具的維修與保養費用，乙方自行承當;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協作者，在各工程執行過程中發生傷亡事故的費用均由乙方負責承當，平安責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。3.4本合同一式兩份，雙方各執一份，自雙方蓋章之日起生效。甲方：乙方：年月日承攬合同范本5合同編號：78736簽訂合同單位：____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定2.交貨方法(1)交貨地點：_______________________________________________________(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款方法：貨物交貨后，供方伴隨提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收方法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附那么(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否那么按違約處以__________罰金賠償對方損失。(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。(5)貨物運達站____________________________(6)收貨人________________________________(7)合同糾紛的處理________________________甲及代表人：(簽字蓋章)______乙及代表人：(簽字蓋章)________開戶銀行：____________________開戶銀行：______________________帳號：________________________帳號：__________________________：________________________：__________________________簽訂日期：______年____月____日承攬合同范本6定作人：_______________(以下簡稱甲方)共同承攬人：_______________(以下簡稱乙方)甲方將坐落于房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經甲、乙雙方協商訂立如下承攬合同：一、甲方僅提供水電、泥沙、水泥、益膠泥、絲網，乙方工序為：清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;二、工程價款：乙方按照甲方的要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為19.00元/㎡，按乙方粉刷實際面積結算;三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內完工，假設遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延;四、質量：應符合國家優良工程有關標準及標準;五、平安：乙方在施工過程中做好一切防范工作，各工種由專業人員持證施工，假設發惹事故，乙方自行負責，甲方不負連帶責任;六、付款方式：甲方驗收合格后七日內一次性付清;七、未盡事宜，雙方協商后補充，達成補充協議;八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效。甲方：___________乙方：_______________年_____月_____日承攬合同范本7甲方(定做人)：簽訂日期：簽訂地點：乙方(承攬人)：合同編號：甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的根底上，就有關事宜達成如下協議：一、產品及相關說明二、定作物的質量1、雙方按樣品消費，應在消費前進展封樣。2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。三、技術資料與圖紙1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業機密，均負有保密義務。四、定作物的交付與運輸1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承當，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。五、定作物的驗收1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試消費出合格產品后，甲方付20%的款項。3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。六、違約責任1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。3、雙方均應遵守履約，假設乙方違約，違約方應向守約方承當違約責任，并賠償守約方為____而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。七、爭議解決本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。甲方:乙方：地址:地址：開戶行：開戶行賬號:賬號：：：簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章簽約日期：簽約日期：承攬合同范本8甲方(定作人)：乙方(承攬人)：住址：住址：身份證號碼：身份證號碼：甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。一、雙方權利義務1、乙方應加強對其施工人員的平安教育，嚴格管理，遵守平安操作，平安施工，為施工人員裝備平安帽、平安繩、平安網等平安用具。由于乙方人員的成心或過失引起的平安事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水、電、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據施工進度，乙方應提早5天通知甲方購置所需材料。3、詳細裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建立，連同搭建所需全部腳手架。4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經歷，負責施工建立并交付建立成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞開工具由乙方自帶，費用由乙方自理。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質量和工期要求1、工期從20xx年3月1日開場建立，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。2、乙方應當本著保質保量的原那么，加強質量管理。3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進展免費維修。三、付款方式1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。2、付款時間：第一次付款在施工開場后工程過半支付第二次付款在房屋開工并經甲方驗收后15天內給付。3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。開工一年后支付給乙方。四、違約責任1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進展修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承當違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。2、乙方假設無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承當違約金元。3、在乙方無違約行為的情況下，甲方假設不按合同約定支付工程價款，應當承當違約金五、爭議解決方法1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進展裁決。六、附那么1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。2、本合同自簽訂之日起生效。3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。此協議甲方簽字：乙方簽字：年月日年月日承攬合同范本9甲方：乙方：按照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和老實信譽的原那么，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。一、工程范圍：1、工程名稱：2、地址：3、工程要求：符合國家質量標準。A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。B、冷庫地面保溫容重30-35KG。C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。D、固化時間：1—15秒。E、施工平整度：5-7MM。F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.G、閉孔率:≥90%二、施式要求：1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。2、乙方施工過程中甲方提供食宿。3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。4、包裝〔桶〕歸乙方回收。三、工程造價及結算方式：1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/M3=170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。四、工期；1、每天施工量約：30—40M32、施工期間如停電等特殊原因工期順延。五、工程質量保修及期限1、工程達不到約定質量條件的局部，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承當返工費用。2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修〔如保溫層開裂，脫落〕注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。甲方：乙方：地址：地址：：：承攬合同范本10委托方：_____________〔以下稱甲方〕承接方：_____________〔以下稱乙方〕簽約地點：________________________施工地點：________________________簽約時間：________________________1．合同內容本合同項所指的工程是：___________________________〔系統配件參考“附件一：物料清單”〕2．合同金額2．1合同總金額為人民幣：_______________〔RMB：__________〕2．2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。3．付款方式3．1付款合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________〔RMB___________〕。3．2設備進度款當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________〔RMB________〕。3．3工程結算付款本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________〔RMB______〕。3．4最終驗收付款經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________〔RMB________________〕。3．5其它事項________________________________________________4．合同雙方責任4．1甲方責任4．1．1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。4．1．2提供好施工現場的土建、水、電等條件。4．1．3安排好貨物在工地的倉儲設施。4．1．4協調各施工單位的關系，防止直接影響乙方施工進度。4．1．5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。4．2乙方責任4．2．1按合同規定負責進展施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。4．2．2負責安排對甲方技術人員進展免費培訓。4．2．3確保所提供的設備材料與質量相符。4．2．4向甲方提供及時的售后效勞支持。〔響應時間為全天24小時〕5．安裝及調試5．1安裝及調試責任乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。5．2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進展施工。6．其它本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。甲方：________________乙方：___________________地址：________________地址：___________________：________________：___________________：________________：___________________簽約代表：____________簽約代表：_______________指定聯絡人員：________指定聯絡人員：___________承攬合同范本11簽訂日期：________經甲乙--雙方協商，簽訂本合同，共同信守。貨款共計人民幣(大寫)1.質量標準：___________2.交貨(運輸)方法及地點：________3.質量檢驗及驗收方法：_________4.包裝要求及費用負擔：__________5.結算方法及期限：_____________6.原材料供給方法：____________7.其他：_______________違約責任：第一點：甲方承當(1)變更產品品種、質量或包裝的規格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____(2)中途退貨的'，償儲乙方以退貨局部貨款總值____的違約金。(3)自提產品未按規定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨局部貨款總值千分之___的違約金。(4)未按合同規定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。(5)未按合同規定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。(6)實行送貨或代運的產品無故回絕接貨的，應承當因此造成的損失并付給運輸部門違約金。(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承當因此造成的損失。(8)其他___________第二點：乙方承當(1)產品、花色、品種、規格、質量、包裝不符合合同規定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承當因此造成的損失。(2)未按合同規定的數量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數補交;不需要的，可以退貨，并承當損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。(3)包裝不符合合同規定的，必須返修或重新包裝，并承當因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。(4)未按合同規定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨局部貨款總值千分之一的違約金。(5)不符合合同規定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養費。(6)產品錯發到貨地點或接貨人的，除按合同規定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承當因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。(7)其他：____________本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止甲方：______乙方：________法定代表人：_______法定代表人：_____：________：_______地址：________地址：_______開戶銀行：______開戶銀行：_____帳號：________帳號：_______承攬合同范本12簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：2.交貨方法：(1)交貨地點：_________(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。3.付款方法：貨物交貨后，供方伴隨提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。4.驗收方法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。5.附那么：(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否那么按違約處以______罰金賠償對方損失。(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。(5)貨物運達站________(6)收貨人_________(7)合同糾紛的處理__________甲及代表人：(簽字蓋章)乙及代表人：(簽字蓋章)開戶銀行：________開戶銀行：_______帳號：__________帳號：_________：__________：_________簽訂日期：____年__月__日承攬合同范本13按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。第一條廣告承攬要求1．1工程〔媒介〕：_________1．2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承當相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權回絕。1．3發布地點或形式：_________1．4顏色：_________1．5規格或材料：_________1．6刊播次數、起訖時間、日期：_________1．7其他要求：_________第二條費用及支付方法2．1費用：2．2結算方式和期限：_________2．3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否那么，委托方有權拒付廣告費。第三條驗收方式及時間_________。第四條違約責任4．1委托方中途廢止合同，按未履行局部廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。4．2承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造局部廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成局部廣告費的_________支付違約金。4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。第五條合同爭議解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按以下第_________種方式處理〔未作選擇的，視為選擇1：5．1提交_________仲裁委員會〔_________仲裁委員會〕仲裁；5．2依法向人民法院起訴。第六條雙方商定的其他事項：_________。第七條附那么7．1本合同附件_________，名稱_________。7．2本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本_________份。7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。承攬合同范本14委托人(以下簡稱甲方)：受托人(以下簡稱乙方)：合同簽訂地：根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關法律法規，甲乙雙方在平等、自愿、公平和老實信譽的原那么根底上，就乙方向甲方提供安保效勞事宜簽訂如下協議，以資共同遵守：一、合同概況1.1合同名稱：;1.2效勞地點：;1.3承攬內容：負責園園區及辦公區域等甲方指定區域的平安保衛及防范工作;1.4安保效勞內容：平安保衛效勞包括但不限于附件《平安保衛效勞質量標準》中所列的保安效勞、巡邏效勞、門衛效勞、守護效勞、押運效勞、技術防范效勞等內容，效勞工作應是包括針對人為和自然條件等所有情況下的平安保衛。乙方實際效勞范圍由雙方在本合同1.3條中書面確定;二、組成文件合同文件應能互相解釋，互為說明。除專用條款另有約定外，組本錢合同的文件及優先解釋順序如下：1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補充協議2)、本合同協議書3)、本合同專用條款4)、本合同通用條款5)、履行本合同的相關文件(含雙方往來函件、會審記錄、會議紀要、簽證等與本合同相關的修正文件)6)、合同清單7)、標準、標準及有關技術文件上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內容的文件，應以最新簽署的為準。三、效勞質量：安保效勞應當符合本合同約定及所附附件的要求;且應符合國家及地方政府指導性文件精神并符合園區甲方要求。乙方應對所提供的安保人員資質和才能進展審查，不符合安保要求的人員，不得報甲方確認，不得分派現場執行平安保衛工作。四、效勞時間4.1總效勞期：暫定3個月;安保效勞啟動日期由甲方書面通知為根據;4.2效勞方式：乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開展安保工作。乙方人員工作12小時后休息24小時，再開展第二次12小時任務，以此規那么輪換執勤;五、合同價格本合同約定乙方出勤的經甲方確認上崗的保安員效勞費每人每月為(人民幣)4600元，每月暫定安排保安員人數為50人，合同總價暫定為：￥690000元(大寫：人民幣陸拾玖萬元整);保安員詳細人數由甲方需求通知確定，最終結算時按實際安排人數計算。本合同為全費用清單單價合同，綜合單價包含乙方保安員執勤期間可能產生的一切費用，乙方應為保安員購置保險，且相關期間發生的安保傷害和風險防范及保險支出均由乙方全權負責承當，甲方不再支付除此之外的任何款項;合同執行期間，單價不做調整。六、付款方式：每月5日前，乙方根據甲方安保付款資料要求申報上月效勞費用，在當期效勞經甲方確認符合當期要求后，效勞費按甲方現場管理部統計數據作為根底根據，由甲方合約部門審定后給付審定金額的90%，以電匯方式結算;剩余10%在效勞期完畢后由雙方統一核算全部效勞期最終安保工作成果，確認安保工作合格，甲方出具書面意見后給付剩余全部款項;七、發票開具乙方在甲方支付相應效勞費前，需提供給甲方當期付款同等金額的正規合格發票。甲方在收到對應發票后支付相應款項;八、雙方權利及義務8.1甲方權利及義務8.1.1甲方有權指派人員對保安員的工作進展監視、檢查和指導，有權要求調換不合適在甲方工作的安保人員。8.1.2假設甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術設備的，甲方仍有權要求乙方承當相應設備租賃使用費。8.1.3甲方有責任及時、認真研究解決乙方提出的平安問題，采取必要的改良和防范措施。8.1.4甲方有義務教育其員工尊重保安員的工作，對保安員履行職責的行為予以支持、配合，尊重和保障保安員的合法權益。8.1.5甲方有權不予支付不符合安保要求的執勤人員安保費用，是否符合安保要求以實際工作才能評價結果確定，不以乙方報甲方確認的上崗確認文件為準，但假設乙方提供不符合要求的人員，造成甲方相關損失的，甲方有權向乙方進展索賠;8.1.6甲方應當按照本合同的約定支付效勞費用。8.2乙方權利及義務8.2.1乙方有權要求甲方支付本合同約定的效勞費等相關費用。8.2.2乙方負責保安員的勤務指揮、人員調整和休假安排。8.2.3乙方對保安效勞范圍內的不平安隱患有權向甲方書面提出改良意見和建議。8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會保險、加班、工傷、年休假等依勞動合同法等規定全部由乙方負責，并提供保安員執勤所需的制式服裝、必要的執勤裝備，如因未及時提供而造成甲方損失的，由乙方承當賠償責任。8.2.5乙方負責保安員的思想教育、業務培訓等日常管理和違紀問題的處理。8.2.6乙方保安人員應當遵守甲方的規章制度。8.2.7乙方應定期對指派的保安人員進展專業培訓。8.2.8乙方承諾在效勞期內對甲方工作人員進展二次安保專業知識和法規教育的培訓工作。8.2.9乙方與該保安員的勞動合同復印件必須交甲方備案一份。8.2.10負責執勤區域內的平安防范措施的落實，做好人員進出登記，維護區域范圍內的治安秩序和人身財產平安。8.2.11妥善處理突發情況，對發生在執勤區域內的刑事案件、治安案件，及時采取有效措施將傷害減至最低，并配合公安機關的偵查工作。8.2.12協助完成甲方安保監管人安排的臨時性勤務、勤雜工作。8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進展執勤安保;假設提供的安保人員不符合安保要求的，乙方需承當因此造成的甲方損失;九、違約責任9.1在有效效勞期內，除本合同約定或雙方協商解除外，任何一方單方解除合同，應承當違約責任，并向對方支付違約金。違約金數額為合同暫定安保效勞費總額的30%違約金。9.2乙方安保效勞不符合雙方約定或國家及地方要求的，由甲方視乙方人員違約情節嚴重程度，酌情給予罰款處分;對乙方相關安保人員處分為50~1000元/次，同時對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計總額不超過合同額10%;乙方需同時承當因乙方安保不力對甲方造成的相關損失的全額賠償責任;十、合同變更、解除或終止10.1經甲乙雙方協商一致，可以變更、解除或終止本合同。10.2合同期滿后，如一方不要求續簽，應在本合同屆滿前一個月內提出，假設不通知，那么自動解除。10.3當出現以下情況時，甲方有權解除合同，并同時要求乙方承當合同金額30%的違約責任，如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的，就超出局部乙方應另行承當賠償責任：10.3.1乙方收到甲方進場通知后，超過要求進場時間7天仍無法安排到位進場執勤的;10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續提供安保效勞的;10.3.3乙方不解決實際安程中遇見的問題，在甲方催告的合理期限內仍未解決完成的;10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規章制度或甲方認為其不勝任工作的，經向乙方提出更換乙方安保執勤或管理人員，乙方未及時更換的，經書面要求后7天內仍拒不更換的，或乙方管理人員擅自分開執勤崗位累計達7天的;10.3.5乙方提供虛假的企業資質、管理人員資料或者現場實際管理人員與所報人員不一致的;10.3.6因乙方的原因致使園區安保工作嚴重不達標，導致無法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內，乙方回絕修正的;10.3.7合同效勞有效期間，存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問題，索賄受賄的;10.3.8因乙方原因，導致乙方指派的現場執勤人員提起勞動仲裁、舉報、____等行為的。10.3.9乙方違背合同約定或者不服從甲方管理，因管理責任被甲方處分(包括違背本合同的處分以及違背施工現場制度的處分)后，甲方同時有權解除合同。10.3.10因乙方原因導致甲方無法繼續履行合同或者繼續履行合同將給甲方造成損失的。10.3.11甲方根據市場需要進展變更，導致相應承包效勞工程不存在時。甲方有權解除合同，并無需承當任何違約或賠償責任。10.4合同解除時，已完成的工作量由甲乙雙方書面確認，甲方對工作量確認后書面通知乙方，乙方48小時內未提出書面異議，視為乙方認同確認結果。如乙方回絕確認工程量，那么以甲方委托的第三方咨詢機構(包括監理單位)確認的為準，乙方不得對抗該確認結果。10.5甲方解除合同或者要求暫停效勞，在發出要求乙方撤離人員和設備的通知后48小時內，乙方須撤出施工場地。如乙方在甲方出具相關通知之日起超過48小時仍回絕撤出施工場地，造成甲方不能清場的，乙方每延遲一日應按合同總金額2%支付延遲履行金，如超出5天仍未清理完畢的，甲方有權要求乙方承當合同總金額30%的延遲退場賠償金，同時甲方有權將乙方遺留在工地的設備材料視為乙方遺棄物品，甲方可自己予以處理，如由此造成乙方任何損失的甲方無需承當任何責任。10.6乙方出借資質與甲方簽定合同，甲方有權解除合同，并要求乙方對造成的所有后果承當經濟賠償外，補償甲方合同總額10%的違約金，并保存進一步索賠和法律追訴的權利;10.7合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。十一、現場代表為明確職權，實在維護雙方利益，本合同約定雙方負責人員;甲方指定(身份證號：;聯絡：)作為本次安保工作的甲方代表，負責聯絡和溝通乙方相關安保效勞事宜;甲方代表簽署的可能涉及經濟性文件，還需通過甲方領導確認同意方可產生實際約束力;乙方指定(身份證號：;聯絡：)作為本次安保工作的乙方代表，負責對接甲方工作并反應實際工作情況;乙方代表在乙方受權范圍內有權簽署相關經濟文件，并對乙方產生實際約束力;雙方變更合同負責人應提早7日書面告知對方，特殊情況無法提早7日書面告知的，應盡可能通知至對方，防止造成不必要的損失;造成違約的，按合同約定處理;十二、其他約定12.1甲乙雙方必須遵守商業道德標準，除法律要求或履行合同必須外，不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關本合同的內容及相關商業信息資料。12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責范圍以外的工作任務，保安員有權回絕執行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執行違法指令而解除本合同。12.3保安人員在執勤期間，因防止、制止甲方的財產遭受損害而使自己受到損害的，按《民法通那么》第109條規定協商解決方法。——【因見義勇為而變損時的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財產或者別人的財產、人身遭受損害而使自己受到損害的，由損害人承當賠償責任，受益人也可以給予適當的補償。12.4保安員在執勤時，屬職責范圍內發生消防、治安及刑事案件，應及時保護好現場，匯報甲方和相關公安機關。經公安機關偵察認定是保安員工作瀆職所造成損失的(不包括現金、有價證券、金銀珠寶、古董字畫、郵票等)，由甲乙雙方按合同約定處理，無約定的由雙方共同協商解決或參照現行的法律法規進展處理。12.5因甲方單位技防、物防、人防施行不到位，經乙方提出合理化建議，而未采取措施的，乙方不承當賠償責任。屬甲方本單位工作人員監守自盜，乙方不承當賠償責任。12.6甲方指派保安員從事本合同約定以外工作，由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經濟賠償責任，由甲方承當。十三、附那么13.1甲乙雙方因履行本合同發生糾紛時，應當協商解決，協商不成的，任何一方均有權向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。13.2本合同未盡事宜，經甲乙雙方協商一致，另行簽訂補充協議，補充協議同本合同具有同等法律效力。13.3合同份數:本合同正本貳份，甲乙雙方各持一份;副本暫定陸份，甲方持伍份,乙方持壹份。副本數可根據實際需要增持，但假設副本內容與正本不一致的，以正本內容為準;13.4本合同自甲乙雙方法人代表