設備監理師之設備監理合同能力檢測模擬A卷帶答案

單選題（共100題）1、大中型工程從發出中標通知書后的()天內，雙方應按照招投標文件訂立書面合同。A.30B.28C.20D.15【答案】A2、根據《安全生產法》的規定，施工人員在施工過程中的應當承擔的法定義務是()。A.拒絕執行違章指揮B.拒絕冒險作業C.檢舉危害生命安全的行為D.嚴格遵守安全操作規程【答案】D3、在買賣合同中，買受人的義務有()。A.對標的物提供質量保證B.受領標的物C.對標的物提供權利擔保D.提供有關單證和資料【答案】B4、承包商向工程師提交承包商在履行合同過程中的各類人員的數量以及每類施工設備的數量的時間周期是()。A.1周B.2周C.1個月D.2個月【答案】C5、如果業主不合理地拖延竣工后試驗，由此產生的損失，承包商有權索賠()。A.竣工時間及相關費用B.相關費用并加合理利潤C.竣工時間、相關費用并加合理利潤D.缺陷通知期及相關費用【答案】B6、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C7、某建筑設計院超越資質等級承攬設計任務，且設計中未按照工程建設強制性標準進行設計，建設行政主管部門查證后對其作出吊銷資質證書的處罰，設計院欲對該處罰提起行政訴訟。對此，下列說法正確的是()。A.作出具體行政處罰的工作人員是本案的被告B.設計院應在知道處罰之日起2個月內提起訴訟C.人民法院可就此爭議在判決前對原告和被告進行調解D.人民法院對該案件應當公開宣告判決【答案】D8、合同當事人約定了違約金，也約定了定金。合同履行過程中發生違約后，()。A.未違約一方可以選擇定金或違約金要求對方賠償B.違約一方可以選擇定金或違約金承擔賠償責任C.未違約一方可以同時采用定金和違約金要求對方賠償D.違約金和定金的約定同時無效，需采用其他方式追究違約責任【答案】A9、為保護無行為能力的人和限制行為能力的人的合法權益而設立的代理方式是()。A.有權代理B.法定代理C.指定代理D.委托代理【答案】B10、在買賣合同中，當事人約定檢驗期間的，買方應當在檢驗期間內將標的物不符合約定的情形通知賣方。買方怠于通知的，()。A.視為數量和質量符合約定B.視為數量和質量不符合約定C.賣方可以行使催告權D.視為賣方違約，追究違約責任【答案】A11、乙施工企業承包的由甲投資建設的某工程項目，合同約定，竣工驗收合格后15日內甲支付工程尾款。2012年3月1日工程竣工驗收合格，3月3日乙向甲提交工程結算文件，3月20日乙向甲交付工程，后甲遲遲未能結算工程款，乙于6月10日向法院起訴，關于延期結算利息的計付日的確定，()是正確的。A.2012年3月3日B.2012年3月16日C.2012年3月20日D.2012年6月10日【答案】B12、設備采購合同中，因出賣人原因導致不能全部或部分交貨，應依照()的違約金數額支付違約金。A.法律規定B.合同約定C.買受人要求D.出賣人接受【答案】B13、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C14、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》規定，竣工時間是指()中寫明的，從開工日期算起至工程或者某分項工程根據合同規定的要求竣工的全部時間。A.投標書附錄B.中標函C.合同協議書D.承包商建議書【答案】A15、由于業主原因造成未經竣工試驗而接收工程，應在缺陷通知期內進行竣工試驗的，工程師應按提前()天通知承包商進行竣工試驗的日期。A.7B.14C.21D.28【答案】B16、下列關于權利與義務對等性的說法，正確的是()。A.合同當事人享有的權利與履行的義務應對等，并與合同的預期目的相匹配B.合同當事人相互享有同等的權利C.合同當事人相互承擔同等的義務D.合同當事人一方享有的權利等同對方承擔的義務【答案】A17、甲超越代理權使用乙公司的合同專用章、營業執照副本等證明材料，在乙不知情的情況下，以乙的名義與丙訂立合同。以上情況丙并不知情，則甲代理行為的效力為()。A.有效B.無效C.乙追認后有效D.乙拒絕后無效【答案】A18、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A19、在設備工程合同中，承包商擬雇傭的設計分包商應獲得()的同意。A.業主B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】C20、一般情況下，設備工程在試運行期間生產的產品都屬于()的財產。A.業主B.承包商C.工程師D.指定分包商【答案】A21、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D22、招標公告，從合同法律性質上講屬于()。A.要約邀請B.要約C.新要約D.承諾【答案】A23、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D24、有關組織或機構編制的合同條件范本，一般分為通用條件和專用條件，其中專用合同條件構成是()。A.履約保證和合同格式B.合同格式和合同數據C.合同格式和對擬招標合同的特殊條款規定D.合同數據和對擬招標合同的特殊條款規定【答案】D25、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，“不可預見”被定義為“一個有經驗的承包商在()前不能合理預見”。A.提交投標書日期B.基準日期C.實施工程D.進入現場【答案】A26、FIDIC“新黃皮書”規定，開工日期應在()的42天內。A.承包商提交履約擔保后B.承包商收到中標函后C.工程師發出開工通知后D.雙方簽訂合同后【答案】B27、根據《行政訴訟法》，復議機關應當在收到復議申請書之日起()內作出復議決定，申請人不服復議決定的，可以在收到復議決定之日起15日內向人民法院提起訴訟。A.15日B.2個月C.3個月D.6個月【答案】B28、根據《物權法》的規定，下列關于建設用地使用權的說法，正確的是()。A.建設用地使用權是建設用地使用權人對土地享有占有、使用和收益的權利B.建設用地使用權可以在土地的地表、地上或者地下分別設立C.設立建設用地使用權，應當采取招標、拍賣等公開競價的方式出讓D.建設用地使用權期間屆滿前，國家不得收回該土地【答案】B29、只有當工程師向承包商簽發了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B30、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商對業主的全部責任，除合同另有規定外，不應超過專用條件中規定的總額，如果專用條件中沒有規定該總額，則不應超過()。A.合同價格B.最終付款證書中確認的金額C.竣工結算總額D.中標合同金額【答案】D31、《安全生產法》規定，礦山、建筑施工單位和危險物品的()單位，應當設置安全生產管理機構或配備專職安全生產管理人員。A.生產、運輸、儲存B.生產、使用、儲存C.生產、運輸、使用D.生產、經營、儲存【答案】D32、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D33、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D34、在()后，承包商應清除并運走所有承包商的設備、剩余材料以及殘物、垃圾和臨時工程，使現場和工程處于清潔、安全的狀態。A.工程竣工B.業主接收工程C.簽發工程接收證書D.簽發履約證書【答案】C35、FIDIC合同條件規定，最終解決爭端的方法是()。A.DAB決定B.友好協商C.仲裁D.訴訟【答案】C36、承包商按照合同要求編制的竣工文件，應保存在現場，并在()，提交工程師兩套副本。A.移交工程時B.竣工試驗開始前C.通過竣工試驗后D.申請簽發接收證書時【答案】B37、與指定分包商簽訂分包合同的當事人是()。A.業主B.工程師C.工程師代表D.承包商【答案】D38、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，如果承包商無正當理由延誤了竣工試驗，工程師可通知承包商要求其在收到通知后()內進行竣工試驗。A.14天B.21天C.28天D.35天【答案】B39、根據《合同法》，除當事人另有約定外，書面合同的成立時間是()。A.標的物交付時B.雙方當事人簽字或者蓋章時C.定金支付時D.承諾到達時【答案】B40、地處北京的甲公司就購買某一專用設備于2010年4月1日向地處廣州的乙公司發出要求，要約書規定乙公司承諾的截止日期為4月30日，22日乙公司發出承諾書，通常可以于4月27日前到達甲公司，但4月23日京廣線突遇洪水，承諾于5月5日到達，甲公司也未通知乙公司該承諾因遲到無效。乙公司于6月15日將該設備托運給甲公司，甲拒收，為此給乙造成損失，訴至法院，法院判決應由()承擔該損失。A.乙公司B.甲公司C.郵電部門D.雙方各一半【答案】B41、下列文件中，屬于確認承包商的工作成果是否符合合同的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商文件D.投標書【答案】B42、在下列各項中，符合代理特征的是()。A.代理人不應僅限于代理權限內實施代理行為(濫用代理權)B.代理人以自己的名義實施代理行為C.代理人在授權范圍內獨立地表現自己的意思D.代理結果歸屬代理人【答案】C43、按照國際慣例，如果承包商沒有在合同規定的支付時間內收到付款，有權向業主收取延誤期的融資費用，計算融資費用的費率是()。A.以銀行貸款年利率計算B.以高出銀行貸款利率的1個百分點的年利率計算C.以高出銀行貸款利率的2～3個百分點的年利率計算D.以高出銀行貸款利率的5個百分點的年利率計算【答案】C44、在委托代理中，代理人享有代理權的依據是()。A.委托合同B.委托授權行為C.人民法院指定D.法律規定【答案】B45、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于費用的解釋，正確的是()。A.費用是指承包商在現場內或現場外發生(或將發生)的所有開支，包括管理費，但不包括利潤B.費用是指承包商在現場內發生(或將發生)的所有開支，不包括管理費和利潤C.費用是指承包商在現場內或現場外發生(或將發生)的所有開支，包括管理費和利潤D.費用是指承包商在現場內發生(或將發生)的所有開支，包括管理費和利潤【答案】A46、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A47、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C48、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A49、甲因需資金，將手中一張匯票質押給乙。根據《物權法》，乙對該匯票的質權自+()時成立。A.甲將匯票交付于乙B.匯票登記C.甲將匯票提存于公證處D.質押合同簽字【答案】A50、甲、乙雙方在合同中既約定違約金，又約定定金，乙違約時，()。A.違約金與定金可以同時并用B.甲方可以選擇適用違約金或者定金C.乙方可以選擇適用違約金或者定金D.雙方應當協商適用違約金或定金【答案】B51、某建設項目設計合同的價格為500萬元，設計單位已接受委托方支付合同價的20%的定金，無正當理由拒不履行合同義務，則委托方有權要求設計單位返還()萬元。A.100B.150C.200D.400【答案】C52、招標文件要求招標人提交履約保證金的，履約保證金不得超過()。A.招標項目估算價的10%B.中標合同金額的10%C.招標項目估算價的5%D.中標合同金額的2%【答案】B53、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監理單位B.設計單位C.建設工程質量監督機構D.建設行政主管部門【答案】C54、能夠引起民事法律關系產生、變更或終止的客觀情況即是()。A.民事法律關系B.民事行為C.法律責任D.法律事實【答案】D55、下列關于設備承攬合同的說法，正確的是()。A.設備承攬合同的標的是特定的工作成果B.設備承攬合同是要式合同C.一旦承攬人開始工作，定作人不得解除合同D.共同承攬的，定作人應當分別與各承攬人簽訂承攬合同【答案】A56、甲、乙兩公司設備工程合同糾紛一案，由某仲裁委員會開庭審理。開庭當天，街道開庭通知書的被申請人乙無正當理由拒不到庭，則仲裁庭可以()。A.撤銷案件B.中止審理C.終結審理D.缺席判決【答案】D57、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商根據價值工程原理，向業主提出變更建議書時，編制建議書的費用由()承擔。A.業主B.工程師C.承包商D.業主和承包商共同【答案】C58、如果業主擬對其資金安排作任何重要改變，業主應提前通知()。A.承包商B.項目經理C.工程師D.工程師代表【答案】A59、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執行部門D.技術管理部門【答案】A60、根據《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B61、設備工程完工后，()應組織對設備工程項目進行驗收。A.業主B.設備監理工程師C.設計人D.承包人【答案】A62、下列關于訴訟時效的表述中，正確的是()。A.訴訟時效期間從權利人的權利被侵害之日起算B.權利人提起訴訟是訴訟時效中止的法定事由之一C.只有在訴訟時效期間的最后6個月內發生訴訟時效中止的法定事由，才能中止時效的進行D.訴訟時效中止的法定事由發生后，已經過去的時效期間統歸無效【答案】C63、承包商應當在()之前，任命承包商代表。A.基準日期B.開始現場工作C.提交履約擔保D.開工日期【答案】D64、下列產品中需要依照《產品質量法》予以規范的是()。A.農產品質量B.建筑工程質量C.建筑材料質量D.軍工產品質量【答案】C65、承包商應從現場撤走所有屬于承包商的貨物的時限是()。A.工程通過竣工試驗后B.業主接收工程前C.承包商收到履約證書后D.缺陷通知期屆滿前【答案】C66、施工單位對建設行政管理部門的下列行為提起行政訴訟，人民法院應當受理的是()。A.對施工現場侵權賠償糾紛進行的調解B.撤銷施工單位資質證書的決定C.因工作人員違法頒發資質證書而給與的行政處分D.關于資質證書頒發的條件不符合法律規定【答案】B67、根據《建設工程安全生產管理條例》，施工單位應當在施工現場的樓梯口、電梯井口，設置明顯的()。A.安全設施B.安全警示標志C.安全疏散標志D.安全報警裝置【答案】B68、單位工程的竣工試驗，承包商由于業主應負責的原因遇到妨礙達14天以上，正確的處理方法是()。A.視為在竣工試驗本應完成的日期業主已接收了該單位工程B.視為在竣工試驗本應完成的日期承包商已完成了竣工試驗C.工程師應另行通知承包商進行竣工試驗的日期D.承包商可自行完成竣工試驗【答案】A69、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，承包商因不可抗力索賠工期的，應在不可抗力發生后的()天，向工程師發出通知。A.7B.14C.28D.42【答案】C70、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監理單位B.設計單位C.建設工程質量監督機構D.建設行政主管部門【答案】C71、根據《仲裁法》，一方當事人向人民法院申請執行仲裁裁決，另一方當事人向人民法院申請撤銷仲裁裁決的，人民法院應當裁定()裁決。A.執行B.撤銷C.中止執行D.不予執行【答案】C72、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B73、承包商應按照()，為業主人員提供必要的設施。A.業主要求中的規定B.投標書附錄的規定C.工程師的指示D.業主人員的需要【答案】A74、具有民事權利能力和民事行為能力，依法獨立享有民事權利和承擔民事義務的企業是()。A.個人獨資企業B.合伙企業C.私營企業D.法人企業【答案】D75、某建設項目施工招標時，三家投標人組成了聯合體參加競標，最終該聯合體中標，應與招標人簽訂合同的是()。A.聯合體B.聯合體各方C.聯合體中的牽頭人D.聯合體中的資質較高方【答案】B76、設備采購合同，供貨方負責代運設備的，交付設備日期以()的日期為準。A.發運設備時承運部門簽發設備單上的戳記B.采購方收到設備C.采購方在承運部門簽收設備單上簽收D.供貨方將設備交到承運部門【答案】A77、下列關于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B78、設備安裝合同應約定具體的設備保證期限。保證期從()之日起開始計算。A.簽發初步驗收證書B.啟動試車C.性能驗收試驗D.簽發最終驗收證書【答案】A79、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A80、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現的知識產權D.接受設備檢驗【答案】C81、一般情況下，設備采購合同中設備毀損、滅失風險的承擔原則是()。A.由出賣人負責B.由買受人承擔C.約定不明確時，由出賣人與買受人共同承擔D.設備交付之前由出賣人承擔，交付之后由買受人承擔【答案】D82、根據《產品質量法》對產品責任的訴訟時效的規定，我國的產品責任訴訟時效為()年。A.1B.2C.4D.10【答案】B83、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優先權，下列“優先權”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權優先于其他民事主體的權利，但不優先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權B.具有法定優先權的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優先權不得對抗買受人D.承包人行使優先權的期限為12個月【答案】C84、《產品質量法》規定產品質量責任包括()。A.企業賠償責任、商家賠償責任B.民事責任、行政責任、刑事責任C.一切責任D.產品責任、缺陷責任【答案】B85、在加工承攬合同中，定作人未按合同約定支付報酬的，承攬人對承攬物享有()。A.扣押權B.留置權C.處置權D.抵押權【答案】B86、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B87、《擔保法》規定，在留置權的實現過程中，債權人留置財產后，應當確定債務人履行債務的期限不少于()個月。A.1B.2C.3D.4【答案】B88、如果承包商需要另外臨時征地作為附加工作區域，應當征得()同意。A.業主B.工程師C.工程師代表D.政府主管部門【答案】B89、甲乙雙方于2009年6月1日簽訂了一份設備租賃合同，約定：承租方于2009年6月15日至6月17日支付租金。但承租方直到2009年6月30日也未支付租金。據此，出租方要求支付租金的訴訟時效起算的時間是()。A.2009年6月1日B.2009年6月15日C.2009年6月17日D.2009年6月30日【答案】C90、合同履行是指合同當事人雙方依據()的規定，實現各自享有的權利，并承擔各自的義務。A.合同法B.合同條款C.招投標法D.政府采購法【答案】B91、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A92、經濟生活中，最為常見的債權債務關系的產生原因是()。A.侵權B.合同C.無因管理D.不當得利【答案】B93、根據《招標投標法實施條例》，招標人具有編制招標文件和組織評標能力是指()。A.招標人是具備法人資格的經濟實體B.招標人是具有相應資質的企業法人C.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的技術、經濟等方面的專業人員D.招標人是具有與招標項目規模和復雜程度相適應的專家庫【答案】C94、下列文件中，屬于工程師監督承包商實施過程和實施方法的重要依據的是()。A.設計文件B.業主要求C.承包商建議書D.中標通知書【答案】C95、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優先權，下列“優先權”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權優先于其他民事主體的權利，但不優先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權B.具有法定優先權的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優先權不得對抗買受人D.承包人行使優先權的期限為12個月【答案】C96、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內D.開標之日起15日內【答案】C97、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D98、根據《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D99、在FIDIC合同條件關于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應在()天內作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D100、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B多選題（共40題）1、依照《民法通則》的規定，法人應具備的基本條件包括()。A.依法成立B.有必要的財產和經費C.有自己的名稱、組織機構和場所D.注冊登記，領取營業執照E.能夠獨立承擔民事責任【答案】ABC2、依據工作的性質不同，承包商在設備工程合同中應完成的全部工作范圍可劃分為()等主要部分。A.設計B.采購C.制造D.施工E.試運行【答案】ABD3、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A4、按照勞動保護的相關規定，用人單位應當對()定期進行健康檢查。A.從事危險作業的勞動者B.女職工C.未成年工D.從事特種作業的勞動者E.從事有職業危害作業的勞動者【答案】C5、根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，下列選項中，屬于工程監理單位安全責任的有()。A.應當依法取得安全生產許可證，并在許可的范圍內承擔工程監理業務B.不得與建設單位的有利害關系C.在實施監理前，就設計文件向施工單位作出說明和技術交底D.按照工程強制性標準實施監理E.施工單位對嚴重安全事故隱患拒不整改的，及時向有關主管部門報告【答案】D6、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD7、在買賣合同中，雙方當事人就標的物的交付地點沒有約定的，其交付地的確定規則是()。A.由當事人補充協議B.不能達成協議的，按合同有關條款或交易習慣C.標的物需要運輸的，以第一承運人承運地為交付地D.標的物不需要運輸，當事人不知道標的物所在地的，以出賣人訂立合同時的營業地為交付地E.標的物不需要運輸，當事人于合同訂立時都知道標的物所在地的，以標的物所在地為交付地【答案】ABD8、在我國，注冊商標包括()。A.商品商標B.服務商標C.集體商標D.著名商標E.證明商標【答案】ABC9、某建設工程實施階段，建設單位分別與勘察設計院、監理企業、施工企業簽訂了該工程的設計合同、委托監理合同、施工承包合同；施工承包單位經建設單位同意，將供熱與供冷系統分包給分包單位，施工承包單位還與建材供應商簽訂了施工所需電料的采購合同。根據《建筑法》的規定，該工程的參與各方，不得與該建設工程的監理企業有隸屬關系或者其他利害關系的有()。A.施工承包單位B.電料供應單位C.建設單位D.分包單位E.設計單位【答案】ABD10、按照我國《合同法》的規定，合同履行中當事人的抗辯權包括()。A.不履行抗辯權B.同時履行抗辯權C.不履行時間抗辯權D.后履行一方的抗辯權E.先履行一方的抗辯權【答案】BD11、設備工程合同有很強的不可預見性，導致合同價格變化的原因有()A.市場因素B.工程所在地法律、法規、條例、細則等發生變化C.工程變更D.誤期損害賠償費和提前竣工獎金E.不可抗力【答案】ABCD12、在設備工程安裝合同中，如果由采購方負責設備安裝調試，則發包人的職責包括()。A.指導安裝調試B.辦理土地征用C.處理設備的質量問題D.參加試車和驗收試驗E.辦理停水、停電等所需證件【答案】B13、風險管理內容包括()。A.風險識別B.風險分析C.風險評價D.風險處置E.風險回避【答案】ABCD14、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD15、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，下列關于索賠事件處置的說法，正確的有()。A.索賠通知應在索賠事件發生后合同規定的時間內發出B.如果承包商未發出索賠通知，則視為承包商放棄索賠權利C.索賠款額應列入最終付款證書中，并支付給承包商D.工程師應對承包商的索賠報告作出回應E.工程師收到承包商的索賠通知后，應做好索賠事件的同期記錄【答案】ABD16、根據我國《合同法》，當事人承擔違約責任的方式有()。A.繼續履行B.賠禮道歉C.采取補救措施D.雙倍賠償E.賠償損失【答案】AC17、根據《合同法》，受要約人對要約內容中的下列條款作出了變更，屬于實質性變更的有()。A.合同標的B.價款或者報酬C.履行期限D.違約責任E.履約擔保【答案】ABCD18、理論上對產品缺陷進行分類時，產品缺陷包括()。A.設計缺陷B.制造缺陷C.包裝缺陷D.指示缺陷E.使用缺陷【答案】ABD19、設備采購合同當中，買方因賣方未按合同履行義務而受到損失，欲提起訴訟，則必須滿足的條件有()。A.有具體的訴訟請求B.有事實和理由C.有充分的證據D.沒有超過訴訟時效期間E.屬于受訴法院管轄【答案】AB20、承包商應向業主方提供保障責任的情況有()。A.因承包商的工程設計、施工、竣工以及修補缺陷等活動引起的任何人員的人身傷害、疾病或死亡B.由于承包商違約行為造成的任何財產損失C.由于承包商及其人員的疏忽行為造成的任何財產損失D.承包商履行其合同義務導致的不可避免的損害E.不包括在保險中的業主風險所引起的損害【答案】ABC21、下列有關仲裁的表述，正確的有()。A.是否選擇仲裁方式解決爭議實行當事人自愿B.仲裁應當公開進行C.仲裁機構與地方政府有隸屬關系D.當事人對仲裁的裁決不服，可向人民法院提起訴訟E.一方當事人不履行仲裁裁決時，另一方當事人可以依法向人民法院申請執行【答案】A22、某施工單位組織編制深基坑的專項施工方案時實施的下列行為中，符合《建設工程安全生產管理條例》的有()。A.組織專家論證B.附具安全驗算結果C.經專職安全生產管理人員和項目經理簽字報送監理機構D.經總監理工程師簽字后實施E.由專職安全生產管理人員現場監督實施【答案】ABD23、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，雙方在履行合同過程中給對方造成的損失，應在責任限度內承擔賠償責任，但由于一方的()等不當行為造成的損失，應按照實際損失承擔賠償責任。A.過失違約B.故意違約C.欺騙D.脅迫E.輕率【答案】BC24、某建設工程實施階段，建設單位分別與勘察設計院、監理企業、施工企業簽訂了該工程的設計合同、委托監理合同、施工承包合同；施工承包單位經建設單位同意，將供熱與供冷系統分包給分包單位，施工承包單位還與建材供應商簽訂了施工所需電料的采購合同。根據《建筑法》的規定，該工程的參與各方，不得與該建設工程的監理企業有隸屬關系或者其他利害關系的有()。A.施工承包單位B.電料供應單位C.建設單位D.分包單位E.設計單位【答案】ABD25、承包商在實施工程期間遭遇的不可預見物質條件包括()。A.地下自然物質條件B.人為物質障礙C.人為污染物D.水文條件E.氣候條件【答案】ABCD26、設備工程采購的類型包括()。A.工程項目采購B.招標采購C.設計一施工總承包采購D.貨物采購E.咨詢服務采購【答案】AD27、下列行為中，屬于意思表示不真實的有()。A.欺詐行為B.脅迫行為C.惡意串通行為D.規避法律行為E.在誤解情況下實施的行為【答案】CD28、下列關于委托合同中，受托人義務與責任正確的是()。A.受托人要根據委托人的指示的內容、范圍、方式、目的等行事，不得違反、變更、曲解委托人指示B.