PAGEPAGE422023年孟津縣建設系統事業單位招聘考試筆試模擬試題及答案解析畢業院校：__________姓名：__________考場：__________考號：__________一、選擇題1．某學院教師公寓項目，未經竣工驗收院方就投入使用，使用中發現5層結構混凝土橫梁出現裂紋，則對這一缺陷責任承擔，說法正確的是()。A、學院自己承擔責任B、學院可直接扣除施工方質量保修金C、施工方承擔質量保修責任D、學院和施工方共同承擔責任答案：D解析：如果建設單位為提前獲得經濟效益，在工程未經驗收就提前投產或使用，由此而發生的質量等問題，建設單位要承擔責任。《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第13條規定，建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，又以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，不予支持;但是承包人應當在建設工程的合理使用壽命內對地基基礎工程和主體結構質量承擔民事責任。因此雙方都是有責任的。2．根據《合同法》，下列情形屬于合同無效的是()。A、當事人喪失履約能力B、當事人對合同有重大誤解C、違反法律的強制性規定D、違反法定的形式答案：C解析：《民法典規定，有下列情形之一的，合同無效：(1)一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益;(2)惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益;(3)以合法形式掩蓋非法目的;(4)損害社會公共利益;(5)違反法律、的強制性規定。3．注冊建筑師、注冊結構工程師等注冊執業人員因過錯造成重大質量事故的，吊銷執業資格證書，()年以內不予注冊。A、1B、2C、3D、5答案：D解析：該題考查了注冊執業人員應承擔的法律責任。造成重大質量事故的，吊銷執業資格證書，5年以內不予注冊;情節特別惡劣的，終身不予注冊。4．根據《建設工程質量管理條例》，下列關于施工單位質量責任的表述不正確的是()。A、履行工程質量保修義務B、按圖施工，不得偷工減料C、辦理施工許可證時辦理工程質量監督手續D、對建筑材料、建筑構(配)件、設備和商品混凝土進行檢驗答案：C解析：標題建設單位相關的質量責任和義務包括：(1)依法發包工程;(2)依法向有關單位提供原始資料;(3)限制不合理的干預行為;(4)依法報審施工圖設計文件;(5)依法實行工程監理;(6)依法辦理工程質量監督手續;(7)依法保證建筑材料等符合要求;(8)依法進行裝修工程;(9)建設單位質量違法行為應承擔的法律責任。本題中C選項為建設單位的義務。5．某建設工程屬于國務院公安部門規定的大型的人員密集場所。該工程竣工后，建設單位應當()。A、向住房和城級建設主管部門申請消防驗收B、在驗收后報公安機關消防機構備案C、向公安機關消防機構申請消防認可文件D、提請公安機關消防機構進行消防抽查答案：C解析：根據《消防法》規定，按照國家工程建設消防技術標準需要進行消防設計的建設工程竣工，依照下列規定進行消防驗收、備案：(1)國務院公安部門規定的大型的人員密集場所和其他特殊建設工程，建設單位應當向公安機關消防機構申請消防驗收;(2)其他建設工程，建設單位在驗收后應當報公安機關消防機構備案，公安機關消防機構應當進行抽查。6．工程建設單位與某設計單位簽訂合同，購買該設計單位已完成設計的圖樣，該合同法律關系的客體是()。A、物B、財C、行為D、智力成果答案：D解析：第一百二十三條民事主體依法享有知識產權。知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利：(一)作品;(二)發明、實用新型、外觀設計;(三)商標;(四)地理標志;(五)商業秘密;(六)集成電路布圖設計;(七)植物新品種;(八)法律規定的其他客體。7．2015年8月經修改后公布的《中華人民共和國刑法》規定，刑罰分為主刑和附加刑。下列刑事責任罪，屬于附加刑的是()。A、罰款B、罰金C、管制D、拘役答案：B解析：附加刑包括：(1)罰金;(2)剝奪政治權利;(3)沒收財產;(4)驅逐出境。8．某投標人中標后，招標人要求其壓低報價10%，否則不簽合同。于是雙方先按照中標人的投標報價簽訂了甲合同并備案。接著，雙方又根據施工單位同意壓價后的價格簽字訂了乙合同。后來，雙方因工程款結算產生糾紛。關于工程款結算的合同依據，下列表述正確的是()。A、甲合同不是雙方實際履行的合同，應當作為無效合同處理B、乙合同是雙方真實意思的表示，應當以乙合同作為結算依據C、乙合同背離了中標合同的實質性內容，應當以甲合同作為結算依據D、兩份合同均不能作為結算依據，雙方應當申請工程造價鑒定答案：C解析：根據《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》第21條規定：當事人就同一建設工程另行訂立的建設工程施工合同與經過備案的中標合同實質性內容不一致的，應當以備案的中標合同作為結算工程價款的根據。9．根據《仲裁法》，可以進行仲裁的是()。A、行政不作為糾紛B、涉外婚姻糾紛C、施工企業工資糾紛D、工程質量糾紛答案：D解析：對于婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁和農業集體經濟組織內部的農業承包合同糾紛不受《仲裁法》的調整。ABC錯。選D10．甲建設單位和乙建筑公司發生合同糾紛，甲向法院提出對工程質量進行鑒定的申請。確定具備資格的鑒定人的正確做法是()。A、由甲方指定B、由甲乙雙方協商確定C、由乙方指定D、由法院指定答案：B解析：《民事訴訟法》規定，當事人可以就查明事實的專門性問題向人民法院申請鑒定。當事人申請鑒定的，由雙方當事人協商確定具備資格的鑒定人;協商不成的，由人民法院指定。當事人未申請鑒定，人民法院對專門性問題認為需要鑒定的，應當委托具備資格的鑒定人進行鑒定。11．關于中標和簽訂合同的表述中，不正確的是()。A、招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議B、招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同C、招標人不得授權評標委員會直接確定中標人D、招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人答案：C解析：《招標投標法》規定，招標人根據評標委員會提出的書面評標報告和推薦的中標候選人確定中標人。招標人也可以授權評標委員會直接確定中標人。招標人和中標人應當自中標通知書發出之日起30日內，按照招標文件和中標人的投標文件訂立書面合同。招標人和中標人不得再行訂立背離合同實質性內容的其他協議。12．根據《安全生產許可證條例》的規定，未取得安全生產許可證的法律責任是()。A、沒收違法所得，處10萬元以上50萬元以下的罰款，并吊銷其安全生產許可證B、責令停止生產，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款C、限期補辦延期手續，沒收違法所得，并處5萬元以上10萬元以下的罰款D、責令停止生產，沒收違法所得，并處10萬元以上30萬元以下的罰款答案：B解析：未取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款。13．監理工程師發現施工現場料堆偏高，有可能滑塌，存在安全事故隱患，則監理工程師應當()。A、要求施工單位整改B、要求施工單位停止施工C、向安全生產監督行政主管部門報告D、向建設工程質量監督機構報告答案：A解析：根據《建設工程安全生產管理條例》的規定，工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工單位整改;情況嚴重的，應當要求施工單位暫時停止施工，并及時報告建設單位。施工單位拒不整改或者拒不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告。工程監理單位和監理工程師應當按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理，并對建設工程安全生產承擔監理責任。14．在某建筑工地上，施工單位與周邊居民產生民事糾紛，雙方同意采用行政調解方式解決，主持該項調解的應當是()。A、施工方上級單位B、建設單位C、當地政府建設主管部門D、人民法院答案：C解析：行政調解是指有關國家行政機關應糾紛當事人的請求，依據法律、法規、規章和政策，對屬于其職權管轄范圍內的糾紛，通過耐心的說服教育，使糾紛的雙方互相諒解，在平等協商的基礎上達成一致協議，促成當事人解決糾紛。行政調解可分為：基層人民政府，即鄉、鎮人民政府對一般民間糾紛的調解;國家行政機關依照法律規定對某些特定民事糾紛、經濟糾紛或勞動糾紛等進行的調解。15．發包人與承包人因建設工程質量發生爭議，雙方同意交仲裁機構仲裁。仲裁機構作出裁決書后，發包人不服仲裁裁決并向法院起訴，則法院應當()。A、不予受理B、依法受理C、撤銷裁決書D、重新審理并作出判決答案：A解析：仲裁實行一裁終局的制度，裁決作出后，當事人就同一糾紛再申請仲裁或者向人民法院起訴的，仲裁委員會或者人民法院不予受理。16．根據《招標投標法》的規定，在投標截止日后到投標有效期終止前，下列投標人的行為將導致其投標保證金被沒收的是()。A、甲投標人修改其投標文件B、乙投標人補充其投標文件C、丙投標人替換其投標文件D、丁投標人撤銷其投標文件答案：D解析：投標截止后投標人撤銷投標文件的，招標人可以不退還投標保證金。17．某工程已具備竣工條件，2014年3月2日施工單位向建設單位提交竣工驗收報告，3月7日經驗收不合格，施工單位返修后于3月20日再次驗收合格，3月31日，建設單位將有關資料報送建設行政主管部門備案，則該工程質量保修期自()開始。A、2014年3月2日B、2014年3月7日C、2014年3月20日D、2014年3月31日答案：C解析：建設工程保修期的起始日是竣工驗收合格之日。《建設工程質量管理條例》規定，建設行政主管部門或者其他有關部門發現建設單位在竣工驗收過程中有違反國家有關建設工程質量管理規定行為的，責令停止使用，重新組織竣工驗收。18．建設單位向工程所在地的縣級以上地方人民政府建設主管部門辦理工程竣工驗收備案，應當提交的文件中不包括()。A、工程竣工驗收報告B、法律、行政法規規定應當由規劃、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件C、工程質量監督機構提出的工程質量監督報告D、施工單位簽署的工程質量保修書答案：C解析：建設單位辦理工程竣工驗收備案應當提交下列文件：(1)工程竣工驗收備案表;(2)工程竣工驗收報告;(3)法律、行政法規規定應當由規劃、環保等部門出具的認可文件或者準許使用文件;(4)法律規定應當由公安消防部門出具的對大型的人員密集場所和其他特殊建設工程驗收合格的證明文件;(5)施工單位簽署的工程質量保修書;(6)法規、規章規定必須提供的其他文件。住宅工程還應當提交《住宅質量保證書》和《住宅使用說明書》。工程質量監督機構應當在工程竣工驗收之日起5日內，向備案機關提交工程質量監督報告。19．某施工企業的下列工作人員中，有權要求公司簽訂無固定期限合同的是()。A、張某在該企業連續工作滿8年B、李某與該企業已經連續訂立2次固定期限勞動合同，但因工負傷不能從事原工作C、王某到該企業工作2年，并被董事會任命為總經理D、趙某在該企業累計工作了12年，但中間曾離開過企業答案：B解析：用人單位與勞動者協商一致，可以訂立無固定期限勞動合同。有下列情形之一，勞動者提出或者同意續訂、訂立勞動合同的，除勞動者提出訂立固定期限勞動合同外，應當訂立無固定期限勞動合同：(1)勞動者在該用人單位連續工作滿10年的;(2)用人單位初次實行勞動合同制度或者國有企業改制重新訂立勞動合同時，勞動者在該用人單位連續工作滿10年且距法定退休年齡不足10年的;(3)連續訂立2次固定期限勞動合同，且勞動者沒有《勞動合同法》第39條和第40條第1項、第2項規定的情形，續訂勞動合同的。20．甲總承包單位將其承建的工程分包給乙承包單位，雙方訂立分包合同并約定因本合同發生的一切爭議均由某仲裁委員會裁決。后雙方因質量問題發生爭議，同時發現該分包行為未經建設單位同意。下列關于本案仲裁協議效力的說法，，正確的是()。A、分包合同無效,則仲裁協議無效B、分包合同有效,則仲裁協議有效C、分包合同效力待定,則仲裁協議效力待定D、分包合同效力與仲裁協議效力沒有相關性答案：D解析：(4)仲裁協議的獨立性：仲裁協議獨立存在，合同的變更、解除、終止或者無效，以及合同成立后未生效、被撤銷等，均不影響仲裁協議的效力。當事人在訂立合同時就爭議達成仲裁協議的，合同未成立也不影響仲裁協議的效力。21．2010年5月20日，方宇建筑施工企業在未取得安全生產許可證的情況下擅自進行生產，安全生產許可證頒發管理機關可以對方宇建筑施工企業責令停止生產，沒收違法所得，并處()的罰款。A、5萬元以上10萬元以下B、10萬元以上50萬元以下C、20萬元以上70萬元以下D、30萬元以上80萬元以下答案：B解析：安全生產許可證違法行為應承擔的責任。教材《安全生產許可條例》規定，未取得安全生產許可證擅自進行生產的，責令停止生產，沒收違法所得，并處10萬元以上50萬元以下的罰款;造成重大事故或者其他嚴重后果，構成犯罪的，依法追究刑事責任。22．甲乙兩建筑公司組成一個聯合體去投標，在共同投標協議中約定：如果在施工過程中出現質量問題而遭遇建設單位索賠，各自承擔索賠額的50%。后來甲建筑公司施工部分出現質量問題，建設單位索賠20萬元。則下列說法正確的是()。A、由于是甲公司的原因導致，故而建設單位只能向甲公司主張權利B、因約定各自承擔50%，故乙公司只應對建設單位承擔10萬元的賠償責任C、如果建設單位向乙公司主張，則乙公司應先對20萬元索賠額承擔責任D、只有甲公司無力承擔，乙公司才應先承擔全部責任答案：C解析：各承包方就承包合同的履行對建設單位承擔連帶責任。如果出現賠償責任，建設單位有權向共同承包的任何一方請求賠償，而被請求方不得拒絕，在其支付賠償后可依據聯合承包協議及有關各方過錯大小，有權對超過自己應賠償的那部分份額向其他方進行追償。23．受我國法律所保護的知識產權不包括()。A、著作權B、專利權C、商標權D、企業信譽答案：D解析：第一百二十三條民事主體依法享有知識產權。知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利：(一)作品;(二)發明、實用新型、外觀設計;(三)商標;(四)地理標志;(五)商業秘密;(六)集成電路布圖設計;(七)植物新品種;(八)法律規定的其他客體。24．某建設單位與某施工企業簽訂了施工合同，約定開工日期為2018年5月10日并于5月15日與保險公司簽訂了建筑工程一切險保險合同。同年7月20日施工企業將建筑材料運至工地。實際開工日期為同年8月10日。該建筑工程一切險責任的起始日期為()。A、2018年5月10日B、2018年5月15日C、2018年7月20日D、2018年8月10日答案：C解析：建筑工程一切險的保險責任起始日自保險工程在工地動工或用于保險工程的材料、設備運抵工地之時起始，以先發生者為準。但不得超過保險單中列明的保險生效日。25．甲市政工程公司計劃向乙銀行貸款600萬元用于購置機械設備，乙銀行要求甲市政工程公司提供擔保。則以下可以為這筆貸款提供擔保的是()。A、甲市政府建設行政主管部門B、乙銀行C、丙建筑工程公司D、丁大學答案：C解析：具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民，可以作保證人。1.國家機關不得為保證人，但經國務院批準為使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的除外;2.學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人;3.企業法人的分支機構、職能部門不得為保證人;企業法人的分支機構有法人書面授權的，可以在授權范圍內提供保證。26．發承包雙方在合同中對竣工結算文件提交、審核的期限沒有明確約定，而且國家也沒有規定的，可認為其約定期限均為()日。A、15B、28C、35D、45答案：B解析：《建筑工程施工發包與承包計價管理辦法》規定，發承包雙方在合同中對竣工結算文件提交、審核的期限沒有明確約定的，應當按照國家有關規定執行;國家沒有規定的，可認為其約定期限均為28日。27．事故發生單位主要負責人受到刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執行完畢或者受處分之日起，()年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人。A、1B、3C、5D、7答案：C解析：施工單位的主要負責人、項目負責人受到刑事處罰或者撤職處分的，自刑罰執行完畢或者受處分之日起，5年內不得擔任任何生產經營單位的主要負責人、項目負責人。28．關于建設工程合同一方違約后、另一方采取措施防止損失擴大的說法，正確的是()。A、接到違約方的通知后，守約方應當及時采取措施防止損失擴大B、守約方沒有采取適當措施致使損失擴大的，可以就擴大的損失要求賠償C、當事人因防止損失擴大而支出的合理費用，由自己承擔D、未接到違約方的通知，守約方無需采取措施防止損失擴大答案：A解析：賠償損失的限制。選項B，守約方沒有采取措施防止損失擴大，那么擴大的損失自身承擔;選項C，當事人因為采取措施防止損失擴大的費用，可以向違約方提出索賠;選項D，不論是否收到通知，守約方都有義務采取防止損失擴大的措施。參見29．某單位與某寫字樓業主協商租用部分房屋，該單位提出租用期限為25年，寫字樓業主認為該要求不符合我國合同法規定的租賃期限。我國合同法規定的租賃期限不得超過()年。A、10B、20C、30D、40答案：B解析：租賃合同可以約定租賃期限，租賃期限不得超過20年。超過20年的，超過部分無效。租賃期滿后，當事人可以續訂租賃合同，但約定的租賃期限自續訂之日起不得超過20年。30．環境保護“三同時”制度是指建設項目需要配套建設的環境保護設施，必須與主體工程()。A、同時立項、同時建設、同時投產使用B、同時設計、同時施工、同時投產使用C、同時立項、同時施工、同時竣工驗收D、同時設計、同時驗收、同時投產使用答案：B解析：建設項目的環境噪聲污染防治設施必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用。建設項目的水污染防治設施，應當與主體工程同時設計、同時施工、同時投人使用。建設項目的環境影響評價文件確定需要配套建設的固體廢物污染環境防治設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投人使用。31．對附生效期限的合同而言，在期限到來之前()。A、合同未成立B、合同成立，但暫未生效C、合同成立且生效D、合同效力待定答案：B解析：【考點】《建筑法》第二章第一節規定了建設行政主管部門對建筑工程施工許可管理制度，可見B選項屬于質量監督管理制度內容，不符合題干要求;《建設工程質量管理條例》第七章規定國家實行建設工程質量監督管理制度，其中，第49規定了竣工驗收備案制度，第52條規定了建設工程質量事故報告制度，可見C、D選項也都屬于質量監督管理制度內容，不符合題干要求。《建設工程質量管理條例》第六章規定了建設工程質量保修制度，其主要作用在第41條已作了明確規定，即：“建設工程在保修范圍和保修期限內發生質量問題，施工單位應當履行保修義務，并對造成的損失承擔賠償責任”。由此可見，工程質量保修制度主要規定了施工單位的義務和責任，不屬于行政監督管理制度對手段，可見A選項符合題干要求，為正確答案。32．某施工合同約定關于工程質量的一切爭議由北京仲裁委員會仲裁。合同履行中，施工企業與建設單位在工程質量和工程價款結算數額上均發生爭議。關于爭議管轄的說法，正確的是()。A、質量和結算糾紛均由北京仲裁委員會仲裁B、仲裁條款約定無效C、質量糾紛由北京仲裁委員會仲裁，結算糾紛由法院審理D、雙方只能修改或補充仲裁約定答案：C解析：仲裁事項是當事人提交仲裁的具體爭議事項。仲裁庭只能在仲裁協議確定的仲裁事項的范圍內進行仲裁。當事人以仲裁裁決事項超出仲裁協議范圍為由申請撤銷仲裁裁決，經審查屬實的，人民法院應當撤銷仲裁裁決中的超裁部分。本題中，施工合同僅約定工程質量爭議由甲仲裁委員會仲裁，則雙方無法另行達成仲裁協議時，甲仲裁委員會無權對工程款糾紛管轄，故A選項不正確。本合同仲裁條款約定體現了當事人意思自治，合法有效，則B選項不正確。C選項很好地區分了仲裁機構與人民法院的管轄權，正確。雙方既可以簽訂補充仲裁協議，也可直接依據合同仲裁條款就工程質量爭議申請仲裁，或對工程價款糾紛提起訴訟。可見D選項不正確。33．甲公司與乙租賃公司約定，由乙公司購買丙廠家生產的一套挖掘設備，并以融資租賃方式供甲公司使用。乙公司在租賃合同終止前，將該設備的所有權轉讓給丁公司。對此，下列說法中正確的是()。A、租賃合同對丁公司繼續有效B、乙轉讓該設備所有權須經甲同意C、租賃合同終止前不得轉讓該設備的所有權D、丁無義務保證甲繼續使用該設備答案：A解析：《民法典》第245條規定，出租人把租賃物的所有權轉讓給第三人時，融資租賃合同對第三人仍然有效。34．王某在施工現場工作時不慎受傷，在監理工程師的調解下，王某與雇主達成協議，雇主一次性支付王某2萬元作為補償，王某放棄訴訟權利。這種調解方式屬于()。A、行政調解B、法院調解C、仲裁調解D、人民調解答案：D解析：題目中監理工程師的就擔當了人民調解員的角色。人民調解的組織形式是人民調解委員會。《人民調解法》規定，人民調解委員會是村民委員會和居民委員會下設的調解民間糾紛的群眾性自治組織，在人民政府和基層人民法院指導下進行工作。人民調解委員會由3至9人組成，設主任1人，必要時可以設副主任若干人。人民調解員由人民調解委員會委員和人民調解委員會聘任的人員擔任。人民調解員應當具備的基本條件是：(1)公道正派;(2)熱心人民調解工作;(3)具有一定文化水平(4)有一定的法律知識和政策水平;(5)成年公民。35．下列糾紛可以申請仲裁的是()。A、建筑工程施工糾紛B、婚姻糾紛C、勞動糾紛D、財產繼承糾紛答案：A解析：根據《仲裁法》的規定，該法的調整范圍僅限于民商事仲裁，即“平等主體的公民、法人和其他組織之間發生的合同糾紛和其他財產權糾紛”;對于婚姻、收養、監護、扶養、繼承糾紛以及依法應當由行政機關處理的行政爭議等不能仲裁。另外，勞動爭議仲裁不受《仲裁法》的調整。36．有效仲裁協議的內容不包括()。A、請求仲裁的意思表示B、仲裁事項C、選定的仲裁委員會D、具體的仲裁事實、理由答案：D解析：有效仲裁協議的內容包括請求仲裁的意思表示、仲裁事項、選定的仲裁委員會。37．下列施工中，屬于既有建筑節能改造主要內容的是既有建筑()。A、圍護結構改造B、承重結構改造C、屋面防水層修復D、外墻裂縫修補答案：A解析：既有建筑節能改造，是指對不符合民用建筑節能強制性標準的既有建筑的圍護結構、供熱系統、采暖制冷系統、照明設備和熱水供應設施等實施節能改造的活動。38．某建設工程預計建設工期13個月，按照法律規定，建設單位的到位資金原則上不少于工程合同價的()%。A、20B、30C、40D、50答案：B解析：《建筑工程施工許可管理辦法》明確規定，建設工期不足1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的50%，建設工期超過1年的，到位資金原則上不得少于工程合同價的30%。建設單位應當提供銀行出具的到位資金證明，有條件的可以實行銀行付款保函或者其他第三方擔保。B項正確。39．暫時不能開工的建設用地，超過()的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋。A、1個月B、3個月C、2個月D、6個月答案：B解析：暫時不能開工的建設用地，超過3個月的，應當進行綠化、鋪裝或者遮蓋。40．某建設工程竣工驗收后，需向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案，其執行者是()。A、施工單位B、建設單位C、設計單位D、監理單位答案：B解析：《建設工程質量管理條例》規定，建設單位應當嚴格按照國家有關檔案管理的規定，及時收集、整理建設項目各環節的文件資料，建立健全建設項目檔案，并在建設工程竣工驗收后，及時向建設行政主管部門或者其他有關部門移交建設項目檔案。41．建設單位領取施工許可后，因故不能按期開工又不申請延期或者超過延期時限的，關于其后果的說法，正確的是()。A、發證機關核驗施工許可證B、發證機關收回施工許可證C、施工企業重新辦理施工許可證D、施工許可證自行廢止答案：D解析：《建筑法》規定，建設單位應當自領取施工許可證之日起3個月內開工。因故不能按期開工的，應當向發證機關申請延期;延期以兩次為限，每次不超過3個月。既不開工又不申請延期或者超過延期時限的，施工許可證自行廢止。42．2009年11月10日，甲建筑公司將建設單位告上法庭，要求乙建設單位支付工程款合計200萬元。庭審中，甲建筑公司出示了施工承包合同以證明索要工程款的正當性。該施工承包合同屬于()。A、書證B、物證C、證人證言D、鑒定結論答案：A解析：掌握證據的種類書證，是指以文字、符號所記錄或表示的，以證明待證事實的文書，，如合同、書信、文件、票據等。書證是民事訴訟和仲裁中普遍并大量應用的一種證據。B物證指證明案件真實情況的一切物品和痕跡。C證人指了解案件真實情況并向法院或當事人提供證詞的人。D鑒定結論是訴訟證據的一種。鑒定結論不同于證人證言等人證，因為鑒定人沒有直接或間接感知案件情況鑒定結論是表述判斷意見而不是陳述事實情況。43．關于評際委員會成員的義務，下列說法中錯誤的是()。A、評標委員會成員應當客觀公正地履行職務B、評標委員會成員可以私下接觸投標人C、評標委員會成員不得透露對投標文件的評審情況D、評標委員會成員不得透露中標候選人的推薦情況答案：B解析：《招標投標實施條例》規定：評標委員會成員應當依照招投標法和本條例的規定，按照招標文件規定的評標標準和方法，客觀、公正地對投標文件提出意見。招標文件沒有規定的評標標準和方法不得作為評標依據。評標委員會成員不得私下接觸投標人，不得收受投標人給予的財務或者其他好處，不得向招標人征詢確定中標人的意向，不得接受任何單位或者個人明示或者暗示提出的傾向或者排斥特定投標人的要求。不得有其他不客觀、不公正履行職務的行為。44．根據《勞動合同法》，勞動者在試用期內的工資最低為勞動合同工資的()，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。A、60%B、75%C、80%D、90%答案：C解析：勞動者在試用期的工資不得低于本單位相同崗位最低檔工資或者勞動合同約定工資的80%，并不得低于用人單位所在地的最低工資標準。45．下列主體中，具有保證人資格的是()。A、公益事業單位B、建筑行業協會C、清算中的法人D、國有金融機構答案：D解析：具有代為清償債務能力的法人、其他組織或者公民，可以作為保證人。但是，以下組織不能作為保證人：1.國家機關不得為保證人，但經國務院批準為使用外國政府或者國際經濟組織貸款進行轉貸的除外。2.學校、幼兒園、醫院等以公益為目的的事業單位、社會團體不得為保證人。3.企業法人的分支機構、職能部門不得為保證人。企業法人的分支機構有法人書面授權的，可以在授權范圍內提供保證。46．批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工超過()的，應當重新辦理開工報告的批準手續。A、3個月B、6個月C、1年D、2年答案：B解析：《建筑法》規定，按照國務院有關規定批準開工報告的建筑工程，因故不能按期開工或者終止施工的，應當及時向批準機關報告情況。因故不能按期開工超過6個月的，應當重新辦理開工報告的批準手續。47．某施工單位與王先生簽訂了為期二年的勞動合同，按照勞動合同法的規定，王先生的試用期不得超過()個月。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：勞動合同期限3個月以上不滿1年的，試用期不得超過1個月;勞動合同期限1年以上不滿3年的，試用期不得超過2個月;;3年以上固定期限和無固定期限的勞動合同，試用期不得超過6個月。48．通過招標投標訂立的建設工程施工合同，合同價應為()。A、評標價B、投標報價C、招標控制價D、標底價答案：B解析：《招標投標法實施條例》進一步規定，招標人和中標人應當依照招標投標法和本條例的規定簽訂書面合同，合同的標的、價款、質量、履行期限等主要條款應當與招標文件和中標人的投標文件的內容一致。49．建筑施工企業負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的()。A、30%B、25%C、50%D、80%答案：B解析：施工單位負責人施工現場帶班制度要求，建筑施工企業負責人要定期帶班檢查，每月檢查時間不少于其工作日的25%。50．下列選項中，屬于監理單位安全責任的事項有()。A、編制安全施工大綱B、制定安全技術措施C、監督施工企業對安全事故隱患進行整改D、確定建設工程安全費用答案：C解析：依據《建設工程安全生產管理條例》第14條，監理的安全生產責任主要包括：(1)工程監理單位在實施監理過程中，發現存在安全事故隱患的，應當要求施工企業整改;(2)情況嚴重的，應當要求施工企業暫時停止施工，并及時報告建設單位;(3)施工企業拒不整改或者不停止施工的，工程監理單位應當及時向有關主管部門報告;(4)工程監理單位和監理工程師應當按照法律、法規和工程建設強制性標準實施監理，并對建設工程安全生產承擔監理責任。則C選項正確。A、B選項屬施工企業的安全責任，D選項屬建設單位的安全責任，均非正確選項。二、多選題1．《房屋市政工程生產安全重大隱患排查治理掛牌督辦暫行辦法》規定，全面負責房屋市政工程生產安全重大隱患排查治理工作的責任人包括()A、施工企業的主要負責人B、工程項目的主要負責人C、監理單位的主要負責人D、建設單位的主要負責人答案：AB解析：企業及工程項目的主要負責人對重大隱患排查治理工作全面負責。建筑施工企業應當定期組織安全生產管理人員、工程技術人員和其他相關人員排查每一個工程項目的重大隱患，特別是對深基坑、高支模、地鐵隧道等技術難度大、風險大的重要工程應重點定期排查。對排查出的重大隱患，應及時實施治理消除，并將相關情況進行登記存檔。2．下列屬于承擔民事責任的方式是()。A、賠償損失B、返還財產C、支付利息D、支付違約金答案：ABD解析：本題考核的是承擔民事責任的方式。根據《民法通則》第134條規定，承擔民事責任的方式主要有：停止侵害;排除妨礙;消除危險;返還財產;恢復原狀;修理、重作、更換;賠償損失;支付違約金;消除影響、恢復名譽;賠禮道歉。3．根據我國《擔保法》的規定，擔保的形式有()。A、保證B、抵押C、質押D、證明答案：ABC解析：擔保形式為保證、抵押、質押、留置、定金。4．關于地役權，下列表述正確的是()。A、當事人應當采用書面形式訂立地役權合同B、地役權合同應包括解決爭議的方法C、地役權自地役權合同簽訂時設立D、地役權自地役權合同生效時設立答案：ABD解析：設立地役權，當事人應當采取書面形式訂立地役權合同。地役權合同一般包括下列條款：(6)解決爭議的方法。地役權自地役權合同生效時設立。從性質上說，地役權是按照當事人的約定設立的用益物權。5．根據《物權法》，下列各項財產抵押的，抵押權自登記時設立的有()。A、交通運輸工具B、建筑物C、生產設備、原材料D、建設用地使用權答案：BD解析：本題考查的是抵押權。當事人以下列財產抵押的，應當辦理抵押登記，抵押權自登記時設立：(1)建筑物和其他土地附著物;(2)建設用地使用權;(3)以招標、拍賣、公開協商等方式取得的荒地等土地承包經營權;(4)正在建造的建筑物。當事人以下列財產抵押的，抵押權自抵押合同生效時設立，未經登記，不得對抗善意第三人：(1)生產設備、原材料、半成品、產品;(2)交通運輸工具;(3)正在建造的船舶、航空器。6．下列表述中，符合建設工程質量最低保修期限的有()。A、設備安裝和裝修工程，為1年B、供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期C、電氣管線和給排水管道，為2年D、基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限答案：BCD解析：《建設工程質量管理條例》規定，在正常使用條件下，建設工程的最低保修期限為:(1)基礎設施工程、房屋建筑的地基基礎工程和主體結構工程，為設計文件規定的該工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的衛生間、房間和外墻面的防滲漏，為5年;(3)供熱與供冷系統，為2個采暖期、供冷期;(4)電氣管線、給排水管道、設備安裝和裝修工程，為2年。其他項目的保修期限由發包方與承包方約定。7．債的產生根據有()。A、合同B、侵權C、支付價款D、不當得利答案：ABD解析：建設工程債的產生。建設工程債產生的根據有合同、侵權、無因管理和不當得利。8．某施工承包單位在竣工驗收通過后，與建設單位簽訂了質量保修書，保修書中應明確規定()。A、保修范圍B、保修質量C、保修期限D、保修費用答案：AC解析：《建設工程質量管理條例》規定，建設工程承包單位在向建設單位提交工程竣工驗收報告時，應當向建設單位出具質量保修書。質量保修書中應當明確建設工程的保修范圍、保修期限和保修責任。9．下列合同中，屬于可變更、可撤銷的合同有()。A、建設單位因對工程內容存在重大誤解而訂立的合同B、施工企業采取欺詐手段訂立的損害國家利益的合同C、總承包單位將施工圖深化設計風險轉移給分包單位的合同D、村民脅迫施工企業訂立的供貨合同答案：AD解析：可撤銷合同的種類：1.因重大誤解訂立的合同2.在訂立合同時顯失公平的合同3.以欺詐、脅迫的手段或者乘人之危訂立的合同10．根據《勞動合同法》，用人單位在招用勞動者以及訂立勞動合同時，不得()。A、訂立無終止時間的勞動合同B、要求勞動者提供擔保C、向勞動者收取財物D、約定競業限制條款答案：BC解析：本題考察:―、訂立勞動合同應當遵守的原則，用人單位招用勞動者，不得要求勞動者提供擔保或者以其他名義向勞動者收取財物;不得扣押勞動者的居民身份證或者其他證件。11．某建設單位發包工程時，對承包商提出了若干要求，下列屬于不合理干預行為的是()。A、要求承包方以低于成本價競標B、商議承包方大幅壓縮工期C、要求承包方無條件采用建設單位采購的材料設備D、要求承包商違反工程建設強制性標準以降低成本答案：AD解析：《建設工程質量管理條例》第十條規定：“建設工程發包單位，不得迫使承包方以低于成本的價格競標，不得任意壓縮合理工期。建設單位不得明示或者暗示設計單位或者施工單位違反工程建設強制性標準，降低建設工程質量。”12．下列權利中，屬于用益物權的有()。A、地役權B、留置權C、土地承包經營權D、宅基地使用權答案：ACD解析：根據《物權法》的規定，用益物權是權利人對他人所有的不動產或者動產，依法享有占有、使用和收益的權利。用益物權包括土地承包經營權、建設用地使用權、宅基地使用權和地役權;而留置權屬于擔保物權。13．根據《環境噪聲污染防治法》，下列情形中，必須公告附近居民的夜間作業()。A、搶修作業B、搶險作業C、因生產工藝上要求必須連續作業的D、因特殊需求必須連續作業的答案：ABCD解析：在城市市區噪聲敏感建筑物集中區域內，禁止夜間進行產生環境噪聲污染的建筑施工作業，但搶修、搶險作業和因生產工藝上要求或者特殊需要必須連續作業的除外。因特殊需要必須連續作業的，必須有縣級以上人民政府或者其有關主管部門的證明。以上規定的夜間作業，必須公告附近居民。14．必須招標范圍內的工程建設項目達到下列規模必須進行招標的有()。A、施工單項合同估算額200萬元人民幣以上的B、施工單項合同估算額400萬元人民幣以上的C、重要材料采購合同估算價220萬元人民幣D、勘察合同估算額155萬元人民幣答案：BCD解析：第五條本規定第二條至第四條規定范圍內的項目，其勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購達到下列標準之一的，必須招標：(一)施工單項合同估算價在400萬元人民幣以上;(二)重要設備、材料等貨物的采購，單項合同估算價在200萬元人民幣以上;(三)勘察、設計、監理等服務的采購，單項合同估算價在100萬元人民幣以上。同一項目中可以合并進行的勘察、設計、施工、監理以及與工程建設有關的重要設備、材料等的采購，合同估算價合計達到前款規定標準的，必須招標。15．我國建筑業專業技術人員執業資格的共同點有()。A、只有注冊以后才能執業B、一次注冊終生有效C、均需接受繼續教育D、不得同時注冊于兩家不同的單位答案：ACD解析：本題考查我國建筑業專業技術人員執業資格的共同點我國建筑業專業技術人員執業資格的共同點有：(一)均需要參加統一考試。跨行業、跨區域執業的，要參加全國統一考試;只在本行業內部執業的，要參加本行業統一考試;只在本區域內部執業的，要參加本區域統一考試。(二)均需要注冊。只有經過注冊后才能成為注冊執業人員。沒有注冊的，即使通過了統一考試，也不能執業。每個不同的執業資格的注冊辦法均由相應的法規或者規章規定。(三)均有各自的執業范圍。每個執業資格證書都