建設項目施工階段合同價款的調整和結算試卷及答案1.為了合理劃分發承包雙方的合同風險，施工合同中應當約定一個基準日。對于不實行招標的建設工程，一般以()前的第28天作為基準日。A.投標截止時間B.招標文件發售C.中標通知書發出D.合同簽訂(正確答案)2.工程延誤期間，因國家法律、行政法規發生變化引起工程造價變化的，則()。A.承包人導致的工程延誤，合同價款均應予調整B.發包人導致的工程延誤，合同價款均應予調整C.不可抗力導致的工程延誤，合同價款均應予調整(正確答案)D.無論何種情況，合同價款均應予調整3.有關法律法規政策變化引起的價款調整，下列表述中正確的是()。A.發包人應當承擔基準日之前發生的、作為一個有經驗的承包人在招標投標階段不可能合理預見的風險B.如果有關價格（如人工、材料和工程設備等價格）的變化已經包含在物價波動事件的調價公式中，則不再考慮法律法規政策變化引起的價款調整后(正確答案)C.對于實行招標的建設工程，一般以建設工程開工前的第28天作為基準日D.承包人的原因導致的工期延誤，在工程延誤期間國家的法律、行政法規和相關政策發生變化引起工程造價變化的，造成合同價款增加的，合同價款可以調整4.根據《標準施工招標文件》下列關于工程變更的說法，錯誤的是()。A.監理人要求承包人改變已批準的施工工藝或順序屬于變更B.發包人通過變更取消某項工作從而轉由他人實施(正確答案)C.監理人要求承包人為完成工程需要追加的額外工作屬于變更D.承包人不能全面落實變更指令而擴大的損失由發包人承擔(正確答案)E.工程變更指令發布后，應當迅速落實指令，全面修改相關的各種文件5.關于變更引起的分部分項工程費價格調整，以下原則描述中正確的是()。A.已標價工程量清單中有適用于變更工程項目的，可在合理范圍內參照適用子目的單價或總價調整B.已標價工程量清單中沒有適用、但有類似于變更工程項目的，采用該項目的單價C.已標價工程量清單中沒有適用也沒有類似于變更工程項目的，由承包人根據變更工程資料、計量規則和計價辦法、信息價格提出變更工程項目的單價或總價，報發包人確認后調整D.工程變更引起措施項目發生變化的，承包人提出調整措施項目費的，應事先將擬實施的方案提交發包人確認(正確答案)6.根據《標準施工招標文件》規定，關于工程變更價款調整的說法，正確的是()。A.對于分部分項工程，已標價清單有適用項目，且變更導致的該清單項目的工程數量變化不足10%的，采用該項目的單價B.措施項目中安全文明施工費變更，按照實際發生變化的措施項目以及承包商的浮動率調整C.如果變更使承包商在清單中填的綜合單價與招標控制價中綜合單價偏差超過15%的，綜合單價可由承包人提出，監理人確定進行調整D.非承包商原因刪減了原合同約定的工程，致使承包商發生的費用和應得收益不能得到補償，承包商有權提出并得到合理的費用與利潤補償(正確答案)7.對某招標工程進行報價分析，承包人中標價為1500萬元，招標控制價為1600萬元，設計院編制的施工圖預算為1550萬元，承包人認為的合理報價值為1540萬元，其中都包含安全文明施工費200萬元，則承包人的報價浮動率是()。A.6.25%(正確答案)B.7.14%C.6.45%D.7.40%8.在工程變更引起的措施項目費調整中，若承包人未事先將擬實施的方案提交給發包人確認，則視為()。A.承包人放棄調整措施項目費的權利(正確答案)B.相應的措施項目費調整已經成立C.按常規施工方案所引起的措施項目調整D.計算時無需考慮承包人報價浮動率9.某項目由于分部分項工程變更引起二次搬運費增加200萬，環境保護費增加100萬，報價浮動率為5%，若承包人事先將擬實施的方案提交給發包人確認，則變更導致調整的二次搬運費和環境保護費分別是()萬元。A.200，100B.190，95C.190，100(正確答案)D.200，9510.招標工程量清單是招標文件的重要組成部分，以下有關其缺項漏項引起的價款調整說法正確的是()。A.招標工程量清單是否準確和完整，其責任應當由提供工程量清單的發包人負責(正確答案)B.作為投標人的承包人，投標時未檢查出招標工程量清單的缺項漏項，承擔連帶責任C.分部分項工程出現缺項漏項，造成新增工程清單項目的，應按照工程變更事件中關于分部分項工程費的調整方法，調整合同價款(正確答案)D.分部分項工程出現缺項漏項，引起措施項目發生變化的，按照工程變更事件中關于措施項目費的調整方法，在承包人提交的實施方案被發包人批準后，調整合同價款(正確答案)E.招標工程量清單中措施工程項目缺項，投標人在投標時未予以填報的，合同實施期間不予增加11.根據規定，因工程量偏差引起的可以調整措施項目費的前提是()。A.合同工程量偏差超過15%B.合同工程量偏差超過15%，且引起措施項目相應變化(正確答案)C.措施項目工程量超過10%D.措施項目工程量超過10%，且引起施工方案發生變化12.下列關于工程量偏差引起合同價款調整的敘述，正確的是()。A.實際工程量超過招標工程量清單的15%時，應相應調低綜合單價，調高措施項目費B.實際工程量比招標工程量清單減少15%以上時，減少后剩余部分的工程量的綜合單價應予調高(正確答案)C.實際工程量比招標工程量清單減少15%，且引起措施項目變化，若措施項目按系數計價，相應調高措施項目費D.實際工程量比招標工程量清單增加10%，且引起措施項目變化，若措施項目按系數計價，相應調高措施項目費13.某混凝土工程招標清單工程量為200m3，綜合單價為300元/m3。在施工過程中，由于工程變更導致實際完成工程量為160m3。合同約定當實際工程量減少超過15%時可調整單價，調價系數為1.1。該混凝土工程的實際工程費用，應當為()萬元。A.4.80B.4.89C.5.28(正確答案)D.6.0014.某工程項目的清單工程量為1500m3，因變更實際完成的工程量為1800m3；該項目的招標控制價的綜合單價為380元/m3，投標報價的綜合單價為450元/m3，投標報價浮動率為5%，則其結算工程款應當為()元。A.840000B.809025(正確答案)C.856000D.85550015.當根據《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500－，采用清單計價的某分部分項工程，招標控制價的綜合單價為350元，承包人投標報價的綜合單價為300元，該工程投標報價總價的下浮率為5%。結算時，該分部分項工程工程量較清單工程量減少了16%，且合同未確定綜合單價調整方法，則對該綜合單價的正確處理方式是()。A.調整為257元B.調整為282.63元C.不做任何調整(正確答案)D.調整為345元16.某分項工程招標工程量清單數量為3600m2，施工中由于設計變更調減為3000m2，該項目招標控制價綜合單價為500元/m2，投標報價為380元/m2。合同約定實際工程量與招標工程量偏差超過±15%時，綜合單價以招標控制價為基礎調整。若承包人報價浮動率為10%，該分項工程結算價為()萬元。A.120.00B.114.75(正確答案)C.168.00D.207.0017.施工合同履行期間，關于計日工費用的處理，下列說法中正確的是()。A.已標價工程量清單中無某項計日工單價時，應按工程變更有關規定商定計日工單價(正確答案)B.發包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作，承包人應予執行(正確答案)C.現場簽證的計日工數量與招標工程量清單中所列不同時，應按招標工程量清單中的數量結算D.施工各期間發生的計日工費用應列在進度款支付(正確答案)E.計日工表的費用項目包括人工費、材料費、施工機具使用費、企業管理費、利潤和規費18.在下列各項中，屬于物價變化類合同價款調整事項的是()。A.項目特征不符B.工程量偏差C.法規變化D.物價波動(正確答案)E.暫估價(正確答案)19.因物價波動引起的價格調整，可采用價格指數法，在確定可調因子的現行價格指數時，所選擇的基準日期是指()。A.竣工決算前42天B.竣工結算前42天C.竣工驗收前42天D.付款證書相關周期最后一天的前42天(正確答案)20.某工程合同價為100萬元，合同約定：采用價格指數調整價格差額，其中固定要素比重為0.3，調價要素A、B、C分別占合同價的比重為0.15、0.25、0.3，結算時價格指數分別增長了20%、15%、25%，則該工程實際結算款額為()萬元。A.119.75B.128.75C.114.25(正確答案)D.127.2521.由于承包人的原因使工程未在約定的時間內竣工的，對原約定竣工日期后繼續施工的工程進行價格調整時，涉及到原約定竣工日期價格指數與實際竣工日期價格指數，則調整價格差額計算應采用()。A.原約定日期的價格指數B.實際竣工日期的價格指數C.原約定日期的價格指數與實際竣工日期的價格指數的平均值D.原約定日期的價格指數與實際竣工日期的價格指數中較低的一個(正確答案)22.下列關于采用造價信息調整價格差額的表述，正確的有()。A.采用造價信息調整價格主要適用于使用的材料品種少、用量大的公路、水壩工程B.人工價格發生變化，發承包雙方按造價管理部門發布的人工成本文件調整合同價款(正確答案)C.報價中材料單價低于基準單價，材料單價上漲以基準單價為基礎，超過合同約定風險值以上部分據實調整(正確答案)D.承包人未經發包人核對自行采購材料，再報發包人調整合同價款的，發包人不同意，不予調整(正確答案)E.承包人應在采購材料前將采購數量和新的材料單價報發包人核對，發包人收到承包人報送的確認資料后5個工作日內不答復，視為認可23.某工程采用的預拌混凝土由承包人提供，雙方約定承包人承擔的價格風險系數≤6%，承包人投標時對預拌混凝土的投標報價為508元/m3，招標人的基準價格為510元/m3，實際采購價為547元/m3。則發包人在結算時確認的單價應為()元/m3。A.508.00B.514.40(正確答案)C.510.00D.527.0024.某工程采用的預拌混凝土由承包人提供，雙方約定承包人承擔的價格風險系數≤5%，承包人投標時對預拌混凝土的投標報價為508元/m3，招標人的基準價格為510元/m3，實際采購價為525元/m3。則發包人在結算時確認的單價應為()元/m3。A.508.00(正確答案)B.525.00C.510.00D.535.5025.施工合同約定，承包人承擔的鋼筋價格風險幅度為±5%，超過部分依據《建設工程工程量清單計價規范》（GB50500—造價信息法調差。已知承包人投標價格、基準期發布價格分別為3400元/t、3200元/t，2019年12月、2020年7月的造價信息發布價為3000元/t、3600元/t。則該兩月鋼筋的實際結算價格應分別為()元/t。A.3160，3600B.3040，3430C.3360，3430(正確答案)D.2280，363026.關于施工合同履行過程中暫估價的確定，下列說法中正確的是()。A.不屬于依法必須招標的材料，以承包人自行采購的價格取代暫估價B.屬于依法必須招標的暫估價設備，由發承包雙方以招標方式選擇供應商，以中標價取代暫估價(正確答案)C.不屬于依法必須招標的暫估價專業工程，不應按工程變更確定工程價款而應另行簽訂補充協議確定工程價款D.屬于依法必須招標的暫估價專業工程，承包人不得參加投標27.對于依法必須招標的項目，給定暫估價的專業工程應由發承包雙方依法組織招標選擇專業分包人，若承包人不參加投標，應由承包人作為招標人，與組織招標工作有關的費用應當()。A.由中標的專業承包人支付B.由發包人支付C.由發包人與中標的專業承包人按約定比例分攤D.被認為已經包括在承包人的簽約合同價中(正確答案)28.某施工合同中的工程內容由單項工程A、B組成，兩個單項工程的合同額分別為400萬元和600萬元。合同中對誤期賠償費的約定是：每延誤一個日歷天應賠償5萬元，且總賠償費不超過合同總價款的5%。單項工程B按期通過竣工驗收，單項工程A工程延誤24日歷天后通過竣工驗收，則該工程的誤期賠償費為()萬元。A.5B.48(正確答案)C.50D.14029.發包人應當依據相關工程的工期定額合理計算工期，當壓縮的工期天數超過定額工期的()時，應在招標文件中明示增加趕工費用。A.10%B.15%C.20%(正確答案)D.25%30.根據《標準施工招標文件》，下列因不可抗力而發生的費用或損失中，應由發包人承擔的有()。A.承包人的人員傷亡相關費用B.已運至施工場地的材料和工程設備的損害(正確答案)C.因工程損害造成的第三者財產損失(正確答案)D.承包人施工機械的損害E.承包人應監理人要求在停工期間照管工程的人工費用(正確答案)31.根據《標準施工招標文件》中的合同條款，關于合理補償承包人損失的說法，正確的是()。A.承包人遇到不利物質條件可進行利潤索賠B.因不可抗力造成工期延誤，能進行工期索賠(正確答案)C.異常惡劣天氣導致的停工通常可以進行費用索賠D.發包人原因引起的暫停施工只能進行工期索賠E.提前向承包商提供材料，承包商只能索賠費用(正確答案)32.根據我國《標準施工招標文件》，下列情形中，承包人可以得到費用和利潤補償而不能得到工期補償的事件有()。A.法律變化引起的價格調整B.發包人的原因導致試運行失敗(正確答案)C.不可抗力D.施工中發現文物、古跡33.根據我國《標準施工招標文件》，下列情形中，承包人可以得到費用和利潤補償而不能得到工期補償的事件有()。A.承包人提前竣工B.發包人的原因導致試運行失敗(正確答案)C.工程移交后因發包人原因導致的工程缺陷和損失(正確答案)D.承包人遇到不利物質條件E.因不可抗力停工期間應監理人要求的照管、清理費用34.下列事件的發生，已經或將造成工期延誤，則按照《標準施工招標文件》中相關合同條件，僅可以獲得費用補償的有()。A.因發包人原因造成承包人人員工傷事故(正確答案)B.提前向承包人提供材料、工程設備(正確答案)C.工程暫停后因發包人原因無法按時復工D.基準日后法律的變化(正確答案)E.工程移交后因發包人原因出現的缺陷修復后的試驗和試運行(正確答案)35.根據《標準施工招標文件》的規定，承包人只能獲得“工期+費用”補償的事件有()。A.因發包人違約導致承包人暫停施工B.施工中發現文物、古跡(正確答案)C.發包人提供的材料、工程設備造成工程質量不合格D.施工中遇到不利的物質條件(正確答案)E.延遲提供施工圖紙36.根據我國現行合同條件，關于工程索賠的說法中，正確的是()。A.監理人未能及時發出指令不能視為發包人違約B.因政策法令的變化不能提出索賠C.機械停工按照機械臺班單價計算索賠D.監理人指令承包商加速施工有時也會產生索賠(正確答案)37.某施工現場有塔吊1臺，由施工企業租得，臺班單價3000元/臺班，租賃費為1000元/臺班，人工工資為120元/工日，窩工補貼60元/工日，以人工費和機具費合計為計算基礎的綜合費率為30%。在施工過程中發生了如下事件：監理人對已經覆蓋的隱蔽工程要求重新檢查且檢查結果合格，配合用工10工日，塔吊1臺班，為此，施工企業可向業主索賠的費用為()元。A.2200B.2860C.4200D.5460(正確答案)38.某房屋基坑開挖后，發現局部有軟弱下臥層。甲方代表指示乙方配合進行地質復查，共用工10個工日。地質復查和處理費用為4萬元，同時工期延長3天，人員窩工15工日。若用工按100元/工日、窩工按50元/工日計算，則乙方可就該事件索賠的費用是()元。A.41250B.41750(正確答案)C.42500D.4525039.在計算機械設備臺班停滯費時，如果機械設備是承包人自有設備，一般按()之和計算。A.臺班折舊費(正確答案)B.臺班檢修費C.燃料動力費D.人工費(正確答案)E.其他費(正確答案)40.按索賠事件的性質分類，工程索賠的種類有()。A.工程變更索賠(正確答案)B.合同被迫終止索賠(正確答案)C.總承包人與分包人之間的索賠D.工期索賠E.不可預見因素索賠(正確答案)41.某施工合同約定，現場主導施工機械一臺，由承包人租得，臺班單價為200元/臺班，租賃費100元/天，人工工資為50元/工日，窩工補貼20元/工日，以人工費和機械費為基數的綜合費率為30%。在施工過程中，發生了如下事件：①遇異常惡劣天氣導致停工2天，人員窩工30工日，機械窩工2天；②發包人增加合同工作，用工20工日，使用機械1臺班；③場外大范圍停電致停工1天，人員窩工20工日，機械窩工1天。據此，下列選項正確的有()。A.因異常惡劣天氣停工可得的費用索賠額為800元B.因異常惡劣天氣停工可得的費用索賠額為1040元C.因發包人增加合同工作，承包人可得的費用索賠額為1560元(正確答案)D.因停電所致停工，承包人可得的費用索賠額為500元(正確答案)E.承包人可得的總索賠費用為2500元42.某工程項目總價值2000萬元，合同工期18個月，現承包人因建設條件發生變化需增加額外工程費用100萬元，則承包方可提出工期索賠為()個月。A.1.5B.0.9(正確答案)C.1.2D.3.643.根據我國現行合同條件，關于索賠的說法中，正確的是()。A.在專用條款中約定的工程所在地地方性法規可以作為索賠的依據(正確答案)B.發包人要求承包人提前竣工時，可以補償承包人利潤C.發包人原因導致工程延期時，可以索賠保函手續費(正確答案)D.對于非強制性標準，不能作為索賠的依據E.國家制定的法律是最關鍵和最主要的依據44.承包人向發包人索賠成立的前提條件有()。A.按合同規定程序和時間提交了索賠報告(正確答案)B.按合同規定程序和時間提交了索賠意向通知(正確答案)C.與合同對照，事件已造成了承包人實際損失(正確答案)D.索賠原因按合同約定不屬于承包人的行為責任(正確答案)E.索賠前需進行現場保護45.關于共同延誤的處理原則，下列說法中正確的是()。A.初始延誤者負主要責任，并發延誤者負次要責任B.初始延誤者屬發包人原因的，承包人可得工期補償，但無經濟補償C.初始延誤者屬客觀原因的，承包人可得工期補償，但很難得到費用補償(正確答案)D.初始延誤者屬承包人原因的，承包人不能獲得費用補償，但能得到工期補償46.下列關于現場簽證的說法，正確的是()。A.施工中遇到不利物質條件，承包商可提出現場簽證(正確答案)B.施工中遇到法律法規變化，承包商可提出現場簽證C.承包商被要求完成合同以外的零星項目，可提出現場簽證(正確答案)D.施工中合同工程內容與發包人要求不一致時，承包商可提出現場簽證(正確答案)E.承包人應按照現場簽證內容計算價款，報送發包人確認后，作為增加合同價款，竣工結算時支付47.工程量必須按照相關工程現行國家計量規范規定的工程量計算規則計算，以下說法正確的是()。A.不符合合同文件要求的工程量不予計量(正確答案)B.有關的工程質量驗收資料齊全、手續完備(正確答案)C.成本加酬金合同按照總價合同的計量規定進行計算D.單價合同若發現招標工程量清單中出現缺項、工程量偏差等，應按合同中估計的工程量計算E.因承包人原因造成的超出合同工程范圍施工或返工的工程量，發包人不予計量(正確答案)48.下列文件和資料中，可作為建設工程工程量計量依據的是()。A.工程變更令及其修訂的工程量清單(正確答案)B.造價管理機構發布的價格信息C.質量合格證書(正確答案)D.各種預付款支付憑證E.合同圖紙(正確答案)49.根據《建設工程價款結算暫行辦法》的規定，若工程合同金額3500萬元（含暫列金額500萬元），則預付款金額最低為()萬元。A.150B.300(正確答案)C.350D.40050.某工廠年度承包工程總價為2000萬元，其中材料所占比例為40%，材料在途、加工、整理和供應間隔天數為25天，保險天數5天，市場詢價2天，則按公式法計算的預付款金額為()萬元。A.54.79B.55.56C.65.75(正確答案)D.66.6751.工程預付款起扣點表示()。A.未施工工程尚需的主要材料及構件的價值相當于工程預付款數額(正確答案)B.已施工工程尚需的主要材料及構件的價值相當于工程預付款數額C.未施工工程尚需工程款相當于預付款數額D.已施工工程尚需工程款相當于預付款數額52.已知計算工程預付款起扣點的公式為T＝P－M/N，其中M的含義是()。A.工程預付款總額(正確答案)B.承包工程價款總額C.主要材料及構件所占比重D.開始扣回預付款時累計完成工作量53.關于預付款擔保，下列說法正確的是()。A.預付款擔保，是承包人與發包人簽訂合同后領取預付款時，由承包人提供的擔保B.承包人還清全部預付款后，發包人應退還預付款擔保(正確答案)C.預付款擔保的主要作用在于保證承包人能夠按合同規定進行施工，償還發包人已支付的全部預付金額(正確答案)D.如果承包人中途毀約，中止工程，使發包人不能在規定期限內從應付工程款中扣除全部預付款，則發包人作為保函的受益人有權憑預付款擔保向銀行索賠該保函的擔保金額作為補償(正確答案)E.預付款擔保的主要形式是保證擔保54.下列關于安全文明施工費預付的說法，正確的是()。A.發包人應在開工后的28天內預付安全文明施工費(正確答案)B.安全文明施工費的預付額度不低于安全文明施工費總額的60%C.其余部分的安全文明施工費按照同期安排的原則進行分解，與進度款一起支付D.發包人在付款期滿后14天內仍未支付的，發生安全事故承擔連帶責任55.關于施工合同履行期間的期中支付，下列說法中錯誤的是()。A.雙方對工程計量結果有爭議，發包人應對無爭議部分的工程計量結果向承包人出具進度款支付證書B.對已簽發支付證書中的計算錯誤，發包人有權予以修正，承包人無權提出修正(正確答案)C.進度款支付申請中應包括累計已完成的合同價款D.本周期實際支付的合同額不一定為本期完成的合同價款合計56.下列不屬于承包人提交的進度款支付申請內容的是()。A.累計已完成的合同價款B.累計已實際支付的合同價款C.本周期應支付的安全文明施工費D.實際應支付的竣工結算款(正確答案)E.本周期應支付的預付款(正確答案)57.某樁基工程，業主通過招標與某基礎工程公司簽訂了施工合同，工程量清單中估計工程量4000m3，合同價500元/m3，合同工期為40天。合同約定：工期提前1天獎勵2萬元，拖后1天罰款4萬元；工程款按旬結算支付。合同履行到第21天時發生了地震，造成停工4天，經工程師認可的施工方的實際損失為10萬元，第3旬完成工程量800m3；后期因機械故障停工3天，最后實際工期為50天。不考慮其他款項，施工方在第3旬應得到的工程款為()萬元。A.58B.14C.0D.50(正確答案)58.下列關于竣工結算計價原則的表述，正確的是()。A.措施項目發生調整的，應依據合同約定的項目和金額計算，發生調整的，按雙方確認調整的金額計算B.計日工按發包人實際簽證確認的事項計算(正確答案)C.暫列金額應減去工程價款調整金額計算，如有余額歸承包人D.施工索賠費用按承包人提交的索賠報告計算E.竣工結算的編制依據包括發承包雙方實施過程中已確認的工程量及其結算的合同價款(正確答案)59.工程量清單計價項目采用單價合同的，工程竣工結算編制中一般不允許調整的是()。A.可計量的措施項目費B.安全文明施工費C.已標價工程量清單綜合單價(正確答案)D.規費60.關于建設工程竣工結算審核，下列說法中正確的是()。A.承包人對工程造價咨詢企業審核意見有異議的，在接到意見規定時間內，可以向有關工程造價管理機構申請調解B.非國有資金投資的建設工程，應當委托工程造價咨詢機構審核C.承包人不同意造價咨詢機構的結算審核結論時，造價咨詢機構不得出具審核報告D.工程造價咨詢機構的核對結論與承包人竣工結算文件不一致的，應提交給承包人復核(正確答案)61.按照規定，發包人委托工程造價咨詢機構核對竣工結算的，工程造價咨詢機構應在規定時間內核對完畢，結論與承包人不一致時，下列說法正確的是()。A.提交承包人復核(正確答案)B.以承包人竣工結算文件為準C.以工程造價咨詢機構的結論為準D.按照合同約定的爭議解決方式處理E.復核后仍有異議的，無異議部分辦理不完全竣工結算(正確答案)62.關于辦理有質量爭議工程的竣工結算，下列說法中錯誤的是()。A.已實際投入使用工程的質量爭議按工程保修合同執行，竣工結算按合同約定辦理B.已竣工未驗收并且未投入使用工程的質量爭議可在執行工程質量監督機構處理決定后辦理竣工結算C.停工、停建工程的質量爭議按工程保修合同執行，竣工結算按合同約定辦理(正確答案)D.已竣工未驗收并且未實際投入使用，其無質量爭議部分的工程，竣工結算按合同約定辦理63.關于質量保證金及缺陷責任期，說法正確的有()。A.質量保證金總預留比例不得高于簽約合同價的3%B.自承包人提交竣（交）工驗收報告之日算起C.缺陷責任期最長不超過2年(正確答案)D.由于發包人原因導致工程無法按規定期限進行竣工驗收的，在承包人提交竣（交）工驗收報告60天后，自動進入缺陷責任期E.采用工程質量保證擔保的，發包人不得再預留質量保證金(正確答案)64.社會投資項目采用預留保證金方式的，通常質量保證金的管理方式為()。A.預留在財政部門B.預留在發包方C.發承包雙方可以約定將保證金交由金融機構托管(正確答案)D.移交給使用單位管理65.關于缺陷責任期及責任期內的工程維修及費用承擔，下列說法中錯誤的是()。A.不可抗力造成的缺陷，承包人負責維修，從質量保證金中扣除費用(正確答案)B.承包人造成的缺陷，承包人負責維修，并承擔鑒定及維修費C.發承包雙方對缺陷責任有爭議的，按質量鑒定機構的鑒定結論，由責任方承擔維修費和鑒定費D.承包人維修并承擔相應費用后，不免除對工程的損失賠償責任66.關于最終結清，下列說法中正確的是()。A.最終結清是在工程保修期滿后對剩余質量保證金的最終結清B.承包人提出索賠的期限自工程款最終結清時終止C.質量保證金不足以抵減發包人工程缺陷修復費用的，應按合同約定的爭議解決方式處理D.最終結清付款涉及政府投資的，應按國庫集中支付相關規定和專用合同條款約定辦理(正確答案)67.承包商在提交的最終結清申請中，只限于提出()發生的索賠。A.竣工結算支付證書B.工程接收證書頒發前C.工程接收證書頒發后(正確答案)D.缺陷責任期內68.采用雙方約定爭議調解人方式解決合同價款糾紛，其程序正確的是()。A.發承包雙方可以在合同簽訂后共同約定爭議調解人(正確答案)B.發生爭議，由承包人將該爭議以書面形式提交調解人，并將副本抄送發包人C.調解人收到調解委托后28天內提出調解書(正確答案)D.發承包雙方接受調解書的，經雙方簽字后作為合同的補充文件(正確答案)E.若發承包任一方對調解書有異議，應在收到調解書14天內向另一方發出異議通知69.下列關于合同價款糾紛的處理原則，描述正確的有()。A.建設工程施工合同無效，承包人對竣工驗收合格的工程要求支付價款，應予以支持(正確答案)B.對墊資施工合同，當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付利息不予支持(正確答案)C.施工合同解除后，已完成的建設工程質量不合格，但修復后經驗收合格，承包人請求支付工程價款的，也不予支持D.招標人和中標人另行簽訂的建設工程施工合同約定的工程范圍、建設工期、工程質量等實質性內容，與中標合同不一致，一方當事人請求按照中標合同確定權利義務的，人民法院應予支持(正確答案)E.當事人對欠付工程價款利息按照中國人民銀行發布的同期同類貸款利率計算70.建設工程已實際交付，但施工合同沒有約定付款時間，則拖欠工程款利息的起算日期為()。A.提交竣工結算文件之日B.確認竣工結算文件之日C.竣工驗收合格之日D.工程實際交付之日(正確答案)71.關于合同價款糾紛的處理，下列說法中正確的有()。A.承包人非法轉包、違法分包的建設工程施工合同的行為無效(正確答案)B.當事人對墊資利息沒有約定，承包人請求支付的，應予支持C.因設計變更導致建設工程的工程量或者質量標準發生變化的，雙方協商不一致，可參照簽訂合同時當地主管部門發布的計價方法或計價標準結算工程價款(正確答案)D.承包人超越資質等級許可的業務范圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質等級，當事人請求按照無效合同處理的，應予支持E.建設工程未交付，則工程欠款的計息日為當事人的起訴之日72.根據最高人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》的規定，下列關于施工合同價款糾紛的處理表述錯誤的是()。A.施工合同無效，人民法院可以根據相關法律的規定，收繳當事人已經取得的非法所得B.具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同，當事人以轉包建設工程違反法律規定為由請求確認無效的，不予支持C.建設工程未經竣工驗收，發包人擅自使用后，以使用部分質量不符合約定為由主張權利的，予以支持(正確答案)D.因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟73.關于工程造價咨詢人從事工程造價鑒定工作，下列做法中不正確的是()。A.應自行收集鑒定項目同時期、同類型工程的技術經濟指標B.應指派專業對口、經驗豐富的注冊造價師承擔鑒定工作C.鑒定事項涉及復雜、疑難、特殊的技術問題需要較長時間的，經與委托人協商，完成鑒定的時間可以延長，每次延長時間一般不得超過60個工作日(正確答案)D.對當事人在鑒定過程中達成一致的書面妥協性意見而形成的鑒定結果也可以納入造價鑒定結論意見或“可確定的部分造價結論意見”74.根據《建設工程造價鑒定規范》GB/T51262-2017，下列說法正確的有()。A.鑒定人必須具有相應專業的注冊造價工程師執業資格(正確答案)B.對爭議標的較大或涉及工程專業較多的鑒定項目，應成立由2名及以上鑒定人組成的鑒定項目組C.鑒定期限的起算從鑒定人接收委托人按照規定移交證據材料之日次日起算(正確答案)D.委托人委托鑒定機構從事工程造價鑒定業務，不受地域范圍限制(正確答案)E.根據工作需要，可安排非注冊造價工程師的專業人員作為輔助人員，參與鑒定的輔助性工作(正確答案)75.某糾紛項目工程造價金額為6800萬元，鑒定機構應在確定委托鑒定委托之日起，()個工作日內完成鑒定工作。A.40B.60C.80(正確答案)D.10076.在工程造價鑒定過程中，針對當事人計價爭議的鑒定，下列表述中正確的是()。A.對人工費調整文件爭議，如合同中約定不執行的，鑒定人應提請委托人決定并按其決定進行鑒定(正確答案)B.當事人因物價波動要求調整合同價款發生爭議的，應按現行國家標準計價規范的相關規定進行鑒定C.當事人因材料價格發生爭議的，鑒定人應按發包人簽批的材料價格鑒定D.當事人對鑒定項目開工時間爭議的，應采用發包人批準的開工報告或發出的開工通知的時間為開工時間77.當事人因材料價格發生爭議的，鑒定人應提請委托人決定并按其決定進行鑒定，委托人未及時決定的，可采用的鑒定規則為()。A.采購前未報發包人或其代表認質認價的，應按簽批的材料價格進行鑒定B.在采購前經發包人或代表簽批認可的，按合同約定的價格進行鑒定C.發包人認為承包人采購的材料不符合質量要求，不予認價的，應不予鑒定D.在采購前經發包人或代表簽批認可的，應按簽批的材料價格進行鑒定(正確答案)78.關于工程簽證爭議的鑒定，下列做法正確的有()。A.簽證明確了人工、材料、機具臺班數量及價格的，按簽證的數量和價格計算(正確答案)B.簽證只有用工數量沒有單價的，其人工單價比照鑒定項目人工單價下浮計算C.簽證只有材料用量沒有價格的，其材料價格按照鑒定項目相應材料價格上浮計算D.簽證只有總價款而無明細表述的，按總價款計算(正確答案)E.簽證中零星工程數量與實際完成數量不一致時，按實際完成的數量計算(正確答案)79.在工程造價鑒定過程中，應由委托人移交的證據材料包括()。A.適用于鑒定項目的法律、法規、規章和規范性文件B.與鑒定項目同時期、同地區、相同或類似工程的技術經濟指標以及各類生產要素價格C.與鑒定項目相關的標準規范D.證據及《送鑒證據材料目錄》(正確答案)80.根據《標準設計施工總承包招標文件》（2012年版）的規定，關于工程總承包合同價款的結算，下列說法錯誤的是()。A.合同價格包括簽約合同價以及按照合同約定進行的調整B.價格清單列出的任何數量僅為估算的工作量C.價格清單列出工程量應視為承包人實施的實際工作量(正確答案)D.合同約定工程的某部分按照實際完成的工程量進行支付的，應按照專用合同條款的約定進行計量和估價，并據此調整合同價格81.根據《標準設計施工總承包招標文件》（2012年版）的規定，關于變更，下列說法正確的有()。A.根據變更產生的原因不同，變更的提出包括“發包人要求”改變的變更、監理人文件內容構成的變更和承包人合理化建議構成的變更(正確答案)B.承包人提出的合理化建議降低了合同價格、縮短了工期或者提高了工程經濟效益的，發包人可在通用合同條款中約定給予獎勵C.變更指示只能由監理人發出(正確答案)D.變更指示可由監理人或發包人發出E.監理人應與合同當事人商定或確定變更價格，變更價格應包括合理的利潤，無需考慮承包人提出的合理化建議82.根據《標準設計施工總承包招標文件》（2012年版）的規定，暫估價B條款適合于簽約合同價包括暫估價，支付方式為()。A.按合同約定進行支付，不予調整價差(正確答案)B.由發包人和承包人以招標的方式選擇供應商或分包人，中標金額與價格清單中所列的暫估價的金額差列入合同價格C.由監理人進行估價，經估價的價格與所列的暫估價的金額差以及相應的稅金等其他費用列入合同價格D.按合同約定進行支付，經監理人確認后的價格差額列入合同價83.根據《標準設計施工總承包招標文件》（2012年版）的規定，暫估價A條款，發包人在價格清單中給定暫估價的專業服務、材料、工程設備和專業工程屬于依法必須招標的范圍并達到規定的規模標準的，由()以招標的方式選擇供應商或分包人。A.承包人B.發包人C.發包人和承包人(正確答案)D.監理人84.根據《