1、園林綠化工程施工合同依照中華人民共和國合同法和中華人民共和國建設部、國家工商行政管理總局共同發布的建設工程施工合同(GF-99-0201)及其他有關規定，遵循平等、自愿、公平和老實信用的原則，雙方就園林綠化工程施工項目經協商訂立本合同：一、工程概況第1條工程概況1. 1工程名稱：1.2工程地點：1. 3工程內容：第2條工程承包范圍2. 1承包范圍：廠區內水系景觀、綠化種植、假山噴泉、綠地內道路硬化、鋼化玻璃板廊架車棚、休閑廊架、休閑亭、相關電氣詳見預算表中子目)等的建設施工。二、合同文件及圖紙第3條本合同文件及解釋順序3. 1除雙方另有約定以外，組成本合同的文件及優先解釋順序如下：(1) 雙方

2、簽訂的補充協議2)本合同條款(3) 中標通知書(4) 投標書及其附件(5) 標準、標準及有關技術文件(6) 圖紙7)工程量清單(8)工程報價單或預算書雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。第4條適用法律、標準及標準4. 1適用法律法規：國家有關法律、法規和北京市有關法規、規章及標準性文件均對本合同具有約束力。4.2適用標準、標準名稱：城市園林綠化工程施工及驗收標準DB11/T212-2003)、城市園林綠化用植物材料木本苗DB11/T211-2003)、城市園林綠化養護管理標準(DB11/T213-2003).4.3雙方另有約定列入補充條款。4.4雙方對合同內容的約定與

3、上述法律、標準、標準規定有矛盾的，以法律、標準及標準規定為準。第5條圖紙5.1發包人提供圖紙日期及套數5.2承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉讓給第三人。5.3發包人對圖紙的特殊保密要求：無三、雙方的權利義務第六條雙方派駐工地代表6.1發包人派駐工地代表：夏興峰職權：土建工程負責人6.2承包人派駐工地代表：康文松職權：綠化施工負責人6.3任何一方駐工地代表發生變更時，應提前7日書面通知對方，并明確指出交接時間、權限。四、施工組織設計和工期第10條合同工期開工日期：竣工日期：合同工期總日歷天數預計日第11條進度計劃11.1承包人必須按照經確認的進度計劃組織施工，并接受監督和檢查。因承包人原

4、因導致實際進度與進度計劃不符的，承包人無權就改良措施提出追加合同價款。第12條延期開工如發生：因發包人原因造成延期開工的，由發包人承擔由此給承包人造成的損失，并順延工期；承包人不能按時開工的，應提前7日書面通知發包人并征得發包人同意，發包人不同意延期的或承包人未在規定期限內發出延期通知的，工期不順延。第13條暫停施工如發生：因發包人原因停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此受到的損失，相應順延工期；因承包人原因停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不順延。第14條工期延誤14.1由于以下原因造成竣工日期推遲的延誤，經發包人確認，工期相應順延。(1) 發包人未能按約定日期提供圖紙

5、及開工條件；(2) 發包人未能按約定日期支付工程預付款、進度款，使施工不能正常進行；(3) 發包人未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行：(4) 因工程量變化或重大設計變更影響工期；(5) 非承包人原因停水、停電等原因造成停工；(6) 不可抗力及自然災害；(7) 發包人同意工期相應順延的其他情況；(8) 其他可調整工期的因素：14.2承包人在以上情況發生后3FI內，就延誤的內容和因此發生的經濟支出向發包人、監理方提出報告。發包人在收到報告后7日內予以確認答復，逾期不予答復，承包人即可視為延期要求已被確認。五、質量與檢驗第16條工程質量16. 1工程質量標準：按城市園林綠化工程施

6、工及驗收標準中相關條款執行16. 2雙方對工程質量有爭議時，由項目所在區縣質量監督站鑒定，所需費用及由此造成的損失由責任方承擔。第17條隱蔽工程的中間驗收雙方約定的中間驗收的部位：種植植物的定點、放線驗收應在挖種植穴、種植槽前進行。種植穴、種植槽的質量驗收按照城市園林綠化工程施工及驗收標準第6條要求執行種植土壤的質量驗收按照城市.園林綠化工程施工及驗收標準第5條的要求執行。草坪、花卉的整地質量驗收按照城市園林綠化工程施工及驗收標準第5條要求執行o附屬設施需要中間驗收的項目按照城市園林綠化工程施工及驗收標準第16條的要求執行。施工過程中及時清理現場，重點交通道路和重點地區應在當大清理完畢，保持場

7、地整潔。工程中間驗收，應由監理（監督）部門和施工單位分別填寫驗收記錄并簽字。17. 2當工程具備覆蓋、掩蓋條件或到達中間驗收部位以前，承包人自檢，并于48小時前書面通知發包人、監理方檢驗。驗收合格，發包人、監理方在驗收記錄上簽字后，方可進行隱蔽和繼續施工。假設在48小時內發包人、監理方不進行驗收也未提出書面延期要求的，承包人可自行組織驗收，發包人、監理方應承認驗收記錄。驗收不合格，承包人在限定時間內修改后重新驗收，所需費用由承包人承擔，不能影響工期。除此之外影響正常施工的經濟支出由發包人承擔，相應順延工期。六、安全施工第18條安全施工18. 1承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安

8、全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。18. 2發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。第19條事故處理19. 1發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知發包人，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。19. 2發包人、承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門認定處理。七、合同價款與支付

9、第20條合同價款20. 1發包人保證按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。20. 2合同價款大寫）：元（人民幣）小寫）：¥元第22條工程量確實認22. 1承包人向發包人提交己完工程量報告的時間：按合同付款節點22. 2發包人核實己完工程量報告的時間：收到工程量報告7個工作日之內,發包人逾期未核實工程量的，承包人報告中開列的工程量將視為被確認并作為工程價款支付的依據。發包人核實工程量未提前24小時通知承包人的，確認結果無效。22. 3對承包人超出設計圖紙范圍和因自身原因造成返工的工程量，發包人不予確認。第23條工程款支付1合同生效后日內，發包人向承包人支付本合同總造

10、價的%為預付款。23. 2雙方約定的工程款（進度款）支付方式：撥付工程進度款時間（工程進度、部位）占合同承包總造價百分比金額人民幣元）甲方需在合同生效之日起7個工作日內支付工程預付款20%人民幣：516,000.00元】工程進度至6肱【包括：廠區喬灌木栽種全部完成，地下水電工程全部完成，庭院景觀主體詳見概預算清單）完成至60W】，并甲方收到乙方60%工程款發票后40%人民幣：【1,032,000.00元】綠化整體工程全部完成，并調試后經甲方專員現場驗收合格，且工程質量到達預定設計要求并正常投入運行后兩周，甲方在收到乙方剩余合同總價款40§的工程款發票后35%人民幣：903,000.0

11、0元】工程質量保證金5%人民幣：129,000.00元】23.3發包人應在確認工程昂:結果后_7_日內按前款的約定向承包人支付工程款進度款）。23. 4工程全部完工，竣工驗收通過并辦理完畢相應結算手續后日內，發包人累計支付給承包人的工程款應到達工程結算總價的空巽，結算總價的作為工程保修金。23.5本工程保修期滿，在承包人履行了保修責任的前提下，發包人一次性向承包人支付工程保修金。八、材料設備供給承包人采購苗木材料設備25.1承包人采購苗木材料設備-覽表（附后）：承包人所供給苗木材料設備與合同清單不符時，雙方約定承包人承擔責任如下：1）一經發現，應即刻更換成與苗木材料、設備清單相符品種或規格型號

12、的產品。（2）承包人承擔工期延誤責任。25.2承包人在苗木交驗時應出具苗木產品產地證明。25.3承包人在苗木交驗時應出具苗木產地檢疫證明。雙方約定的苗木材料設備交驗的標準：城市園林綠化工程施工及驗收標準(DB11/T212-2003)中第五條之標準。九、工程變更第26條設計變更施工中發包人對原設計變更，發包人向承包人發出書面變更通知，承包人按照通知進行變更。如果承包人對原設計提出變更要求，經發包人、監理方批準后方可實施，并簽署書面變更協議。第27條其他變更施工中如發生除設計變更以外的其他變更時，采用協議形式雙方加以確認。第28條確定變更價款28. 1承包人應在收到變更通知或簽署變更協議后5日內

13、提出變更工程量及價款報告資料。28. 2發包人在收到變更資料報告5日內予以確認，逾期無正當理由不確認時，視為變更報告己批準。十、竣工驗收與結算第29條竣工驗收29. 1工程具備竣工驗收條件，承包人以書面形式通知發包人，并向發包人提供完整的竣工資料和竣工驗收報告。發包人在收到以上文件后10日內組織驗收。發包人如無正當理由不組織驗收或驗收后10日內未提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。29. 2竣工口期為本工程竣工驗收通過的口期。保修期正式開始。十一、質量保修第31條質量保修承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。31. 1工程質量保修范圍和

14、內容：31. 2質最保修期：雙方根據建設工程質量管理條例及有關規定，約定本工程的質量保修期如下(1) 土建工程：(2) 綠化種植工程：質量保修期自工程竣工驗收通過之日起計算o第32條質量保修責任32. 1屬于保修范圍內容的項目，承包人應當在接到保修通知之日起7日內派人保修。32. 2發生緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應在24小時內到達事故現場搶修。32.3綠化工程在保修期內應到達2級養護標準。32. 4保修期內發現苗木等植物材料死亡，應在種植季節按原設計品種、規格更換。第33條保修費用33. 1保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。33. 2雙方約定的養護期間水、電費用的承擔：第34條

15、其他雙方約定的其他保修事項：無十二、違約與爭議第35條違約責任35.1任何一方違反本合同的約定，均應承擔由此給對方造成的損失。35.2因承包人原因延期竣工的，應交付的違約金額：合同總價款千分之一七35.3因承包人原因致使工程達不到質量要求的，應承擔的違約責任并償付發包方35.4發包人不按時支付工程款的違約責任：合同總價款的千分之一七35.5其他：無第36條爭議解決方式本合同在履行過程中發生的爭議由雙方當事人協商解決，協商不成的雙方可依法向至食同簽訂地點(北京市)人民法院起訴；第38條不可抗力38.1雙方關于不可抗力范圍的約定：戰爭災難疫情38.2因不可抗力導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法

16、分別承擔：(1) 工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔；(2) 發包人、承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；(3) 承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔；(5) 工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；(6) 延誤的工期相應順延。38.3因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。第40條合同解除40. 1雙方協商一致，可以解除合同。40. 2發包人不按合同約定支付工程款，雙方又未達成延期付款協議，承包人可停止施工，停止施工超過30日，發包人仍不支付工程款(進度款)，承包人有權解除合同。40.3承包人將其承包的全部工程轉包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉包給他人，發包人有權解除合同。40.4有以下情形之一的，發包人、承包人可以解除合同：(1)因不可抗力致使合同無法履行；2)因一方違約包括因發包人原因造成工程停建或緩建)致使合同無法履行。40.5合同按司法程序解除后，承包人應妥善做好已完工程和己購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要協助，并按合同約定支付己完工程價款。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。40. 6合同