1、云南省建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法實(shí)施細(xì)則（征求意見(jiàn)稿）第一章總則第一條為加強(qiáng)和規(guī)范建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算，維護(hù)建設(shè)市場(chǎng)正常秩序，根據(jù)云南省建設(shè)工程造價(jià)管理?xiàng)l例和建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算暫行辦法（財(cái)建2004369號(hào)）規(guī)定，結(jié)合本省實(shí)際，制定本辦法。第二條凡在云南省行政區(qū)域內(nèi)的建設(shè)工程（建筑、裝飾裝修、安裝、市政、修繕、園林綠化工程等）價(jià)款結(jié)算活動(dòng)，均適用本辦法。國(guó)家法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。第三條本辦法所稱建設(shè)工程價(jià)款結(jié)算（以下簡(jiǎn)稱“價(jià)款結(jié)算”），是指對(duì)建設(shè)工程的發(fā)、承包合同價(jià)款進(jìn)行約定和依據(jù)合同約定進(jìn)行工程預(yù)付款、工程進(jìn)度款、工程竣工價(jià)款結(jié)算的活動(dòng)。第四條各級(jí)建設(shè)行政主管部門(mén)應(yīng)加強(qiáng)對(duì)建設(shè)工程施工合同和建

2、設(shè)工程價(jià)款結(jié)算活動(dòng)的監(jiān)督管理。第二章工程合同價(jià)款的約定與調(diào)整第五條招標(biāo)工程的合同價(jià)款應(yīng)當(dāng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)，依據(jù)招標(biāo)文件、中標(biāo)人的投標(biāo)文件，由發(fā)包人與承包人（以下簡(jiǎn)稱“發(fā)、承包人”）訂立書(shū)面合同約定。非招標(biāo)工程的合同價(jià)款依據(jù)審定的工程預(yù)（概）算書(shū)，由發(fā)、承包人在書(shū)面合同中約定。合同價(jià)款在合同中約定后任何一方不得擅自改變。第六條發(fā)、承包人應(yīng)當(dāng)在合同條款中對(duì)涉及工程價(jià)款結(jié)算的下列事項(xiàng)進(jìn)行約定，合同條款中未約定、約定不全或約定不明的，各級(jí)管理部門(mén)應(yīng)督促發(fā)、承包人補(bǔ)充完善：（一）預(yù)付工程款的數(shù)額、貨幣的種類、支付時(shí)限及抵扣方式；（二）工程進(jìn)度款的數(shù)額、貨幣的種類、支付時(shí)限及方式；（三）工程竣工價(jià)款結(jié)算的數(shù)額

3、、貨幣種類、支付時(shí)限及方式；（四）采用工程量清單計(jì)價(jià)的工程，工程量清單遺漏項(xiàng)目的補(bǔ)充原則和方法、工程量調(diào)整的原則和計(jì)算方法、綜合單價(jià)調(diào)整的原則和計(jì)價(jià)方法、措施費(fèi)用的調(diào)整原則和范圍；（五）工程施工發(fā)生變更時(shí)，設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場(chǎng)簽證認(rèn)可的原則和方法、工程價(jià)款的調(diào)整方法、索賠方式、時(shí)限要求及金額支付方式；（六）承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的范圍及幅度以及超出約定范圍和幅度的調(diào)整辦法；（七）違約責(zé)任及索賠費(fèi)用、方式；（八）不可抗力發(fā)生的費(fèi)用；（九）發(fā)生工程價(jià)款糾紛的解決方法；（十）工程質(zhì)量保證（保修）金的數(shù)額、預(yù)扣方式及時(shí)限；（十一）優(yōu)質(zhì)工程計(jì)價(jià)辦法；（十二）安全措施和意外傷害保險(xiǎn)費(fèi)用；（十三）工期及工期提前或延后的獎(jiǎng)懲辦法

4、；（十四）與履行合同、支付價(jià)款相關(guān)的擔(dān)保事項(xiàng)。第七條發(fā)、承包人在簽訂合同時(shí)對(duì)于工程價(jià)款的約定，可選用下列一種約定方式：（一）固定總價(jià)。合同工期較短且工程合同總價(jià)較低的工程，可以采用固定總價(jià)合同方式。 （二）固定單價(jià)。雙方在合同中約定綜合單價(jià)包含的風(fēng)險(xiǎn)范圍和風(fēng)險(xiǎn)費(fèi)用的計(jì)算方法，在約定的風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)綜合單價(jià)不再調(diào)整。風(fēng)險(xiǎn)范圍以外的綜合單價(jià)調(diào)整方法，應(yīng)當(dāng)在合同中約定。（三）可調(diào)價(jià)格。可調(diào)價(jià)格包括可調(diào)綜合單價(jià)和措施費(fèi)等，雙方應(yīng)在合同中約定綜合單價(jià)和措施費(fèi)的調(diào)整方法，調(diào)整因素包括：1、法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)政策變化影響合同價(jià)款；2、省建設(shè)行政主管部門(mén)公布的價(jià)格調(diào)整；3、經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)變更及發(fā)包人要求的其它

5、變更；4、發(fā)包人更改經(jīng)審定批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)（修正錯(cuò)誤除外）造成費(fèi)用調(diào)整；5、一周內(nèi)非承包人原因停水、停電、停氣造成的停工超過(guò)8小時(shí)；6、雙方約定的其他因素。（四）采用工程量清單計(jì)價(jià)方式的，宜采用固定單價(jià)。如采用固定總價(jià)合同，應(yīng)符合下列條件：1、施工工期在6個(gè)月以內(nèi)；2、施工圖設(shè)計(jì)文件必須符合國(guó)家規(guī)定的設(shè)計(jì)深度要求；3、工程量不大且能精確計(jì)算。第八條承包人應(yīng)當(dāng)在合同規(guī)定的調(diào)整情況發(fā)生后14天內(nèi),將調(diào)整原因、金額以書(shū)面形式通知發(fā)包人,發(fā)包人確認(rèn)調(diào)整金額后將其作為追加合同價(jià)款,與工程進(jìn)度款同期支付。發(fā)包人收到承包人通知后14天內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見(jiàn),視為已經(jīng)同意該項(xiàng)調(diào)整。當(dāng)合同規(guī)定的調(diào)整合同價(jià)

6、款的調(diào)整情況發(fā)生后,承包人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通知發(fā)包人,或者未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出調(diào)整報(bào)告,發(fā)包人可以根據(jù)有關(guān)資料,決定是否調(diào)整和調(diào)整的金額,并書(shū)面通知承包人。承包人收到發(fā)包人通知后14天內(nèi)不予確認(rèn)也不提出修改意見(jiàn),視為已經(jīng)同意該項(xiàng)調(diào)整。第九條工程設(shè)計(jì)變更價(jià)款調(diào)整（一）施工中發(fā)生工程變更,承包人按照經(jīng)發(fā)包人認(rèn)可的變更設(shè)計(jì)文件,進(jìn)行變更施工,其中, 政府投資項(xiàng)目重大變更,需按基本建設(shè)程序報(bào)批后方可施工。（二）在工程設(shè)計(jì)變更確定后14 天內(nèi),設(shè)計(jì)變更涉及工程價(jià)款調(diào)整的，由承包人向發(fā)包人提出,經(jīng)發(fā)包人審核同意后調(diào)整合同價(jià)款。變更合同價(jià)款按下列方法進(jìn)行：1、合同中已有適用于變更工程的價(jià)格,按合同已有的價(jià)格變更

7、合同價(jià)款；2、合同中只有類似于變更工程的價(jià)格,可以參照類似價(jià)格變更合同價(jià)款；3、合同中沒(méi)有適用或類似于變更工程的價(jià)格,由承包人或發(fā)包人提出適當(dāng)?shù)淖兏鼉r(jià)格, 經(jīng)對(duì)方確認(rèn)后執(zhí)行。如雙方不能達(dá)成一致的,雙方可提請(qǐng)工程所在地建設(shè)行政主管部門(mén)工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行協(xié)商解決或按合同約定的爭(zhēng)議或糾紛解決程序辦理。（三）工程設(shè)計(jì)變更確定后l4天內(nèi),如承包人未提出變更工程價(jià)款報(bào)告,則發(fā)包人可根據(jù)所掌握的資料決定是否調(diào)整合同價(jià)款和調(diào)整的具體金額。重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告和確認(rèn)的時(shí)限由發(fā)承包雙方協(xié)商確定。收到變更工程價(jià)款報(bào)告一方,應(yīng)在收到之日起14天內(nèi)予以確認(rèn)或提出協(xié)商意見(jiàn),自變更工程價(jià)款報(bào)告送達(dá)之日起14天

8、內(nèi),對(duì)方未確認(rèn)也未提出協(xié)商意見(jiàn)時(shí),視為變更工程價(jià)款報(bào)告已被確認(rèn)。確認(rèn)增（減）的工程變更價(jià)款作為追加（減）合同價(jià)款與工程進(jìn)度款同期支付。第三章工程價(jià)款結(jié)算第十條工程價(jià)款結(jié)算應(yīng)按合同約定辦理，合同未作約定或約定不明的，發(fā)、承包雙方應(yīng)依照下列規(guī)定與文件協(xié)商處理：（一）國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；（二）國(guó)務(wù)院建設(shè)行政主管部門(mén)和本省建設(shè)行政主管部門(mén)發(fā)布的工程造價(jià)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)價(jià)辦法等有關(guān)規(guī)定；（三）建設(shè)項(xiàng)目的合同、補(bǔ)充協(xié)議、變更簽證和現(xiàn)場(chǎng)簽證,以及經(jīng)發(fā)、承包人認(rèn)可的其他有效文件；（四）其他可依據(jù)的材料。第十一條工程預(yù)付款結(jié)算應(yīng)符合下列規(guī)定：（一）包工包料工程的預(yù)付款按合同約定撥付,原則上預(yù)付比例不低于合

9、同金額的10%, 不高于合同金額的30%,對(duì)重大工程項(xiàng)目,按年度工程計(jì)劃逐年預(yù)付。計(jì)價(jià)執(zhí)行建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)規(guī)范的工程,實(shí)體性消耗和非實(shí)體性消耗部分應(yīng)在合同中分別約定預(yù)付款比例。 （二）在具備施工條件的前提下,發(fā)包人應(yīng)在雙方簽訂合同后的一個(gè)月內(nèi)或不遲于約定的開(kāi)工日期前的7天內(nèi)預(yù)付工程款,發(fā)包人不按約定預(yù)付,承包人應(yīng)在預(yù)付時(shí)間到期后10天內(nèi)向發(fā)包人發(fā)出要求預(yù)付的通知,發(fā)包人收到通知后仍不按要求預(yù)付,承包人可在發(fā)出通知14天后停止施工,發(fā)包人應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向承包人支付應(yīng)付款的利息（利率按同期銀行貸款利率計(jì)）,并承擔(dān)違約責(zé)任。（三）預(yù)付的工程款必須在合同中約定抵扣方式,并在工程進(jìn)度款中進(jìn)行抵

10、扣。（四）凡是沒(méi)有簽訂合同或不具備施工條件的工程,發(fā)包人不得預(yù)付工程款,不得以預(yù)付款為名轉(zhuǎn)移資金。第十二條工程進(jìn)度款結(jié)算與支付應(yīng)當(dāng)符合下列規(guī)定：（一）工程進(jìn)度款結(jié)算方式1、按月結(jié)算與支付。即實(shí)行按月支付進(jìn)度款,竣工后清算的辦法。合同工期有兩個(gè)年度以上的工程,在年終進(jìn)行工程盤(pán)點(diǎn),辦理年度結(jié)算。2、分段結(jié)算與支付。即當(dāng)年開(kāi)工、當(dāng)年不能竣工的工程按照工程形象進(jìn)度,劃分不同階段支付工程進(jìn)度款。具體劃分在合同中明確。（二）工程量計(jì)算 1、承包人應(yīng)當(dāng)按照合同約定的方法和時(shí)間,向發(fā)包人提交已完工程量的報(bào)告。發(fā)包人接到報(bào)告后14天內(nèi)核實(shí)已完工程量,并在核實(shí)前l(fā)天通知承包人,承包人應(yīng)提供條件并派人參加核實(shí),承包

11、人收到通知后不參加核實(shí),以發(fā)包人核實(shí)的工程量作為工程價(jià)款支付的依據(jù)。發(fā)包人不按約定時(shí)間通知承包人,致使承包人未能參加核實(shí),核實(shí)結(jié)果無(wú)效。2、發(fā)包人收到承包人報(bào)告后14天內(nèi)未核實(shí)完工程量,從第15天起,承包人報(bào)告的工程量即視為被確認(rèn),作為工程價(jià)款支付的依據(jù),雙方合同另有約定的,按合同執(zhí)行。3、對(duì)承包人超出設(shè)計(jì)圖紙（含設(shè)計(jì)變更）范圍和因承包人原因造成返工的工程量,發(fā)包人不予計(jì)量。（三）工程進(jìn)度款支付1、根據(jù)確定的工程計(jì)量結(jié)果,承包人向發(fā)包人提出支付工程進(jìn)度款申請(qǐng),l4天內(nèi),發(fā)包人應(yīng)按不低于工程價(jià)款的60%,不高于工程價(jià)款的90% 向承包人支付工程進(jìn)度款。按約定時(shí)間發(fā)包人應(yīng)扣回的預(yù)付款,與工程進(jìn)度款

12、同期結(jié)算抵扣。2、發(fā)包人超過(guò)約定的支付時(shí)間不支付工程進(jìn)度款,承包人應(yīng)及時(shí)向發(fā)包人發(fā)出要求付款的通知,發(fā)包人收到承包人通知后仍不能按要求付款,可與承包人協(xié)商簽訂延期付款協(xié)議,經(jīng)承包人同意后可延期支付,協(xié)議應(yīng)明確延期支付的時(shí)間和從工程計(jì)量結(jié)果確認(rèn)后第15天起計(jì)算應(yīng)付款的利息（率按同期銀行貸款利率計(jì)）。3、發(fā)包人不按合同約定支付工程進(jìn)度款,雙方又未達(dá)成延期付款協(xié)議,導(dǎo)致施工無(wú)法進(jìn)行,承包人可停止施工,由發(fā)包人承擔(dān)違約責(zé)任。第十三條工程完工后,雙方應(yīng)按照約定的合同價(jià)款及合同價(jià)款調(diào)整內(nèi)容以及索賠事項(xiàng), 進(jìn)行工程竣工結(jié)算。（一）工程竣工結(jié)算方式 工程竣工結(jié)算分為單位工程竣工結(jié)算、單項(xiàng)工程竣工結(jié)算和建設(shè)項(xiàng)目

13、竣工總結(jié)算。（二）工程竣工結(jié)算編審1、單位工程竣工結(jié)算由承包人編制,發(fā)包人審查；實(shí)行總承包的工程,由具體承包人編制, 在總包人審查的基礎(chǔ)上,發(fā)包人審查。2、單項(xiàng)工程竣工結(jié)算或建設(shè)項(xiàng)目竣工總結(jié)算由總（承）包人編制,發(fā)包人可直接進(jìn)行審查, 也可以委托具有相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位進(jìn)行審查。單項(xiàng)工程竣工結(jié)算或建設(shè)項(xiàng)目竣工總結(jié)算經(jīng)發(fā)、承包人簽字蓋章后有效。承包人應(yīng)在合同約定期限內(nèi)完成項(xiàng)目竣工結(jié)算編制工作,未在規(guī)定期限內(nèi)完成的并且提不出正當(dāng)理由延期的,責(zé)任自負(fù)。（三）工程竣工結(jié)算審查期限單項(xiàng)工程竣工后,承包人應(yīng)在提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的同時(shí),向發(fā)包人遞交竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料,發(fā)包人應(yīng)按以下規(guī)定時(shí)限進(jìn)行

14、核對(duì)（審查）并提出審查意見(jiàn)。工程竣工結(jié)算報(bào)告金額審查時(shí)間1.500萬(wàn)元以下 從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起20天2.500萬(wàn)元2000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起30天3.2000萬(wàn)元5000萬(wàn)元從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起45天4.5000萬(wàn)元以上 從接到竣工結(jié)算報(bào)告和完整的竣工結(jié)算資料之日起60天建設(shè)項(xiàng)目竣工總結(jié)算在最后一個(gè)單項(xiàng)工程竣工結(jié)算審查確認(rèn)后15天內(nèi)匯總,送發(fā)包人后 30天內(nèi)審查完成。（四）工程竣工價(jià)款結(jié)算 發(fā)包人收到承包人遞交的竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料后,應(yīng)按本實(shí)施細(xì)則規(guī)定的期限（合同約定有期限的,從其約定）進(jìn)行核實(shí),給予確認(rèn)

15、或者提出修改意見(jiàn)。發(fā)包人根據(jù)確認(rèn)的竣工結(jié)算報(bào)告向承包人支付工程竣工結(jié)算價(jià)款,保留5%左右的質(zhì)量保證（保修）金,待工程交付使用一年質(zhì)保期到期后清算（合同另有約定的,從其約定）,質(zhì)保期內(nèi)如有返修,發(fā)生費(fèi)用應(yīng)在質(zhì)量保證（保修）金內(nèi)扣除。（五）索賠價(jià)款結(jié)算 發(fā)、承包人未能按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)或發(fā)生錯(cuò)誤,給另一方造成經(jīng)濟(jì)損失的, 由受損方按合同約定提出索賠,索賠金額按合同約定支付。發(fā)、承包雙方應(yīng)及時(shí)報(bào)告索賠事件，根據(jù)招標(biāo)文件及合同要求中有關(guān)約定提出索賠書(shū)，索賠書(shū)中應(yīng)包含索賠項(xiàng)目（分部分項(xiàng)名稱）、索賠事件及依據(jù)、事件發(fā)生起算日期和估算損失等相關(guān)內(nèi)容。（六）合同以外零星項(xiàng)目工程價(jià)款結(jié)算 發(fā)包人要求承

16、包人完成合同以外零星項(xiàng)目，承包人應(yīng)在接受發(fā)包人要求的7天內(nèi)就用工數(shù)量的單價(jià)、機(jī)械臺(tái)班數(shù)量和單價(jià)，使用材料和金額等向發(fā)包人提出施工簽證，發(fā)包人簽證后施工。如發(fā)包人未簽證，承包人施工后發(fā)生爭(zhēng)議的，責(zé)任由承包人自負(fù)。若承包人向發(fā)包提出施工簽證，發(fā)包人拖延或不簽證，承包人可以拒絕施工，責(zé)任由發(fā)包人自負(fù)。第十四條發(fā)包人和承包人要加強(qiáng)施工現(xiàn)場(chǎng)的造價(jià)控制,及時(shí)對(duì)工程合同外的事項(xiàng)如實(shí)紀(jì)錄并履行書(shū)面手續(xù)。凡由發(fā)、承包雙方授權(quán)的現(xiàn)場(chǎng)代表簽字的現(xiàn)場(chǎng)簽證以及發(fā)、承包雙方協(xié)商確定的索賠等費(fèi)用,應(yīng)在工程竣工結(jié)算中如實(shí)辦理,不得因發(fā)、承包雙方現(xiàn)場(chǎng)代表的中途變更改變其有效性。第十五條發(fā)包人收到竣工結(jié)算報(bào)告及完整的結(jié)算資料后,

17、在本辦法規(guī)定或合同約定期限內(nèi),對(duì)結(jié)算報(bào)告及資料沒(méi)有提出意見(jiàn),則視同認(rèn)可。 承包人如未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提供完整的工程竣工結(jié)算資料,經(jīng)發(fā)包人催促后l4天內(nèi)仍未提供或沒(méi)有明確答復(fù),發(fā)包人有權(quán)根據(jù)已有資料進(jìn)行審查,責(zé)任由承包人自負(fù)。根據(jù)確認(rèn)的竣工結(jié)算報(bào)告,承包人向發(fā)包人申請(qǐng)支付工程竣工結(jié)算款。發(fā)包人應(yīng)在收到申請(qǐng)后15天內(nèi)支付結(jié)算款,到期沒(méi)支付的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。承包人可以催告發(fā)包人支付結(jié)算價(jià)款,如達(dá)成延期支付協(xié)議,承包人應(yīng)按同期銀行貸款利率支付拖欠工程價(jià)款的利息。如未達(dá)成延期支付協(xié)議,承包人可以與發(fā)包人協(xié)商將該工程折價(jià),或申請(qǐng)人民法院將該工程依法拍賣,承包人就該工程折價(jià)或者拍賣的價(jià)款優(yōu)先受償。第十六條工程竣

18、工結(jié)算以合同工期為準(zhǔn),實(shí)際施工工期比合同工期提前或延后,發(fā)、承包雙方應(yīng)按合同約定的獎(jiǎng)懲辦法執(zhí)行。第四章工程價(jià)款結(jié)算爭(zhēng)議處理第十七條工程造價(jià)咨詢單位接受發(fā)包人或承包人委托，編審工程竣工結(jié)算，應(yīng)按合同約定和實(shí)際履約事項(xiàng)認(rèn)真辦理，出具的竣工結(jié)算報(bào)告經(jīng)發(fā)、承包雙方簽字后生效。當(dāng)事人一方對(duì)報(bào)告有異議的，可對(duì)工程結(jié)算中有異議部分，向省級(jí)建設(shè)行政主管部門(mén)申請(qǐng)咨詢后協(xié)商處理。若不能達(dá)成一致的，雙方可按合同約定的爭(zhēng)議或糾紛的解決方法、程序辦理。第十八條發(fā)包人對(duì)工程質(zhì)量有異議，已竣工驗(yàn)收或已竣工未驗(yàn)收但實(shí)際投入使用的工程，其質(zhì)量爭(zhēng)議按該工程保修合同執(zhí)行；已竣工未驗(yàn)收且未實(shí)際投入使用的工程以及停工、停建工程的質(zhì)量爭(zhēng)

19、議，應(yīng)當(dāng)就有爭(zhēng)議部分的竣工結(jié)算暫緩辦理，雙方可就有爭(zhēng)議的工程委托有資質(zhì)的檢測(cè)鑒定機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，根據(jù)檢測(cè)結(jié)果確定解決方案，或按工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)的處理決定執(zhí)行，其余部分的竣工結(jié)算依照約定辦理。第十九條 當(dāng)事人對(duì)工程量有爭(zhēng)議的，按照施工過(guò)程中形成的有效簽證等書(shū)面文件確認(rèn)。承包人能夠證明發(fā)包人同意其施工，但未能提供簽證文件證明工程量發(fā)生的，可以按照當(dāng)事人提供的其他雙方認(rèn)可證據(jù)，確認(rèn)實(shí)際發(fā)生的工程量。無(wú)爭(zhēng)議部分的竣工結(jié)算依照約定辦理。第二十條當(dāng)事人對(duì)工程造價(jià)發(fā)生合同糾紛、結(jié)算糾紛、價(jià)格糾紛時(shí)，可通過(guò)下列辦法解決：（一）雙方協(xié)商確定；（二）按合同條款約定的辦法提請(qǐng)調(diào)解；（三）向有關(guān)仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或向人民

20、法院起訴。第二十一條 發(fā)包人有下列情形之一，致使承包人無(wú)法施工，且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)義務(wù)，承包人可向人民法院請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同：（一）未按約定支付工程價(jià)款的；（二）提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的；（三）不履行合同約定義務(wù)的。第二十二條 承包人有下列情形之一，致使合同無(wú)法繼續(xù)履行，發(fā)包人可向人民法院請(qǐng)求解除建設(shè)工程施工合同：（一）拒絕發(fā)包人的變更通知；（二）施工質(zhì)量不能滿足設(shè)計(jì)和施工規(guī)范要求的。第二十三條 建設(shè)工程施工合同解除后，已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量合格的，發(fā)包人應(yīng)當(dāng)按照約定支付相應(yīng)的工程價(jià)款；已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格的，按照以下情形分別處理：（一

21、）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格，發(fā)包人可要求承包人承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用；（二）修復(fù)后的建設(shè)工程經(jīng)竣工驗(yàn)收不合格，發(fā)包人不予支付工程價(jià)款；（三）因建設(shè)工程質(zhì)量不合格造成的損失，有過(guò)錯(cuò)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。第五章工程價(jià)款結(jié)算管理第二十四條工程竣工后，發(fā)、承包雙方應(yīng)及時(shí)辦清工程竣工結(jié)算。否則，不予辦理竣工驗(yàn)收備案，工程不得交付使用，有關(guān)部門(mén)不予辦理權(quán)屬登記。第二十五條發(fā)包人與中標(biāo)的承包人不按照招標(biāo)文件和中標(biāo)的承包人的投標(biāo)文件訂立合同的，或者發(fā)包人、中標(biāo)的承包人背離合同實(shí)質(zhì)性內(nèi)容另行訂立協(xié)議，造成工程價(jià)款結(jié)算糾紛的，另行訂立的協(xié)議無(wú)效，由省、市、縣建設(shè)行政主管部門(mén)責(zé)令改正，并按中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法第五十九條進(jìn)行處罰。第二十六條從事工程造價(jià)活動(dòng)執(zhí)業(yè)人員應(yīng)是造價(jià)工程師、造價(jià)員。接受委托承接有關(guān)工程結(jié)算咨詢業(yè)務(wù)的工程造價(jià)咨詢單位應(yīng)具有工程造價(jià)咨詢單位資質(zhì)，其出具的辦理?yè)芨豆こ虄r(jià)款和工程結(jié)算的文件，應(yīng)當(dāng)由造價(jià)工程師簽字，并加蓋執(zhí)業(yè)專用章和單位公章。竣工結(jié)算由工程造價(jià)咨詢單位編制，按受委托審查竣工結(jié)算也是工程造價(jià)咨詢單位的，審查方資質(zhì)應(yīng)高于或等同于編制單位。發(fā)包方本單位自行組織審查竣工結(jié)算的，參加審查的人員應(yīng)是造價(jià)工程師、造價(jià)員。第二十七條 竣工結(jié)算審查必須以在建設(shè)行政主管部門(mén)備案的建設(shè)工程施工合同為依據(jù)，否則，結(jié)算審查結(jié)論無(wú)效。第二十八條 竣工結(jié)算審查委托給中介咨詢單位審查的，咨詢單位的