屋頂抹灰承攬合同協議書

甲方（定作人）：姓名：__________身份證號：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（承攬人）：姓名：__________身份證號：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方有屋頂抹灰的需求，乙方具備相關施工能力和經驗，雙方經友好協商，依據《中華人民共和國民法典》等相關法律法規，就屋頂抹灰承攬事宜達成如下協議：一、承攬項目乙方負責對甲方位于[詳細地址]的房屋屋頂進行抹灰施工。二、施工要求1.乙方應按照國家現行的建筑施工規范及行業標準進行屋頂抹灰施工，確保抹灰質量達到合格標準。2.抹灰材料由[材料提供方]提供，乙方應在施工前對材料進行檢驗，如發現材料存在質量問題應及時通知甲方。材料質量必須符合相關標準要求。3.屋頂抹灰厚度應均勻一致，誤差控制在[允許誤差范圍]以內，表面應平整光滑，無裂縫、空鼓等缺陷。三、合同價款及支付方式1.本項目合同價款為人民幣______元（大寫：______元整）。此價格為固定總價，包含乙方完成本項目所需的人工、材料（除約定由甲方提供的材料外）、設備、運輸、管理、利潤、稅費等所有費用。2.支付方式：-合同簽訂后，甲方支付合同價款的______%作為預付款，即人民幣______元（大寫：______元整）；-屋頂抹灰工程完成一半時，經甲方驗收合格后，甲方支付合同價款的______%，即人民幣______元（大寫：______元整）；-屋頂抹灰工程全部完成并經甲方驗收合格后，甲方在______個工作日內支付剩余合同價款，即人民幣______元（大寫：______元整）。四、施工期限1.乙方應在本合同簽訂之日起______日內開始施工，并在______日內完成屋頂抹灰施工任務。如遇不可抗力因素或甲方原因導致工期延誤，經甲方書面確認后，工期相應順延。2.乙方應制定合理的施工計劃，并提交給甲方審核。施工過程中，乙方應嚴格按照施工計劃進行施工，確保按時完成工程任務。五、雙方權利與義務（一）甲方權利與義務1.有權對乙方的施工過程進行監督檢查，提出合理的意見和建議。2.按照本合同約定向乙方支付合同價款。3.為乙方施工提供必要的施工條件，包括但不限于水電接入等。4.協調周邊關系，確保乙方施工順利進行。（二）乙方權利與義務1.有權要求甲方按照合同約定支付合同價款。2.按照本合同約定的施工要求和期限完成屋頂抹灰施工任務。3.乙方應自行組織施工人員和施工設備，施工人員應具備相應的資質和技能，確保施工安全。在施工過程中發生的一切安全事故，由乙方承擔全部責任，與甲方無關。4.施工過程中應妥善保護甲方的房屋及周邊設施，如因乙方原因造成損壞，乙方應負責修復或賠償。5.施工完成后，乙方應負責清理施工現場的垃圾和雜物，保持施工現場整潔。六、驗收1.屋頂抹灰工程完成后，乙方應提前______日通知甲方進行驗收。2.甲方應在接到乙方驗收通知后的______日內組織驗收。如甲方在規定時間內未進行驗收，視為驗收合格。3.如驗收不合格，乙方應按照甲方的要求進行整改，直至驗收合格。整改費用由乙方自行承擔，且整改期間不計入工期。七、違約責任1.若甲方未按照本合同約定支付合同價款，每逾期一日，應按照未付款項的______%向乙方支付違約金。逾期超過______日的，乙方有權解除本合同，并要求甲方支付已完成工程對應的合同價款及違約金。2.若乙方未按照本合同約定的施工期限完成施工任務，每逾期一日，應按照合同價款的______%向甲方支付違約金。逾期超過______日的，甲方有權解除本合同，并要求乙方返還已支付的預付款項，乙方應按照合同價款的______%向甲方支付違約金。3.若乙方施工質量不符合本合同約定的要求，乙方應負責無償返工直至達到合格標準。如因乙方返工導致工期延誤，乙方應按照本條第2款的約定承擔違約責任。八、爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他條款1.本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。2.本合同未盡事宜，雙方可另行協商并簽訂補充協議，補充協議與本