施工合同違約賠償協議書_第1頁
施工合同違約賠償協議書_第2頁
施工合同違約賠償協議書_第3頁
施工合同違約賠償協議書_第4頁
施工合同違約賠償協議書_第5頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

施工合同違約賠償協議書?甲方(全稱):______________________法定代表人:____________________地址:__________________________聯系方式:____________________乙方(全稱):______________________法定代表人:____________________地址:__________________________聯系方式:____________________鑒于甲乙雙方于______年____月____日簽訂了[施工合同名稱](以下簡稱"原合同"),現因[具體違約事由],雙方經友好協商,就原合同中違約賠償事宜達成如下協議:一、違約事由概述在原合同履行過程中,乙方出現了以下違約行為:[詳細描述違約行為的具體情況,包括違約發生的時間、地點、違約行為的表現形式等],該違約行為給甲方造成了[具體損失情況,如經濟損失、工期延誤損失等]。二、標的物或服務具體描述1.工程名稱:[工程具體名稱]2.工程地點:[工程詳細地址]3.工程內容及要求:[詳細列舉工程包含的各項具體工作內容,如建筑結構施工、裝修工程、設備安裝等]工程質量標準應符合國家及行業現行相關標準和規范,具體要求如下:[明確質量驗收的各項指標和參數]4.服務期限:計劃開工日期:______年____月____日計劃竣工日期:______年____月____日總日歷天數:______天三、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權要求乙方按照本協議及原合同的約定承擔違約責任,賠償甲方因乙方違約行為所遭受的損失。對乙方的違約行為及賠償履行情況進行監督和檢查。2.義務按照本協議及原合同的約定,向乙方支付相應的工程款項(如有)。為乙方履行合同義務提供必要的協助和配合,包括但不限于提供施工場地、協調相關單位等(如因甲方原因導致乙方違約的除外)。(二)乙方權利義務1.權利在符合法律法規及本協議約定的前提下,要求甲方按照本協議及原合同的約定履行相應義務。對甲方提出的不合理要求有權拒絕。2.義務承擔因自身違約行為給甲方造成的全部損失,包括但不限于直接經濟損失、間接經濟損失、工期延誤損失等,并按照本協議約定向甲方支付違約金。立即采取有效措施糾正違約行為,盡量減少因違約行為給甲方造成的損失擴大。如乙方未采取措施導致損失擴大的,乙方應對擴大的損失承擔賠償責任。按照本協議及原合同的約定繼續履行其他未履行的義務,確保工程順利完成(如可繼續履行)。四、違約賠償1.違約金乙方應向甲方支付違約金人民幣______元(大寫:______元整)。該違約金應在本協議簽訂之日起______日內支付至甲方指定賬戶。若乙方未按照上述約定支付違約金,每逾期一日,應按照未支付金額的____%向甲方支付逾期違約金。2.損失賠償除違約金外,乙方還應賠償甲方因乙方違約行為所遭受的全部損失,包括但不限于以下各項:直接經濟損失:[詳細列舉直接經濟損失的項目及金額,如原材料采購損失、設備租賃費用損失等]間接經濟損失:[如因工期延誤導致甲方預期可得利益損失,按照合理的計算方式確定金額]工期延誤損失:由于乙方違約導致工期延誤,乙方應按照原合同約定的工期延誤賠償標準,賠償甲方因工期延誤所遭受的損失,具體賠償金額為______元(大寫:______元整)。甲方應在本協議簽訂后______日內向乙方提供詳細的損失清單及相關證明材料,乙方應在收到甲方提供的損失清單及證明材料后的______日內進行核實,并將核實結果書面通知甲方。如乙方對甲方提供的損失清單及證明材料有異議,應在通知期限內提出,并提供相應的反證材料。雙方應根據實際情況進行協商確定損失賠償金額。若協商不成,可按照本協議約定的爭議解決方式處理。五、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國民法典及相關法律法規的規定。2.雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。3.在爭議解決期間,除涉及爭議的部分外,雙方應繼續履行本協議其他無爭議的條款。六、其他條款1.本協議自雙方簽字(或蓋章)之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。2.本協議是對原合同違約賠償事宜的補充和明確,與原合同具有同等法律效力。本協議未約定的事項,仍按照原合同的約定執行;本協議與原合同約定不一致的,以本協議為準。甲方(蓋章):____________________法定代表人或授權代表(簽字):______簽訂日期:______年____月____日乙方(蓋章):____________________法定代表人或授權代表(簽字):______簽訂日期:______年____月____日以上

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論