承攬合同承攬合同（簡１）5篇篇1甲方（定作方）：___________地址：_______________________電話：_______________________乙方（承攬方）：___________地址：_______________________電話：_______________________鑒于甲方需要乙方提供特定的承攬服務，雙方在平等、自愿、公平的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就本次承攬事項達成如下協議：第一條承攬事項及要求1.乙方應按照甲方的要求，對____________進行承攬制作。2.具體承攬事項包括：____________。3.甲方應提供詳細的制作要求、設計圖紙及相關說明，乙方應確保制作成果符合甲方的要求。第二條材料及費用1.甲方應提供承攬所需的原材料，并確保原材料的質量符合要求。2.乙方應按照甲方提供的材料清單進行驗收，如發現問題應及時通知甲方。3.承攬費用為人民幣______元整（大寫：______元整），包含但不限于材料費、加工費、人工費等。4.支付方式：甲方應在承攬完成并驗收合格后______日內支付承攬費用給乙方。第三條承攬期限及驗收標準1.承攬期限為自合同簽訂之日起______日。2.乙方應按照甲方提供的驗收標準進行驗收，如雙方未約定驗收標準，則按照行業標準或國家相關標準進行驗收。3.如因乙方原因導致承攬成果未能按時交付，乙方應承擔違約責任。第四條保密條款1.雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密。2.未經對方書面同意，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。第五條違約責任及賠償1.如因乙方原因導致承攬成果不符合合同要求，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。2.如甲方未按約定支付承攬費用，每逾期一日，應向乙方支付違約金______元。3.若因違約造成對方損失，違約方應賠償對方因此產生的一切損失，包括但不限于直接損失、間接損失、律師費、訴訟費等。第六條爭議解決1.本合同的解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.若雙方在合同履行過程中發生爭議，應首先協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。第七條其他條款1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效，有效期為______年。3.未盡事宜，雙方可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。4.本合同條款的修改、補充應以書面形式進行，并由甲乙雙方簽字（蓋章）確認。篇2承攬合同合同編號：[合同編號]一、工程概況1.工程名稱：[工程名稱]2.工程地點：[工程地點]3.工程內容：[工程內容]4.工程規模：[工程規模]二、承攬方式1.承攬方（以下簡稱“乙方”）采用包工包料的方式，按照甲方的要求，完成工程任務。2.乙方需確保工程質量符合相關標準，并按時交付工程。三、合同條款1.工程價款及支付方式（1）工程價款：人民幣[工程價款]元。（2）支付方式：甲方在簽訂合同后支付乙方工程款的50%，即人民幣[支付金額]元；工程竣工驗收合格后，甲方再支付乙方工程款的50%，即人民幣[支付金額]元。2.工程期限（1）開工日期：XXXX年XX月XX日。（2）竣工日期：XXXX年XX月XX日。3.工程質量及驗收標準（1）乙方需確保工程質量符合相關標準，并提供相應的質量保證。（2）甲方在工程竣工驗收時，有權對工程質量進行檢查和驗收。4.違約責任（1）如乙方未按時完成工程任務，需向甲方支付違約金，違約金為工程價款的10%。（2）如甲方未按時支付工程款，需向乙方支付違約金，違約金為應付未付工程款的10%。5.其他約定（1）乙方在施工過程中，需遵守甲方的安全規定，確保施工安全。（2）甲方在工程竣工驗收合格后，需向乙方提供正式的竣工驗收報告。四、合同生效及終止1.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。2.如一方違反合同條款，另一方有權要求違約方承擔相應的法律責任。3.本合同未盡事宜，雙方可協商補充。五、爭議解決1.如雙方在執行合同過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。2.協商不成的，任何一方可向甲方所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。六、其他條款1.乙方需確保在施工過程中遵守國家的法律法規，并承擔由此產生的法律責任。2.甲方需確保在施工期間為乙方提供必要的工作條件和環境。3.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。具有同等法律效力。甲方（蓋章）：[甲方名稱]地址：[甲方地址]聯系人：[甲方聯系人]聯系電話：[甲方聯系電話]日期：XXXX年XX月XX日乙方（蓋章）：[乙方名稱]地址：[乙方地址]聯系人：[乙方聯系人]聯系電話：[乙方聯系電話]日期：XXXX年XX月XX日篇3甲方（定作方）：__________公司名稱：__________地址：__________電話：__________法定代表人：__________統一社會信用代碼：__________乙方（承攬方）：__________公司名稱：__________地址：__________電話：__________法定代表人：__________統一社會信用代碼：__________鑒于甲方需定制特定產品，乙方具備相應的加工承攬能力，雙方在平等、自愿、公平的基礎上，根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，就甲方委托乙方承攬制作事宜達成如下協議：第一條合同標的及內容甲方委托乙方承攬制作以下產品：（詳細列明產品名稱、規格、數量、質量等具體要求）。乙方應按照甲方的要求進行制作，并確保產品質量符合相關標準和約定。第二條承攬方式及周期乙方應按照甲方的要求，采用自身的技術、設備和勞動力完成承攬任務。乙方應合理安排生產周期，確保按期交付。如遇特殊情況，雙方應協商解決。第三條材料與驗收標準1.甲方提供的材料：甲方應提供符合約定標準的原材料。乙方應對甲方提供的材料進行驗收，如發現不符合標準的材料，應及時通知甲方更換。2.驗收標準：產品應符合雙方約定的質量標準，以及國家相關行業標準。如有爭議，以國家權威機構檢測的結果為準。3.驗收方式：雙方應按照約定的驗收標準和方法進行驗收。驗收時，乙方應提供完整的驗收資料。甲方應在收到產品后一定期限內完成驗收，并書面確認。第四條價格及支付方式1.承攬費用總計：人民幣__________元（大寫：__________元整）。2.支付方式：甲方應按照約定的時間和金額支付承攬費用。具體支付時間為合同簽訂后預付一定比例款項，驗收合格后支付剩余款項。3.乙方在收到款項后，應開具合法的增值稅專用發票。第五條保密條款1.雙方應對在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密等信息予以保密。未經對方同意，不得向第三方泄露。2.保密信息的披露和使用范圍僅限于履行本合同所需，且不得超出約定的范圍。第六條違約責任1.若甲方未按約定支付款項，乙方有權順延交貨期并要求甲方承擔違約責任。如甲方逾期付款超過一定期限，乙方有權解除合同。2.若乙方未按約定完成承攬任務或交付的產品不符合約定標準，乙方應承擔違約責任，并賠償甲方因此造成的損失。3.若因不可抗力導致合同無法履行，雙方應及時溝通，協商解決。第七條爭議解決本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第八條其他約定事項1.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。本合同自雙方簽字（蓋章）之日起生效。2.本合同未盡事宜，可由雙方另行簽訂補充協議。補充協議與本合同具有同等法律效力。3.本合同有效期為簽訂之日起至項目完成并驗收合格為止。篇4承攬合同合同編號：XXX-XXX-XXXX-XX-XX-XXXX-XXXX甲方（承攬方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。乙方（委托方）：XXX，地址：XXXX，聯系方式：XXXX。鑒于甲方擁有專業的XXX技能和豐富的實踐經驗，乙方需要甲方提供XXX服務，雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的基礎上，就甲方承攬乙方XXX服務達成如下協議：一、承攬事項1.甲方需要按照乙方的要求，提供XXX服務。具體服務內容包括但不限于XXX、XXX、XXX等。2.乙方需提供相應的支持和協助，包括但不限于提供必要的資料、場地、設備等方面的支持。二、承攬方式1.甲方需按照乙方的需求，以XXX方式進行服務。具體服務流程包括以下幾個步驟：a.乙方提出需求，甲方進行初步溝通，確定服務內容和方式；b.甲方進行服務實施，乙方提供相關支持和協助；c.甲方完成服務并提交成果，乙方進行驗收和確認。2.乙方需按時支付相應的服務費用，并按照約定的方式進行支付。三、服務期限1.本次承攬服務的期限為XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。具體服務進度需根據乙方的需求和甲方的實際情況進行調整。2.乙方需在服務期限前向甲方支付相應的預付款，并按照約定的方式進行支付。四、服務費用及支付方式1.本次承攬服務的費用為人民幣XXXX元整（￥XXXX）。具體費用標準根據乙方的需求和甲方的報價進行確定。2.乙方需在服務期限前向甲方支付相應的預付款，余額在服務完成后進行結算。具體支付方式如下：a.銀行轉賬：乙方將款項轉入甲方的指定銀行賬戶；b.現金結算：乙方將款項以現金方式支付給甲方。五、保密條款1.雙方應對本次承攬服務的內容、方式、期限、費用等保密信息保密，不得向任何第三方透露。2.甲方在服務過程中獲知的乙方的商業機密、技術資料等信息，應嚴格保密，不得擅自泄露或利用。六、違約責任1.如果甲方未能按照約定的方式提供服務或未能按時完成服務，應承擔相應的違約責任，并賠償由此給乙方造成的損失。2.如果乙方未能按照約定的方式支付服務費用或未能提供必要的支持和協助，應承擔相應的違約責任，并賠償由此給甲方造成的損失。七、爭議解決1.如果雙方在本次承攬服務過程中發生爭議，應首先通過友好協商解決。如果協商無果，任何一方可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。2.在爭議解決期間，雙方應繼續履行本次承攬服務合同中的其他條款。八、其他條款1.本次承攬服務合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。2.本合同未盡事宜，可由雙方協商補充。協商補充的合同條款與本合同具有同等法律效力。甲方（承攬方）：XXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日乙方（委托方）：XXX（簽字/蓋章）日期：XXXX年XX月XX日篇5甲方（定作方）：____________________乙方（承攬方）：____________________根據《中華人民共和國合同法》等相關法律法規的規定，甲乙雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，就甲方委托乙方進行承攬加工事宜，經友好協商，達成如下協議：一、承攬物品1.物品名稱：____________________2.物品規格：____________________3.物品數量：____________________4.物品質量要求及標準：嚴格按照甲方提供的圖紙及技術要求進行制作。二、承攬方式乙方應按照甲方的要求，采用包工包料的方式，按照雙方約定的規格、數量、質量等要求完成承攬事項。三、工作期限乙方應于本合同簽訂之日起______天內完成承攬工作，并交付甲方驗收。如有特殊情況需延期，應取得甲方同意。四、費用及支付方式1.承攬費用：總金額為人民幣______元。2.支付方式：甲方在合同簽訂后______天內支付乙方______%的預付款，驗收合格后______天內支付剩余款項。五、驗收標準和方法1.驗收標準：按照雙方約定的質量、數量等要求進行驗收。2.驗收方法：由甲方組織相關人員進行驗收，并在驗收合格后出具驗收報告。六、違約責任1.若乙方未按期完成承攬工作，應按照每逾期一天支付合同總價款______%的違約金。2.若乙方完成的承攬物品不符合質量要求，應當負責返工或退貨，并承擔相