關于延期施工協議書_第1頁
關于延期施工協議書_第2頁
關于延期施工協議書_第3頁
關于延期施工協議書_第4頁
關于延期施工協議書_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

關于延期施工協議書?甲方(建設單位):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________乙方(施工單位):名稱:______________________法定代表人:________________地址:____________________聯系方式:________________鑒于甲乙雙方已就[工程項目名稱]簽訂了《建設工程施工合同》(合同編號:[合同編號]),現因[具體原因]導致工程無法按照原計劃進行施工,經雙方友好協商,達成如下延期施工協議:一、標的物或服務具體描述1.工程項目名稱:[工程項目具體名稱]2.工程地點:[詳細地址]3.工程內容:[詳細描述工程包含的具體項目,如基礎工程、主體結構工程、裝飾裝修工程、水電安裝工程等][對每個項目的具體工作內容進行進一步細化,例如基礎工程包括土方開挖、地基處理、基礎澆筑等]4.工程規模:[說明工程的建筑面積、層數、高度等具體規模指標]二、雙方權利義務(一)甲方權利義務1.權利有權對工程延期施工的情況進行監督檢查,要求乙方提供相關資料和報告。有權根據工程實際情況,對乙方提出合理的施工調整建議。2.義務按照本協議約定向乙方支付工程進度款。協助乙方辦理與工程延期相關的各項手續,如向有關部門報備等。負責協調工程周邊關系,為乙方施工創造有利條件,但因乙方自身原因導致的協調問題除外。(二)乙方權利義務1.權利有權要求甲方按照本協議約定支付工程進度款。在因不可抗力或甲方原因導致工程延期的情況下,有權要求順延工期。2.義務制定詳細的延期施工計劃,明確各階段的施工任務、時間節點和責任人,并報甲方備案。按照延期施工計劃組織施工,確保工程質量和施工安全,嚴格遵守國家和地方有關工程建設的法律法規、標準規范。定期向甲方提交工程進度報告,包括已完成的工程量、未完成的工程量及原因分析、遇到的問題及解決方案等。妥善保管施工現場的材料、設備等,因乙方保管不善導致的損失由乙方自行承擔。三、工期延期相關事宜(一)工期順延條件1.因不可抗力因素,如自然災害(地震、洪水、臺風等)、政府行為(征收、拆遷、政策調整等)、社會異常事件(戰爭、騷亂、罷工等)導致工程無法正常施工的,工期相應順延。乙方應在不可抗力事件發生后[X]小時內通知甲方,并在不可抗力事件結束后[X]天內提供相關證明文件。2.因甲方原因導致工程延期的,如設計變更、施工圖紙交付延誤、場地條件不具備、甲方供應材料設備延遲等,工期相應順延。甲方應承擔因自身原因導致工期延誤給乙方造成的損失。3.因監理單位或相關部門要求暫停施工,且暫停施工時間累計超過[X]天的,工期相應順延。乙方應積極配合相關單位的要求,做好停工期間的各項工作。(二)工期順延的確認1.乙方應在符合工期順延條件的情況發生后[X]天內,向甲方提交工期順延申請報告,詳細說明工期順延的原因、預計順延天數及相關證明材料。2.甲方應在收到乙方的工期順延申請報告后[X]天內進行審核,并給予書面答復。如甲方逾期未答復,視為同意乙方的工期順延申請。3.對于因不可抗力或甲方原因導致的工期順延,雙方應根據實際情況協商確定具體的順延天數,并簽訂補充協議予以明確。(三)工期延誤責任1.若因乙方自身原因導致工期延誤,乙方應承擔違約責任,每延誤一天,按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。延誤超過[X]天的,甲方有權解除合同,并要求乙方返還已支付的工程款,同時乙方應按照合同總價款的[X%]向甲方支付違約金。2.乙方因工期延誤給甲方造成其他損失的,如逾期交付使用導致的租金損失、預期利潤損失等,乙方應承擔全部賠償責任。四、工程進度款支付1.甲方應按照本協議及原《建設工程施工合同》的約定,根據乙方實際完成的工程量支付工程進度款。2.工程進度款的支付比例和時間節點按照原合同執行,但因工程延期導致支付時間發生變化的,雙方應根據實際情況協商調整。3.乙方應在每月[具體日期]向甲方提交當月已完成工程量報告及工程進度款支付申請,甲方應在收到申請后的[X]天內進行審核,并支付相應的工程進度款。五、質量與安全1.乙方應嚴格按照國家和地方有關工程建設的法律法規、標準規范以及設計文件的要求進行施工,確保工程質量達到合同約定的標準。2.在工程延期施工期間,乙方應加強施工現場的安全管理,制定安全管理制度和應急預案,確保施工安全。因乙方原因導致的安全事故,乙方應承擔全部責任。3.甲方有權對工程質量和安全進行監督檢查,乙方應積極配合甲方的檢查工作。如發現質量或安全問題,乙方應立即整改,整改費用由乙方自行承擔。六、違約責任1.若甲方未按照本協議約定支付工程進度款,每逾期一天,應按照應付未付金額的[X%]向乙方支付違約金。逾期超過[X]天的,乙方有權暫停施工,并要求甲方支付已完成工程量的工程款及違約金。2.若乙方未按照延期施工計劃組織施工,導致工程進度延誤,應按照本協議約定承擔工期延誤的違約責任。3.任何一方違反本協議約定的其他義務,應承擔因此給對方造成的全部損失,并按照合同總價款的[X%]向對方支付違約金。七、爭議解決1.本協議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協議過程中如發生爭議,應首先通過友好協商解決;協商不成的,任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟。八、其他條款1.本協議自雙方簽字(蓋章)之日起生效,有效期至工程竣工結算完畢且雙方權利義務履行完畢之日止。2.本協議一式[X]份,甲乙雙方各執[X]份,具有同等法律效力。3.本協議未盡事宜,可由雙方另行簽訂補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。如補充協議與本協議不一致的,以補充協議為準。甲方(蓋章):_____________

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論