2025建筑工程合同樣本大全合同編號：簽訂地點：簽訂日期：甲方（發包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：乙方（承包方）：名稱：地址：法定代表人：聯絡方式：鑒于甲方（以下簡稱“發包方”）需要進行工程的建設，乙方（以下簡稱“承包方”）具備完成該工程的資質和能力，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，依據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規，經友好協商，達成如下協議：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程內容：（包括但不限于土建、安裝、裝飾等具體施工內容）1.4工程規模：（包括但不限于建筑面積、投資額等）1.5工程性質：（如新建、改建、擴建等）第二條工程承包范圍2.1承包范圍：乙方負責按照本合同約定完成工程的設計、施工、材料供應及相關服務工作。2.2具體施工內容包括：（詳細列明施工內容，如土方開挖、基礎施工、主體結構、水電安裝、內外裝修等）。2.3乙方不得將工程轉包或分包給不具備資質的第三方，否則發包方有權解除合同并要求賠償損失。第三條合同工期3.1開工日期：3.2竣工日期：3.3總工期：日歷天3.4工期順延條款：a.因發包方原因導致的停工（如設計變更、圖紙延誤、材料供應延遲等）；b.不可抗力事件（如自然災害、戰爭等）；c.其他非乙方原因導致的停工。3.5乙方應確保工程按期完成，若因乙方原因導致工期延誤，每逾期一日，乙方應按合同總價的%向發包方支付違約金。第四條質量標準4.1工程質量要求：符合國家及地方現行的建筑工程質量標準及規范，達到等級。4.2材料要求：乙方所使用的建筑材料、構配件及設備須符合相關質量標準，并提供相應的質量證明文件。4.3隱蔽工程驗收：隱蔽工程在覆蓋前，乙方應通知發包方進行驗收，并提供相關資料。4.4質量保修：乙方承諾對工程在質量保修期內承擔保修責任，具體條款詳見本合同第條。第五條合同價款與支付方式5.1合同總價：人民幣元（大寫：）5.2價款調整：若因設計變更、材料價格波動、政策性調整等原因導致工程造價變化，雙方應協商確定調整方式。5.3支付方式：a.預付款：合同簽訂后，發包方支付合同總價的%作為預付款；b.進度款：按月支付已完成工程量的%；c.竣工款：工程竣工驗收合格后，支付合同總價的%；d.質保金：合同總價的%作為質保金，質保期滿后無質量問題一次性支付。5.4付款時間：發包方應按約定時間支付款項，逾期支付的，按未支付部分的%向乙方支付違約金。第六條雙方權利與義務6.1發包方權利與義務：a.負責提供施工場地及相關資料；b.負責協調施工期間的外部關系；c.按約定支付工程款項；d.及時進行工程驗收和結算。6.2承包方權利與義務：a.按合同約定完成施工任務，確保工程質量、安全和進度；b.遵守國家及地方的法律法規，文明施工；c.負責施工現場的安全管理，避免因施工導致的人身傷亡和財產損失；d.保護施工現場的地下管線、文物及其他設施。第七條施工組織設計7.1乙方應制定詳細的施工組織設計，包括施工計劃、人員安排、設備配置等內容，并在開工前日內提交發包方審核。7.2發包方有權對施工組織設計提出修改意見，乙方應按要求及時調整。7.3施工過程中，乙方應根據實際情況及時調整施工方案，確保工程順利進行。第八條工期延誤責任8.1因乙方原因導致工期延誤的，發包方有權要求乙方采取趕工措施，費用由乙方承擔。8.2因發包方原因導致的工期延誤，乙方有權要求順延工期。第九條質量保修9.1質保期限：自工程竣工驗收合格之日起計算，具體為：a.地基基礎和主體結構工程為年；b.屋面防水工程為年；c.供熱、供冷系統為年；d.其他裝修工程為年。9.2質保范圍：乙方承諾對工程范圍內的所有施工內容承擔保修責任。9.3保修期間，乙方應在接到發包方通知后小時內到達現場進行維修。9.4因乙方原因導致的質量問題，維修費用由乙方承擔；因發包方使用不當或其他第三方原因導致的損壞，費用由責任方承擔。第十條合同的變更與解除10.1經雙方協商一致，可對本合同進行變更或解除。10.2若因一方違約導致合同無法履行，另一方有權解除合同并要求賠償損失。第十一條違約責任11.1任何一方未履行或未完全履行合同義務的，均構成違約，違約方應賠償守約方造成的全部損失。11.2因乙方施工質量不符合要求導致的返工費用及損失由乙方承擔。11.3因發包方原因導致的停工，發包方應賠償乙方造成的實際損失。第十二條爭議的解決12.1雙方因履行本合同發生爭議的，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向工程所在地人民法院提起訴訟。12.2本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。第十三條其他條款13.1本合同一式份，雙方各執份，