2025[園林景觀工程施工合同范本]園林景觀工程合同范本園林景觀工程施工合同范本合同編號：甲方（發包人）：地址：聯系人：聯絡方式：乙方（承包人）：地址：聯系人：聯絡方式：鑒于甲方（以下稱“發包人”）擬將園林景觀工程發包給乙方（以下稱“承包人”），乙方同意承包該工程。根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商，達成如下合同條款：第一條工程概況1.1工程名稱：1.2工程地點：1.3工程規模：1.4工程內容：1.5合同工期：1.6合同價款：第二條工程質量2.1本工程的施工質量應當符合設計文件、施工圖紙及相關施工技術規范的要求，并達到標準。2.2承包人應當嚴格按照設計圖紙和施工方案進行施工，不得擅自修改設計或降低施工質量標準。2.3工程竣工后，發包人應當組織相關部門進行驗收，驗收標準以國家相關法律法規和合同約定為準。第三條合同價款及支付方式3.1合同總價款為：元（大寫：）。3.2付款方式：a)合同簽訂后，發包人向承包人支付合同總價款的%作為預付款；b)工程進度達到%時，發包人向承包人支付合同總價款的%；c)工程竣工驗收合格后，發包人向承包人支付剩余合同總價款的%；d)質量保修金為合同總價款的%，在質保期滿后無質量問題一次性付清。3.3發包人逾期支付工程款的，應當按照每日‰的比例向承包人支付違約金。第四條材料及設備4.1工程所需的主要材料及設備，應當符合設計要求和相關質量標準，并經發包人書面確認。4.2所有材料及設備的采購應當由承包人負責，發包人不得指定具體品牌或供應商，除非在設計文件中明確要求。4.3材料及設備的進場應當經過發包人或其委托的監理單位的驗收，驗收不合格的材料或設備不得用于工程。第五條工期及進度5.1合同工期為天，自年月日起，至年月日止。5.2承包人應當制定詳細的施工進度計劃，并經發包人批準后嚴格執行。5.3因承包人原因導致工期延誤的，每延誤一天，承包人應當向發包人支付違約金元。5.4因發包人原因導致工期延誤的，經雙方協商一致，可相應順延工期，并由發包人承擔造成的承包人窩工損失。第六條工程驗收6.1工程竣工后，承包人應當向發包人提交完整的竣工資料，并提出驗收申請。6.2發包人應當在收到驗收申請后個工作日內組織驗收，并出具書面驗收意見。6.3驗收不合格的，承包人應當在發包人指定的期限內進行整改，整改費用由承包人承擔。第七條質量保修7.1工程質量保修期為年，自工程竣工驗收合格之日起計算。7.2保修期內，工程出現質量缺陷的，承包人應當在接到發包人通知后小時內到達現場并進行修復。7.3修復費用由承包人承擔，因發包人使用不當造成的損壞除外。第八條雙方權利義務8.1發包人的權利義務a)按時支付工程款；b)提供施工場地及相關資料；c)及時組織工程驗收和辦理相關手續；d)協助承包人處理施工現場周邊關系。8.2承包人的權利義務a)按照合同約定的工期、質量要求完成施工任務；b)保證施工安全，遵守相關法律法規及安全操作規程；c)負責施工現場的環境保護工作，防止污染環境；d)保守發包人的商業秘密和技術秘密。第九條變更與簽證9.1工程施工期間，發包人有權提出設計變更或增減工程量的要求，但應當以書面形式通知承包人。9.2因設計變更或工程量增減引發的工程款變化，雙方應當另行協商確定，并簽訂補充協議。9.3變更后的工程款應當在變更后日內結算，逾期支付的，發包人應當承擔相應的違約責任。第十條安全文明施工10.1承包人應當確保施工過程中的安全，嚴格遵守國家及地方有關安全生產的法律法規，并采取有效措施防止安全事故的發生。10.2施工期間，承包人應當保證施工現場的整潔，做到文明施工，不得隨意傾倒垃圾或污染物。10.3因承包人原因發生安全事故的，由承包人承擔全部責任，并賠償發包人造成的損失。第十一條竣工資料11.1工程竣工后，承包人應當向發包人提供完整的竣工資料，包括但不限于施工圖紙、隱蔽工程記錄、材料設備清單及驗收文件等。11.2竣工資料應當真實、準確、完整，并符合國家及地方的相關標準。第十二條違約責任12.1承包人未按合同約定的時間完成工程的，每逾期一日，應當支付違約金元。12.2發包人未按合同約定支付工程款的，每逾期一日，應當支付違約金元。12.3因承包人施工質量不符合要求，導致工程需要返工或修復的，承包人應當承擔產生的全部費用。第十三條爭議解決13.1因本合同引起的或與本合同有關的爭議，雙方應當通過友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向工程所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。第十四條合同的終止與解除14.1本合同在雙方履行完畢全部義務后自動終止。14.2在施工過程中，如因承包人原因導致工程無法繼續進行或發包人明確表示不再繼續履行合同的，發包人有權解除合同，并要求承包人賠償造成的損失。第十五條補充協議15.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。15.2本合同的任何條款修改或補充，均應當以書面形式確認，并由雙方簽字蓋章后生效。第十六條其他條款16.1本合同一式份，雙方各執份，具有同等法律效力。16.2本合同自雙方