室內涂料施工合同_第1頁
室內涂料施工合同_第2頁
室內涂料施工合同_第3頁
室內涂料施工合同_第4頁
室內涂料施工合同_第5頁
已閱讀5頁,還剩1頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

室內涂料施工合同合同編號:__________第一條工程內容和范圍1.1本合同所述工程內容為甲方委托乙方對其位于施工地點的室內進行涂料施工,包括但不限于墻面、天花板、地面等部位的涂料施工。1.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙和要求進行施工,確保施工質量符合國家相關標準。第二條工程價款2.1本合同工程價款為人民幣(大寫):____元整(小寫):_____元。2.2乙方應在合同簽訂后____個工作日內向甲方提供正式的工程報價單,報價單應包括材料費、人工費、管理費等所有費用。2.3甲方應在收到乙方報價單后____個工作日內進行審核,如報價合理,雙方應簽訂正式的工程價款支付協議。第三條工程進度和施工期限3.1乙方應在合同簽訂后____個工作日內組織施工隊伍進場施工。(1)施工前,乙方需向甲方提交施工方案,包括施工流程、材料選擇、施工時間等,待甲方確認后方可施工;(2)施工期間,乙方應按照甲方要求的時間節點完成相應施工內容;(3)工程完成后,乙方應向甲方提交驗收報告,甲方應在收到驗收報告后____個工作日內組織驗收。3.3本合同工程期限為____天,自施工隊伍進場之日起計算。第四條材料供應和質量要求4.1乙方應按照甲方提供的材料清單和品牌要求進行材料采購,并保證材料質量符合國家相關標準。4.2乙方應向甲方提供材料質量檢驗報告,甲方有權對材料質量進行抽檢。4.3乙方在施工過程中,如需更換材料,應提前告知甲方,并經甲方同意后方可更換。第五條工程驗收和保修5.1工程完成后,乙方應向甲方提交驗收報告,甲方應在收到驗收報告后____個工作日內組織驗收。5.2驗收合格后,雙方應簽訂驗收合格證明,并將驗收合格證明作為工程價款支付的條件。5.3乙方應在工程驗收合格后提供____個月的保修服務。第六條違約責任6.1任何一方違反本合同的約定,導致合同無法履行,應承擔違約責任,向守約方支付違約金,違約金為合同總價款的____%。6.2若乙方未按照約定完成施工,甲方有權要求乙方支付逾期違約金,違約金為合同總價款的____%。第七條爭議解決7.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決。7.2若協商不成,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第八條其他約定8.1本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。8.2本合同自甲乙雙方簽字(或蓋章)之日起生效。甲方(蓋章):__________乙方(蓋章):__________甲方代表(簽名):__________乙方代表(簽名):__________簽訂日期:__________注意事項:1.明確合同主體:合同中應詳細列明甲乙雙方的名稱、地址、聯系方式等信息,確保合同主體明確。2.工程內容和范圍:合同中應詳細描述工程的具體內容和范圍,避免因描述不清導致的爭議。3.工程價款:合同中應明確工程價款及支付方式,包括預付款、進度款和尾款的比例和支付時間。4.工程進度和施工期限:合同中應詳細約定施工進度和期限,包括關鍵時間節點和違約責任。5.材料供應和質量要求:合同中應明確材料供應方、品牌要求和質量標準,確保工程質量和安全。6.工程驗收和保修:合同中應明確驗收標準和流程,以及保修期限和服務內容。7.違約責任:合同中應明確雙方違約責任,包括違約金計算方式和解決爭議的方式。8.爭議解決:合同中應約定爭議解決的方式和地點,以便在發生爭議時能夠及時處理。解決辦法:1.協商解決:在發生爭議時,嘗試通過友好協商解決,以減少時間和成本。2.調解:如協商不成,可尋求第三方調解機構進行調解,以達成和解。3.仲裁:如調解不成,可依據合同約定向仲裁機構申請仲裁。4.訴訟:如仲裁不成,可向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。關鍵詞語的法律名詞解釋:1.違約責任:指合同當事人因違反合同義務所應承擔的民事責任。2.預付款:指合同履行前,甲方預先支付給乙方的一部分工程價款。3.進度款:指根據工程進度,甲方按約定的比例支付給乙方的工程價款。4.尾款:指工程驗收合格后,甲方支付給乙方的一筆工程價款。5.違約金:指合同當事人因違約所應支付給對方的一定數額的貨幣。6.爭議解決:指合同當事人之間因履行合同發生的糾紛,通過協商、調解、仲裁或訴訟等方式進行解決。7.仲裁:指合同當事人之間發生的爭議,根據合同約定提交給仲裁機構進行審理和裁決。8.訴訟:指合同當事人之間發生的爭議,向人民法院提起的司法程序。特殊應用場合及合同補充條款:1.場合:甲方為首次裝修的年輕家庭“乙方應在施工前為甲方提供一份詳細的施工流程說明,包括施工步驟、所需時間以及甲方需要配合的事宜,以確保甲方能夠更好地了解整個施工過程。”2.場合:甲方為環保意識較強的家庭“乙方應保證所有使用的涂料均為環保型材料,并提供相應的環保認證文件。若甲方對材料有特殊要求,乙方應提供符合甲方要求的環保材料。”3.場合:甲方為有小孩或老人的家庭“乙方在施工期間應采取必要的安全措施,確保施工現場的安全,避免對小孩和老人造成不便或安全隱患。”4.場合:甲方為長期出租房屋的房東“乙方在施工過程中應確保不影響房屋的出租狀態,若因施工導致房屋無法出租,乙方應承擔相應的損失賠償。”合同所需附件列表:1.施工圖紙2.材料清單及品牌、型號、質量標準說明3.材料質量檢驗報告4.工程驗收報告5.甲方授權代表身份證明文件6.乙方營業執照副本7.資質證書副本8.環保認證文件(如有特

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論