2025年度綠色建筑節能改造合同補充協議書本合同共三部分組成，僅供學習使用，第一部分如下：名稱：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________聯系電話：________________________名稱：____________________________地址：____________________________法定代表人：_______________________聯系電話：________________________鑒于甲方擁有位于____________________________的綠色建筑，甲方委托乙方進行2025年度綠色建筑節能改造，雙方經友好協商，達成如下補充協議：一、改造范圍及內容1.改造范圍：甲方綠色建筑____________________________2.改造內容：（1）____________________________（2）____________________________（3）____________________________（4）____________________________（5）____________________________二、改造工期1.改造工期：自本合同簽訂之日起____個工作日內完成。2.乙方應嚴格按照合同約定的時間節點完成改造工作，如因乙方原因導致工期延誤，每延誤一日，應向甲方支付_____%的違約金。三、質量要求1.乙方應按照國家相關標準、規范及甲方要求，確保改造工程的質量。2.乙方在施工過程中，應采取有效措施，確保施工安全，防止發生安全事故。四、工程款支付1.甲方分階段支付工程款，具體支付比例及時間如下：（1）首付款：合同簽訂后____個工作日內，支付合同總額的_____%；（2）進度款：每個階段完成后____個工作日內，支付該階段工程款的_____%；（3）尾款：工程驗收合格后____個工作日內，支付合同總額的_____%。2.甲方在支付工程款時，應扣除乙方應承擔的違約金。五、工程驗收1.工程驗收標準：按照國家相關標準、規范及甲方要求進行驗收。2.工程驗收時間：改造工程完成后____個工作日內。3.工程驗收不合格，乙方應無條件進行返工，直至合格為止。六、保密條款1.雙方對本合同內容以及與項目相關的技術、商業信息負有保密義務，未經對方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款自合同簽訂之日起____年有效。七、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他1.本補充協議作為2025年度綠色建筑節能改造合同的一部分，與主合同具有同等法律效力。2.本補充協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。甲方（蓋章）：_______________________乙方（蓋章）：_______________________簽訂日期：________________________簽訂地點：________________________第二部分：第三方介入后的修正一、第三方定義1.本協議中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何個人、法人或其他組織，包括但不限于設計單位、施工單位、監理單位、檢測機構、咨詢機構、金融機構、保險公司等。2.第三方介入是指在本合同履行過程中，由第三方提供相關服務或承擔相應責任的行為。二、第三方介入的類型及程序1.第三方介入的類型：（1）設計單位：負責提供改造方案設計，確保設計方案符合國家相關標準、規范及甲方要求。（2）施工單位：負責實施改造工程，確保工程質量和進度。（3）監理單位：負責對改造工程進行全過程監理，確保工程質量、安全和進度。（4）檢測機構：負責對改造工程進行檢測，確保工程質量符合要求。（5）咨詢機構：負責提供技術咨詢服務，協助甲方和乙方解決改造過程中遇到的問題。（6）金融機構：負責提供資金支持，確保改造工程順利進行。（7）保險公司：負責對改造工程進行保險，降低風險。2.第三方介入的程序：（1）甲方和乙方應共同確定第三方介入的類型和數量。（2）甲方和乙方應與第三方簽訂相應的合作協議，明確各方的權利、義務和責任。（3）第三方應按照合作協議的要求，履行相應的職責。三、第三方責任限額1.第三方在履行職責過程中，因自身原因導致工程質量、安全、進度等方面出現問題，應承擔相應的責任。2.第三方責任限額如下：（1）設計單位：設計錯誤或設計缺陷導致的損失，賠償金額不超過合同總額的_____%。（2）施工單位：施工質量、安全和進度問題導致的損失，賠償金額不超過合同總額的_____%。（3）監理單位：監理不到位導致的損失，賠償金額不超過合同總額的_____%。（4）檢測機構：檢測數據錯誤導致的損失，賠償金額不超過合同總額的_____%。（5）咨詢機構：提供的技術咨詢服務存在重大失誤導致的損失，賠償金額不超過合同總額的_____%。（6）金融機構：資金支持不到位導致的損失，賠償金額不超過合同總額的_____%。（7）保險公司：保險責任范圍內未履行保險責任導致的損失，賠償金額不超過合同總額的_____%。四、第三方與其他各方的責任劃分1.甲方與乙方應按照本合同約定，承擔相應的責任。2.第三方在履行職責過程中，應遵守國家相關法律法規和本合同約定。3.第三方與其他各方之間發生爭議，應協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。五、第三方變更及退出1.甲方和乙方在合同履行過程中，如需變更第三方，應提前通知對方，并協商一致。2.第三方在合同履行過程中，如需退出，應提前通知甲方和乙方，并按照合作協議約定處理相關事宜。六、保密條款1.第三方對本合同內容以及與項目相關的技術、商業信息負有保密義務，未經甲方和乙方同意，不得向任何第三方泄露。2.本保密條款自合同簽訂之日起____年有效。七、爭議解決1.第三方與其他各方在履行職責過程中發生的爭議，應友好協商解決；協商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。八、其他1.本協議作為2025年度綠色建筑節能改造合同的一部分，與主合同具有同等法律效力。2.本協議一式兩份，甲乙雙方及第三方各執一份。甲方（蓋章）：_______________________乙方（蓋章）：_______________________第三方（蓋章）：_______________________簽訂日期：________________________簽訂地點：________________________第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.項目可行性研究報告詳細要求和說明：包括項目背景、目標、投資估算、預期效益等，需由第三方咨詢機構編制。2.綠色建筑節能改造設計方案詳細要求和說明：需由設計單位根據國家相關標準和甲方要求編制，包括節能改造技術方案、工程量清單、施工圖等。3.施工合同詳細要求和說明：需由甲方與施工單位簽訂，明確工程內容、質量要求、工期、價款、支付方式、違約責任等。4.監理合同詳細要求和說明：需由甲方與監理單位簽訂，明確監理內容、范圍、權限、責任、費用等。5.檢測報告詳細要求和說明：需由檢測機構在工程完工后進行檢測，包括節能性能、材料質量、安全性能等。6.質量保證書詳細要求和說明：需由施工單位在工程完工后提供，保證工程質量和售后服務。7.付款憑證詳細要求和說明：包括工程進度款、尾款支付憑證，需甲方留存。8.保險單詳細要求和說明：需由保險公司提供，包括建筑工程一切險、意外傷害險等。9.保密協議詳細要求和說明：需甲乙雙方與第三方簽訂，明確保密內容和期限。10.違約金計算明細詳細要求和說明：需明確違約金的計算方式，包括延誤工期、質量不合格、付款延誤等情況。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為：（1）乙方未按約定時間完成改造工程，導致工期延誤。（2）乙方提供的改造設計方案不符合國家相關標準、規范及甲方要求。（3）第三方在履行職責過程中，未達到約定的質量標準。（4）甲方未按約定支付工程款。2.責任認定標準：（1）工期延誤：每延誤一日，乙方應向甲方支付_____%的違約金。（2）設計方案不符合要求：乙方應無條件重新設計，并承擔由此產生的費用。（3）第三方質量不合格：第三方應承擔修復費用，并支付_____%的違約金。（4）付款延誤：每延誤一日，甲方應向乙方支付_____%的違約金。3.違約示例說明：（1）若乙方因自身原因導致工期延誤10天，則應向甲方支付_____%的違約金，即合同總額的_____%。（2）若設計單位提供的設計方案不符合國家相關標準，則設計單位應無條件重新設計，并承擔由此產生的費用_____%。（3）若檢測機構檢測結果