




版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領
文檔簡介
甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方:XXX乙方:XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL
2025年度基坑支護冠梁施工工期延誤賠償合同范本本合同共三部分組成,僅供學習使用,第一部分如下:甲方(施工單位):_______乙方(建設單位):_______鑒于甲方為乙方在_______(工程名稱)項目提供基坑支護冠梁施工服務,為確保工程進度和質量,雙方經友好協商,達成如下協議:一、工期延誤賠償1.本合同工期為_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。(1)工期延誤在3個月以內,賠償金為每日_______元人民幣;(2)工期延誤超過3個月,賠償金為每日_______元人民幣。3.甲方應自工期延誤之日起_______日內向乙方支付賠償金。4.若工期延誤是由于不可抗力、乙方提供資料延誤、設計變更等原因導致,甲方不承擔賠償金責任。二、工期延誤賠償支付方式1.甲方應按照本合同約定的賠償金標準,在工期延誤后_______日內向乙方支付賠償金。2.甲方支付賠償金的方式為:_______(匯款、轉賬等)。三、其他約定1.甲方在施工過程中,應嚴格按照國家有關法律法規、技術規范和設計要求進行施工,確保工程質量。2.甲方應遵守施工現場安全管理規定,確保施工安全。3.雙方在履行本合同過程中,應本著平等、自愿、誠實信用的原則,共同維護雙方的合法權益。4.本合同未盡事宜,雙方可另行協商解決。四、爭議解決1.雙方在履行本合同過程中發生的爭議,應通過友好協商解決。2.協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、合同生效1.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。甲方(施工單位):____________________乙方(建設單位):____________________簽訂日期:____________________本合同共三部分組成,僅供學習使用,第二部分附件如下:附件一:工期延誤賠償計算公式附件二:工期延誤賠償支付憑證附件三:施工進度計劃表附件四:施工現場安全管理規定附件五:設計變更通知單附件六:不可抗力證明材料附件七:其他相關材料第二部分:第三方介入后的修正一、第三方定義1.本合同所稱第三方,是指在本合同履行過程中,為甲乙雙方提供專業服務、咨詢、監理、檢測、評估等輔助性服務的機構或個人。(1)工程監理單位;(2)設計單位;(3)檢測機構;(4)評估機構;(5)中介機構;(6)其他經甲乙雙方認可的第三方。二、第三方職責(1)對施工過程進行監督檢查,確保工程質量符合設計要求;(2)對施工進度進行跟蹤,及時反饋工期延誤情況;(3)對施工過程中出現的問題進行分析,提出解決方案;(4)對施工過程中的變更、索賠等進行評估,提供專業意見;(5)其他甲乙雙方約定的職責。2.第三方在履行職責過程中,應保持客觀、公正、專業的態度,不得偏袒任何一方。三、第三方權利1.第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和協助,以完成其職責。2.第三方有權對施工過程中的問題提出整改意見,甲乙雙方應予以配合。3.第三方有權根據合同約定,對工期延誤、質量不合格等情況進行評估,并提出賠償建議。四、第三方責任限額1.第三方在本合同履行過程中,因自身原因導致的工期延誤、質量不合格等損失,應承擔相應的賠償責任。(1)工期延誤:每日賠償金額不超過_______元人民幣;(2)質量不合格:按實際損失金額的_______%進行賠償;(3)其他損失:按實際損失金額的_______%進行賠償。3.若第三方責任損失超過責任限額,超出部分由第三方自行承擔。五、第三方與其他各方的關系1.第三方與甲乙雙方之間的關系為委托與被委托關系,第三方不得直接與施工方發生業務往來。2.第三方在履行職責過程中,應保持與甲乙雙方的溝通,及時反饋施工過程中的問題。3.第三方在履行職責過程中,若需與施工方協商解決事宜,應經甲乙雙方同意。六、第三方變更與退出1.第三方如需變更或退出本合同,應提前_______日書面通知甲乙雙方,并經甲乙雙方同意。2.第三方變更或退出后,其已履行職責范圍內的責任,由變更后的第三方繼續承擔。3.第三方退出本合同后,甲乙雙方有權選擇其他第三方繼續履行合同。七、違約責任1.第三方違反本合同約定,導致工期延誤、質量不合格等損失,應承擔相應的違約責任。2.第三方違約責任按照本合同第四條“第三方責任限額”的規定執行。3.甲乙雙方有權要求第三方賠償因其違約行為給自身造成的損失。八、爭議解決1.第三方與本合同其他各方發生爭議,應通過友好協商解決。2.協商不成的,任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。九、合同生效1.本合同附件及修正條款與本合同具有同等法律效力。2.本合同自雙方簽字(或蓋章)之日起生效。3.本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。甲方(施工單位):____________________乙方(建設單位):____________________簽訂日期:____________________附件一:第三方資質證明材料附件二:第三方服務合同附件三:第三方變更或退出通知附件四:第三方責任賠償憑證附件五:其他相關材料第三部分:其他補充性說明和解釋說明一:附件列表:1.附件一:第三方資質證明材料要求:第三方資質證明材料應包括但不限于營業執照、資質證書、相關行業資格證書等,以證明第三方具備相應的專業能力和服務資質。說明:甲方和乙方在簽訂本合同時,應審查第三方的資質證明材料,確保其具備履行合同的能力。2.附件二:第三方服務合同要求:第三方服務合同應詳細列明第三方的服務內容、服務期限、服務費用、違約責任等內容,以明確雙方的權利和義務。說明:本合同簽訂后,甲方和乙方應與第三方簽訂詳細的服務合同,作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。3.附件三:第三方變更或退出通知要求:第三方變更或退出通知應明確變更或退出的原因、時間、后續安排等內容,以保障合同履行的連續性和穩定性。說明:若第三方需要變更或退出本合同,應提前通知甲方和乙方,并按照本合同約定進行處理。4.附件四:第三方責任賠償憑證要求:第三方責任賠償憑證應包括但不限于賠償協議、賠償憑證、損失評估報告等,以證明第三方已履行賠償責任。說明:若第三方需承擔賠償責任,應提供相應的賠償憑證,以證明其已按照合同約定履行責任。5.附件五:其他相關材料要求:其他相關材料包括但不限于施工圖紙、設計變更通知單、現場照片、檢測報告等,以作為合同履行過程中的補充證據。說明:本合同履行過程中產生的相關材料,均應作為附件保存,以備日后查閱和驗證。說明二:違約行為及責任認定:1.違約行為:甲方未能按合同約定的時間完成基坑支護冠梁施工。責任認定標準:根據合同約定的工期延誤賠償標準,甲方應向乙方支付賠償金。示例說明:若甲方工期延誤10天,按照每日賠償金額_______元人民幣計算,甲方應支付乙方_______元人民幣的賠償金。2.違約行為:乙方未按合同約定提供施工圖紙或提供資料延誤。責任認定標準:若乙方提供施工圖紙或資料延誤導致工期延誤,乙方應承擔相應的責任。示例說明:若乙方提供施工圖紙延誤導致工期延誤5天,乙方應承擔工期延誤的責任,并支付相應的賠償金。3.違約行為:第三方未能按合同約定履行職責,導致工期延誤或質量不合格。責任認定標準:第三方違約責任按照本合同第四條“第三方責任限額”的規定執行。示例說明:若第三方因自身原因導致工期延誤3天,按照每日賠償金額_______元人民幣計算,第三方應支付甲方_______元人民幣的賠償金。4.違約行為:甲乙雙方未按合同約定履行合同義務,導致合同無法履行或履行不到位。
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
- 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 幼兒園生育協議書
- 民訴前調解協議書
- 注銷貴金屬協議書
- 法律相抵觸協議書
- 破壞軍婚罪協議書
- 開采方解石協議書
- 沙特送華為協議書
- 無糾紛勞動協議書
- 舊房加電梯協議書
- 房子未交房協議書
- 無人機應用技術專業人才培養方案(中職)
- 科技成果-電解鋁煙氣脫硫脫氟除塵一體化技術
- YS/T 273.12-2006冰晶石化學分析方法和物理性能測定方法 第12部分:火焰原子吸收光譜法測定氧化鈣含量
- GB/T 39171-2020廢塑料回收技術規范
- 2015山東高考英語試題及答案
- GB/T 18964.2-2003塑料抗沖擊聚苯乙烯(PS-I)模塑和擠出材料第2部分:試樣制備和性能測定
- GA/T 1661-2019法醫學關節活動度檢驗規范
- 他達拉非課件
- 資料交接移交確認單
- 風對起飛和著陸影響及修正和風切變完整版課件
- 大數據時代的互聯網信息安全題庫
評論
0/150
提交評論