甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024建筑工程施工合同管理本合同目錄一覽第一條合同主體1.1發包人1.2承包人第二條工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程規模2.4工程內容第三條合同價格3.1合同總價3.2價格調整3.3付款方式3.4竣工結算第四條施工期限4.1工期要求4.2延期規定4.3提前竣工獎勵第五條工程質量5.1質量標準5.2質量監督5.3質量保修第六條材料設備6.1材料供應6.2設備供應6.3材料設備驗收第七條施工安全7.1安全管理7.2安全事故處理7.3環保要求第八條變更與解除8.1合同變更8.2合同解除第九條違約責任9.1發包人違約9.2承包人違約第十條爭議解決10.1協商解決10.2調解解決10.3仲裁解決10.4法律訴訟第十一條其他條款11.1知識產權保護11.2保密條款11.3通知與送達11.4不可抗力第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效12.2合同變更12.3合同終止第十三條附件13.1工程圖紙13.2技術說明書13.3工程量清單13.4其他重要文件第十四條合同的修訂和補充14.1修訂條款14.2補充條款第一部分：合同如下：第一條合同主體1.1發包人1.1.1發包人全稱：____________1.1.2注冊地址：____________1.1.3法定代表人：____________1.1.4聯系方式：____________1.2承包人1.2.1承包人全稱：____________1.2.2注冊地址：____________1.2.3法定代表人：____________1.2.4聯系方式：____________第二條工程概況2.1工程名稱：____________2.2工程地點：____________2.3工程規模：____________2.4工程內容：____________第三條合同價格3.1合同總價：____________3.2價格調整：3.2.1調整因素：____________3.2.2調整方式：____________3.2.3調整時間：____________3.3付款方式：3.3.1付款條件：____________3.3.2付款比例：____________3.3.3付款方式：____________3.4竣工結算：3.4.1結算條件：____________3.4.2結算方式：____________3.4.3結算時間：____________第四條施工期限4.1工期要求：____________4.2延期規定：4.2.1延期原因：____________4.2.2延期手續：____________4.2.3延期費用：____________4.3提前竣工獎勵：____________第五條工程質量5.1質量標準：____________5.2質量監督：5.2.1監督機構：____________5.2.2監督方式：____________5.2.3監督時間：____________5.3質量保修：5.3.1保修范圍：____________5.3.2保修期限：____________5.3.3保修費用：____________第六條材料設備6.1材料供應：6.1.1材料名稱：____________6.1.2供應數量：____________6.1.3供應時間：____________6.2設備供應：6.2.1設備名稱：____________6.2.2供應數量：____________6.2.3供應時間：____________6.3材料設備驗收：6.3.1驗收標準：____________6.3.2驗收時間：____________6.3.3驗收機構：____________第八條變更與解除8.1合同變更：8.1.1變更條件：____________8.1.2變更程序：____________8.1.3變更效力：____________8.2合同解除：8.2.1解除條件：____________8.2.2解除程序：____________8.2.3解除后果：____________第九條違約責任9.1發包人違約：9.1.1違約行為：____________9.1.2違約責任：____________9.1.3違約賠償：____________9.2承包人違約：9.2.1違約行為：____________9.2.2違約責任：____________9.2.3違約賠償：____________第十條爭議解決10.1協商解決：____________10.2調解解決：____________10.3仲裁解決：10.3.1仲裁機構：____________10.3.2仲裁程序：____________10.3.3仲裁費用：____________10.4法律訴訟：____________10.4.1訴訟法院：____________10.4.2訴訟程序：____________10.4.3訴訟費用：____________第十一條其他條款11.1知識產權保護：____________11.2保密條款：____________11.3通知與送達：____________11.3.1通知方式：____________11.3.2送達地址：____________11.3.3送達時間：____________11.4不可抗力：____________11.4.1不可抗力事件：____________11.4.2不可抗力后果：____________11.4.3不可抗力處理：____________第十二條合同的生效、變更和終止12.1合同生效：12.1.1生效條件：____________12.1.2生效時間：____________12.1.3生效效力：____________12.2合同變更：____________12.2.1變更條件：____________12.2.2變更程序：____________12.2.3變更效力：____________12.3合同終止：12.3.1終止條件：____________12.3.2終止程序：____________12.3.3終止后果：____________第十三條附件13.1工程圖紙：____________13.2技術說明書：____________13.3工程量清單：____________13.4其他重要文件：____________第十四條合同的修訂和補充14.1修訂條款：____________14.1.1修訂條件：____________14.1.2修訂程序：____________14.1.3修訂效力：____________14.2補充條款：____________14.2.1補充內容：____________14.2.2補充條件：____________14.2.3補充效力：____________第二部分：第三方介入后的修正鑒于本合同在履行過程中可能涉及到第三方介入的情況，為明確各方的權利義務，現就第三方介入后的相關條款進行修正。第一條第三方概念界定1.1第三方：指除甲乙方之外的，與本合同無關的個體或組織，包括但不限于中介方、監理方、設計方、材料供應商、設備供應商等。第二條第三方介入的條件和程序2.1第三方介入條件：在本合同履行過程中，如遇到甲乙方無法解決的問題，可以邀請第三方介入協助解決。2.2第三方介入程序：2.2.1甲乙雙方應就第三方介入達成一致意見，并簽訂書面協議。2.2.2第三方介入前，甲乙雙方應向第三方明確介紹合同履行情況及介入目的。2.2.3第三方介入后，甲乙雙方應積極配合第三方的工作，并提供必要的協助和支持。第三條第三方責任限額3.1第三方介入時，應向甲乙雙方明確其承擔的責任和義務。3.2第三方承擔的責任和義務應以本合同及第三方與甲乙雙方簽訂的書面協議為準。3.3第三方在履行協助職責時，若造成甲乙雙方損失，第三方應承擔相應的賠償責任。但第三方賠償責任總額不應超過其介入費用。第四條第三方與甲乙方的關系4.1第三方介入時，不代表其成為甲乙方的合作伙伴或雇傭關系。4.2第三方介入的目的僅為協助解決甲乙雙方在合同履行過程中遇到的問題，不改變甲乙雙方之間的權利義務關系。4.3第三方在介入過程中，應保持中立立場，不得偏袒任何一方。第五條第三方介入的終止條件及程序5.1第三方介入的終止條件：5.1.1第三方協助解決問題后，甲乙雙方達成一致意見，第三方職責履行完畢。5.1.2甲乙雙方另有約定，第三方介入終止。5.2第三方介入的終止程序：5.2.1甲乙雙方就第三方介入終止達成一致意見。5.2.2甲乙雙方與第三方簽訂書面終止協議。5.2.3第三方在接到終止協議后，停止介入工作，并將相關資料和權利義務交接給甲乙雙方。第六條第三方介入后的合同變更6.1若第三方介入導致合同內容發生變更，甲乙雙方應就變更內容簽訂書面協議，并明確第三方的權利義務。第七條第三方介入的額外條款及說明7.1甲乙雙方應在與第三方簽訂的書面協議中，明確第三方的職責范圍、介入時間、費用支付等事項。7.2甲乙雙方應確保第三方介入不會影響合同的正常履行，并確保合同目標的實現。7.3甲乙雙方應承擔因第三方介入而產生的額外費用，并按照約定向第三方支付介入費用。第八條第三方介入后的爭議解決8.1甲乙雙方與第三方之間如發生爭議，應通過友好協商解決。8.2.1提交仲裁機構仲裁。8.2.2向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條第三方介入后的合同終止9.1合同終止后，第三方介入協議隨之終止。9.2合同終止后，第三方不再享有本合同約定的權利和義務。第十條附則10.1本修正條款與本合同具有同等法律效力。10.2本修正條款的修改、補充必須采用書面形式，經甲乙雙方及第三方共同簽署。10.3本修正條款自簽署之日起生效。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件1：工程圖紙附件2：技術說明書附件3：工程量清單附件4：材料供應合同附件5：設備供應合同附件6：施工安全規范附件7：質量保修協議附件8：第三方介入協議附件9：變更協議附件10：違約責任認定協議附件11：爭議解決協議附件1：工程圖紙詳細要求：工程圖紙應包括完整的建筑設計、結構設計、水電安裝設計等所有相關圖紙，以及施工詳圖、大樣圖等。圖紙應清晰、準確，足以指導施工。附件2：技術說明書詳細要求：技術說明書應詳細描述工程的技術要求、施工工藝、材料規格等信息，包括所有施工細節和特殊要求。附件3：工程量清單詳細要求：工程量清單應詳細列出所有工程項目的名稱、數量、單位、單價和總價，以及工程量的計算依據和標準。附件4：材料供應合同詳細要求：材料供應合同應明確材料供應商的義務，包括材料的質量、數量、供應時間、價格等。附件5：設備供應合同詳細要求：設備供應合同應明確設備供應商的義務，包括設備的質量、數量、供應時間、價格等。附件6：施工安全規范詳細要求：施工安全規范應包括施工現場的安全管理制度、操作規程、安全防護措施等。附件7：質量保修協議詳細要求：質量保修協議應明確質量保修的范圍、期限、保修費用、保修程序等。附件8：第三方介入協議詳細要求：第三方介入協議應明確第三方的職責范圍、介入時間、費用支付、責任限額等。附件9：變更協議詳細要求：變更協議應明確合同變更的條件、程序、效力以及變更后的權利義務。附件10：違約責任認定協議詳細要求：違約責任認定協議應明確違約行為的認定標準、違約責任、違約賠償等。附件11：爭議解決協議詳細要求：爭議解決協議應明確爭議解決的途徑、程序、費用承擔等。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.發包人未按約定時間支付工程進度款。2.承包人未按約定時間完成工程。3.承包人使用不合格材料或設備。4.承包人未按照技術說明書施工。5.發包人未按照約定提供施工場地或施工條件。6.發包人未按照約定提供設計圖紙或技術資料。7.發包人未按照約定支付第三方介入費用。違約責任認定：1.違約行為導致合同無法履行，雙方可協商解除合同，并按照合同約定承擔違約責任。2.違約行為導致合同履行困難，雙方可協商變更合同內容，以適應實際情況。3.違約行為造成對方損失，違約方應按照合同約定承擔賠償責任。示例說明：若承包人未按約定時間完成工程，屬于違約行