甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL2024版006第六章建設工程施工合同管理本合同目錄一覽1.第一條合同主體及定義1.1第一項發包人1.2第二項承包人1.3第三項監理人1.4第四項施工場地1.5第五項施工工程1.6第六項合同價格2.第二條合同義務和責任2.1第一項發包人的義務2.2第二項承包人的義務2.3第三項監理人的義務3.第三條施工進度和工期3.1第一項施工進度計劃3.2第二項工期延誤3.3第三項提前完成工程4.第四條工程質量與標準4.1第一項工程質量要求4.2第二項工程標準規范4.3第三項質量保證措施5.第五條合同價格與支付5.1第一項合同價格5.2第二項預付款5.3第三項工程進度款5.4第四項竣工結算5.5第五項支付方式6.第六條變更管理6.1第一項變更范圍6.2第二項變更程序6.3第三項變更導致的費用調整7.第七條違約責任7.1第一項發包人的違約7.2第二項承包人的違約7.3第三項監理人的違約8.第八條爭議解決8.1第一項爭議解決方式8.2第二項仲裁或訴訟9.第九條合同的生效、變更和終止9.1第一項合同生效條件9.2第二項合同變更9.3第三項合同終止10.第十條保密條款10.1第一項保密內容10.2第二項保密期限11.第十一條法律適用和爭議解決11.1第一項法律適用11.2第二項爭議解決12.第十二條合同的附件12.1第一項附件內容12.2第二項附件的有效性13.第十三條其他條款13.1第一項不可抗力13.2第二項稅法適用13.3第三項保險責任14.第十四條合同的簽署和備案14.1第一項合同簽署14.2第二項備案程序第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1發包人（1）發包人是指合同中指定的具有工程發包權利的法人或其他組織，即工程項目的投資方或項目法人。1.2承包人（1）承包人是指合同中指定的具有工程施工能力的法人或其他組織，即承擔工程項目施工的乙方。1.3監理人（1）監理人是指合同中指定的具有工程監理資格的法人或其他組織，負責對施工過程進行全面監督管理，確保工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現。1.4施工場地（1）施工場地是指合同中約定的工程項目的施工地點，包括施工區域、臨時設施和生活區等。1.5施工工程（1）施工工程是指合同中約定的工程項目的主體工程、輔助工程、配套工程和臨時工程等。1.6合同價格（1）合同價格是指雙方在合同中約定的工程項目的總造價，包括工程量清單價、措施項目費、其他項目費、規費和稅金等。第二條合同義務和責任2.1發包人的義務（1）提供施工場地：發包人應確保施工場地的合法性，辦理相關手續，并向承包人提供具備施工條件的場地。（2）提供相關資料：發包人應向承包人提供與工程項目有關的地質、水文、交通、氣象等資料，確保資料的真實、準確和完整。（3）支付合同價款：發包人應按照合同約定的付款方式和時間，向承包人支付合同價款。（4）協調關系：發包人應負責協調與施工有關的各方關系，包括但不限于設計單位、監理單位、政府部門等。2.2承包人的義務（1）施工準備：承包人應按照合同約定的時間，完成施工前的準備工作，包括但不限于施工方案、施工組織設計、施工現場布置等。（2）施工質量：承包人應按照合同約定的質量標準，組織施工，確保工程質量符合要求。（3）施工安全：承包人應按照合同約定的安全標準，采取措施保障施工現場的安全，防止安全事故的發生。（4）進度控制：承包人應按照合同約定的工期，組織施工，確保工程按期完成。（5）資料管理：承包人應妥善保管與工程項目有關的圖紙、資料等，并及時向發包人和監理人提供。2.3監理人的義務（1）監督管理：監理人應按照合同約定的監理范圍和內容，對施工過程進行全面監督管理，確保工程質量、安全、進度和投資控制等目標的實現。（2）溝通協調：監理人應負責協調發包人、承包人和其他相關各方之間的關系，促進合同的順利履行。（3）變更管理：監理人應按照合同約定的變更程序，對工程變更進行審批和監督。（4）驗收工程：監理人應按照合同約定的驗收標準和方法，對施工完成的工程項目進行驗收。第三條施工進度和工期3.1施工進度計劃（1）承包人應根據合同約定的工期和施工內容，編制施工進度計劃，并提交給監理人審核。（2）監理人應按照合同約定的時間，對施工進度計劃進行審核，并提出修改意見。3.2工期延誤（1）如因承包人原因導致工期延誤，承包人應按照合同約定承擔相應的違約責任。（2）如因發包人原因導致工期延誤，發包人應按照合同約定承擔相應的違約責任。3.3提前完成工程（1）如承包人提前完成工程，應提前通知監理人進行驗收。（2）提前完成工程不免除承包人應承擔的質量、安全等責任。第四條工程質量與標準4.1工程質量要求（1）承包人應按照合同約定的質量標準，組織施工，確保工程質量符合要求。（2）監理人應按照合同約定的時間，對工程質量進行檢查和驗收。4.2工程標準規范（1）承包人應按照國家和行業標準、規范、規程等要求，組織施工。（2）監理人應按照標準規范的要求，對施工過程進行監督。4.3質量保證措施（1）承包人應建立健全質量管理體系，確保工程施工質量。（2）承包人應按照合同約定的時間，提交質量保證措施的文件，并報送監理人審批。第五條合同第八條違約責任8.1發包人的違約（1）如發包人未按合同約定履行其義務，應承擔相應的違約責任。（2）如發包人遲延支付合同價款，應支付逾期付款的利息，并按合同約定承擔違約責任。8.2承包人的違約（1）如承包人未按合同約定履行其義務，應承擔相應的違約責任。（2）如承包人施工質量不符合合同約定，應負責修復或重新施工，并承擔相應的費用。（3）如承包人工期延誤，應按照合同約定承擔違約責任。8.3監理人的違約（1）如監理人未按合同約定履行其義務，應承擔相應的違約責任。（2）如監理人未按合同約定進行監督，導致工程質量、安全等問題，應承擔相應的責任。第九條爭議解決9.1爭議解決方式（1）雙方應通過友好協商和談判解決合同履行過程中的爭議。（2）如協商談判無法解決爭議，雙方同意提交合同簽訂地人民法院解決。9.2仲裁或訴訟（1）雙方同意選擇仲裁或訴訟解決爭議。（2）如選擇仲裁，仲裁委員會應按照雙方約定的仲裁規則進行。第十條保密條款10.1保密內容（1）雙方在合同履行過程中知悉的對方商業秘密、技術秘密、經營秘密等，應予以保密。（2）保密信息不包括公知信息、已公開的信息和雙方同意公開的信息。10.2保密期限（1）雙方對保密信息的保密期限為合同履行完畢后五年。第十一條法律適用和爭議解決11.1法律適用（1）本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。11.2爭議解決（1）如雙方在合同履行過程中發生爭議，應優先通過友好協商解決。（2）如協商不成，任何一方均可向合同簽訂地人民法院提起訴訟。第十二條合同的附件12.1附件內容（1）本合同附件包括工程量清單、施工圖紙、技術規范等。（2）附件與合同具有同等法律效力。12.2附件的有效性（1）附件應由雙方在合同簽字蓋章后生效。（2）如附件與合同有沖突，以附件為準。第十三條其他條款13.1不可抗力（1）不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。（2）如因不可抗力導致合同無法履行，雙方應協商解決。13.2稅法適用（1）雙方應遵守國家和地方的稅收法律法規，依法納稅。（2）稅收費用由雙方按照法律規定承擔。13.3保險責任（1）承包人應按照合同約定，為工程投保相應的保險。（2）保險費用由承包人承擔。第十四條合同的簽署和備案14.1合同簽署（1）本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。（2）合同一式肆份，雙方各執壹份，具有同等法律效力。14.2備案程序（1）雙方應在合同生效后三十日內，將合同副本報送相關部門備案。（2）合同備案不影響合同的履行和法律效力。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.工程量清單：詳細列出工程項目所有的工程量，包括土建、安裝、裝修等各部分工程量，以及相應的單位工程造價。2.施工圖紙：包括工程的平面圖、立面圖、剖面圖等，詳細展示工程的設計細節。3.技術規范：詳細列出工程項目的技術要求，包括材料、設備、施工工藝等各方面的技術標準。4.施工組織設計：承包人根據施工圖紙和技術規范編制的施工組織計劃，包括施工進度計劃、施工方案、施工現場布置等。5.施工合同履行過程中的變更文件：包括工程變更申請、變更審批、變更導致的費用調整等。6.工程驗收文件：包括工程驗收報告、驗收合格證書等。7.合同履行過程中的其他重要文件：如會議紀要、溝通協調記錄、保險單據等。附件的詳細要求和說明：（1）所有附件應由雙方在合同簽字蓋章后生效。（2）附件與合同具有同等法律效力。（3）附件的內容應符合合同約定的要求，如有沖突，以附件為準。說明二：違約行為及責任認定：1.發包人的違約行為及責任認定：（1）發包人未按合同約定履行其義務，如未按時支付合同價款等，應承擔相應的違約責任。示例：如果發包人遲延支付合同價款，應支付逾期付款的利息，并按合同約定承擔違約責任。（2）發包人提供的不實、不準確或不完整的資料，導致工程質量、安全等問題，應承擔相應的責任。示例：如果發包人提供的地質資料不準確，導致工程施工過程中出現質量問題，發包人應承擔修復或重新施工的費用。2.承包人的違約行為及責任認定：（1）承包人未按合同約定履行其義務，如未按質量標準施工等，應承擔相應的違約責任。示例：如果承包人施工質量不符合合同約定，應負責修復或重新施工，并承擔相應的費用。（2）承包人工期延誤，應按照合同約定承擔違約責任。示例：如果承包人未按合同約定的工期完成工程，應按照合同約定支付逾期竣工違約金。3.監理人的違約行為及責任認定：（1）監理人未按合同約定履行其義務，如未按時進行監督等，應承擔相應的違約責任。示例：如果監理人未按合同約定的時間進行工程驗收，導致工程拖延，監理人應承擔相應的責任。（2）監理人未按合同約定進行監督，導致工程質量、安全等問題，應承擔相應的責任。示例：如果監理人未及時發現并制止施工過程中的安全隱患，導致安全事故的發生，監理人應承擔相應的責任。說明三：法律名詞及解釋：1.不可抗力：不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災害、社會事件等。2.商業秘密：不為公眾所知悉，具有商業價值并經權利人采取保密措施的信息。3.技術秘密：不為公眾所知悉，具有實用性并經權利人采取保密措施的技術信息。4.保險：為了防范風險，雙方根據法律、法規和保險合同的規定，向保險公司支付保險費，保險公司按照保險合同的約定承擔保險責任的行為。5.違約金：一方違反合同約定，按照合同約定向對方支付的違約補償。6.工程驗收：對施工完成的工程項目進行質量、安全、進度等方面的檢查，確認工程符合合同約定要求的行為。7.工期延誤：由于承包人的原因，導致工程未能在合同約定的工期內