甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER專業合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度土建工程勞務承攬協議示范文本版B版本合同目錄一覽1.合同主體及定義1.1甲方名稱及地址1.2乙方名稱及地址1.3合同術語定義2.工程概況2.1工程名稱2.2工程地點2.3工程內容2.4工程進度及工期3.勞務承攬范圍3.1乙方承攬的工程范圍3.2乙方不得承攬的范圍3.3乙方的義務和責任4.合同價格及支付4.1合同總價4.2價格調整4.3支付方式4.4進度付款4.5質量保證金5.工程質量與標準5.1工程質量要求5.2乙方質量責任5.3質量檢查與驗收6.工期與進度6.1工程開工日期6.2工程竣工日期6.3乙方工期延誤責任7.安全文明施工7.1乙方安全責任7.2安全生產措施7.3文明施工要求8.合同的變更與解除8.1合同變更條件8.2合同解除條件9.違約責任9.1甲方違約責任9.2乙方違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2訴訟管轄11.合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件11.2合同終止條件11.3合同解除條件12.保密條款12.1保密內容12.2保密期限12.3違約保密條款13.其他條款13.1不可抗力13.2法律適用13.3合同的解釋14.附件14.1工程圖紙14.2技術規范14.3工程量清單第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1甲方名稱及地址甲方全稱為：×××公司甲方地址：××省××市××區××路××號1.2乙方名稱及地址乙方全稱為：×××建筑勞務有限公司乙方地址：××省××市××區××路××號1.3合同術語定義（1）甲方：指合同中承擔發包人義務的當事人。（2）乙方：指合同中承擔承包人義務的當事人。（3）工程：指本合同約定的土建工程。（4）合同價款：指本合同約定的工程總價。（5）進度付款：指按照工程進度，甲方按照約定時間向乙方支付的工程款項。第二條工程概況2.1工程名稱工程名稱為：×××項目土建工程2.2工程地點工程地點為：××省××市××區××路××號2.3工程內容工程內容包括：土方工程、基礎工程、結構工程、屋面工程、裝飾工程等。2.4工程進度及工期工程計劃開工日期為：2024年×月×日工程計劃竣工日期為：2024年×月×日第三條勞務承攬范圍3.1乙方承攬的工程范圍乙方承攬的工程范圍包括：土方工程、基礎工程、結構工程、屋面工程、裝飾工程等。3.2乙方不得承攬的范圍乙方不得承攬的范圍包括：工程的設計、采購、施工管理等。3.3乙方的義務和責任乙方應按照甲方的要求，按時完成工程，保證工程質量，并承擔相應的安全責任。第四條合同價格及支付4.1合同總價本合同總價為人民幣×萬元（大寫：玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾玖元整）。4.2價格調整合同價格調整的方式和條件，按照雙方約定的價格調整條款執行。4.3支付方式本合同的支付方式為銀行轉賬。4.4進度付款甲方按照工程進度，按照約定的時間向乙方支付進度付款。4.5質量保證金第五條工程質量與標準5.1工程質量要求本工程質量要求符合國家相關法律法規、行業標準和甲方要求。5.2乙方質量責任乙方應嚴格按照設計文件和施工標準，組織施工，保證工程質量。5.3質量檢查與驗收甲方有權對工程進行質量檢查和驗收，乙方應予以配合。第六條工期與進度6.1工程開工日期工程開工日期為：2024年×月×日6.2工程竣工日期工程竣工日期為：2024年×月×日6.3乙方工期延誤責任乙方如因自身原因導致工期延誤，應承擔相應的違約責任。第八條合同的變更與解除8.1合同變更條件（1）合同變更需經雙方協商一致。（2）合同變更需符合國家相關法律法規、行業標準和甲方要求。8.2合同解除條件（1）雙方協商一致解除合同。（2）一方違反合同約定，導致合同無法履行，對方有權解除合同。第九條違約責任9.1甲方違約責任甲方如違反合同約定，導致乙方損失的，應承擔相應的違約責任。9.2乙方違約責任乙方如違反合同約定，導致甲方損失的，應承擔相應的違約責任。第十條爭議解決10.1爭議解決方式本合同爭議解決方式為協商解決，協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2訴訟管轄訴訟管轄地為：××省××市××區人民法院。第十一條合同的生效、終止與解除11.1合同生效條件本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。11.2合同終止條件本合同在工程竣工并驗收合格后終止。11.3合同解除條件合同解除的條件，按照第八條的約定執行。第十二條保密條款12.1保密內容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等。12.2保密期限保密期限為：本合同終止后×年。12.3違約保密條款違反保密條款的一方，應承擔相應的違約責任。第十三條其他條款13.1不可抗力因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，雙方互不承擔責任。13.2法律適用本合同適用中華人民共和國法律。13.3合同的解釋本合同的解釋權歸甲方。第十四條附件14.1工程圖紙附件中包含本工程的詳細圖紙。14.2技術規范附件中包含本工程施工的技術規范。14.3工程量清單附件中包含本工程的詳細工程量清單。第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：工程圖紙詳細要求：工程圖紙應包括所有施工部位的詳細設計圖紙，包括但不限于建筑平面圖、立面圖、剖面圖、細部圖等。圖紙應清晰、完整，標明尺寸、材料、構造等詳細信息。附件二：技術規范附件三：工程量清單詳細要求：工程量清單應詳細列出所有施工部位的工程量，包括但不限于土方工程、基礎工程、結構工程、屋面工程、裝飾工程等。清單應標明工程量、單位、工程內容等詳細信息。說明二：違約行為及責任認定：1.乙方未按照約定的時間完成工程，構成工期延誤。2.乙方未按照設計文件和施工標準施工，導致工程質量不符合約定。3.乙方泄露甲方商業秘密、技術秘密、市場信息等。4.甲方未按照約定的時間支付進度付款。5.甲方未按照約定提供施工條件，導致乙方無法正常施工。違約責任認定標準：1.工期延誤：按照合同約定的違約金計算方式，計算違約金。2.工程質量不符合約定：由乙方負責修復，并承擔修復費用；如因乙方原因導致工程質量問題，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。3.泄露商業秘密等：按照合同約定的違約金計算方式，計算違約金；如因乙方原因導致泄露，甲方有權解除合同，并要求乙方承擔相應的賠償責任。4.未支付進度付款：按照合同約定的違約金計算方式，計算違約金。5.未提供施工條件：甲方應承擔相應違約責任，賠償乙方因此造成的損失。示例說明：假設乙方由于自身原因導致工期延誤，按照合同約定的違約金計算方式，甲方有權按照每延誤一天，乙方應支付合同總價款的0.5%作為違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.甲方：指合同中承擔發包人義務的當事人。2.乙方：指合同中承擔承包人義務的當事人。3.工程：指本合同約定的土建