地下數據中心擋土墻施工合同合同編號：__________合同雙方：甲方：（全稱）地址：法定代表人：聯系電話：乙方：（全稱）地址：法定代表人：聯系電話：鑒于：甲方為地下數據中心的業主，擁有地下數據中心的建設項目，并需完成地下數據中心擋土墻的施工工程。乙方具備擋土墻施工的專業資質和技術能力，愿意承攬該施工工程。雙方經友好協商，就擋土墻施工工程達成如下協議：第一條工程內容1.1乙方應按照本合同約定的施工標準和質量要求，完成地下數據中心擋土墻的施工工程。1.2施工范圍包括但不限于：擋土墻的設計、施工、驗收、保修等。第二條施工標準和質量要求2.1乙方應按照我國相關法律法規、行業標準和規范進行施工，確保擋土墻的安全、穩定和耐久性。2.2乙方應選用符合設計要求和質量標準的材料、設備，并保證施工過程中的環境保護和安全生產。2.3乙方應按照合同約定的工期完成施工，不得延誤。第三條合同價格3.1乙方向甲方提供的擋土墻施工服務，合同總價為人民幣（大寫）：_______元整（小寫）：_______元。3.2甲方應按照本合同約定的付款方式及時支付合同價款。第四條付款方式4.1本合同簽訂后，甲方應支付乙方合同總價款的30%作為預付款。4.2擋土墻施工完成后，甲方應支付乙方合同總價款的60%。4.3乙方在質保期內按照約定履行質保職責，甲方支付剩余的10%價款。第五條工期5.1乙方應在本合同約定的開工日期起，按照合同約定的工期完成擋土墻施工。5.2乙方如因特殊情況需延長工期，應提前向甲方提出申請，經甲方同意后方可延期。第六條質保期6.1乙方對所施工的擋土墻工程提供_______年的質保期。6.2在質保期內，乙方應負責擋土墻工程的維修、保養和更換損壞部件。第七條違約責任7.1乙方如未按照本合同約定的工期完成施工，應向甲方支付違約金，違約金為合同總價款的_______%。7.2甲方如未按照本合同約定的付款方式支付價款，應向乙方支付滯納金，滯納金為應付款款的_______%。7.3雙方如違反本合同的其他約定，應承擔相應的違約責任。第八條爭議解決8.1雙方在履行本合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。第九條其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至擋土墻工程驗收合格且質保期滿之日終止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________法定代表人（或授權代表）：__________法定代表人（或授權代表）：__________簽訂日期：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.擋土墻施工設計方案2.乙方資質證明文件3.材料和設備清單4.施工進度計劃5.安全生產和環保措施方案6.質量保修書7.付款憑證和工程驗收報告二、違約行為及認定：1.乙方未按約定工期完成施工，視為違約。2.甲方未按約定付款，視為違約。3.乙方使用不符合設計要求和質量標準的材料、設備，視為違約。4.乙方未按照合同約定履行質保職責，視為違約。5.雙方違反合同其他約定，均視為違約。三、法律名詞及解釋：1.擋土墻：指為防止土體滑動、坍塌而設置的墻體結構。2.質保期：指乙方對所施工工程提供一定期限的質量保證。3.違約金：指違約方應向守約方支付的賠償金。4.滯納金：指未按約定時間支付價款的一方應支付的違約金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定補救措施，確保工程按時完成。2.付款延誤：甲方應及時支付合同價款，避免產生滯納金。3.質量問題：乙方應立即整改，更換不合格材料和設備，確保工程質量。4.安全事故：乙方應立即采取應急措施，報告甲方，并按照相關法律法規進行處理。5.環保問題：乙方應遵守環保法規，確保施工過程中的環境保護。五、所有應用場景：1.地下數據中心擋土墻施工工程。2.乙方具備擋土墻施工資質和能