已經簽訂施工合同模板_第1頁
已經簽訂施工合同模板_第2頁
已經簽訂施工合同模板_第3頁
已經簽訂施工合同模板_第4頁
已經簽訂施工合同模板_第5頁
已閱讀5頁,還剩5頁未讀 繼續免費閱讀

下載本文檔

版權說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內容提供方,若內容存在侵權,請進行舉報或認領

文檔簡介

已經簽訂施工合同模板第一篇范文:合同編號:__________

甲方(以下簡稱“甲方”):__________

乙方(以下簡稱“乙方”):__________

鑒于甲方需要乙方按照約定的條件、期限和工程量完成某項建設工程施工,雙方經友好協商,達成如下協議:

一、工程概況

1.1工程名稱:__________

1.2工程地點:__________

1.3工程規模:__________

1.4工程類別:__________

1.5工程概算:__________

二、合同工期及進度

2.1合同工期:__________(自開工之日起至竣工驗收合格之日止)

2.2施工進度:按照以下計劃進行施工,具體節點如下:

(1)__________(節點名稱):__________(完成時間)

(2)__________(節點名稱):__________(完成時間)

(3)__________(節點名稱):__________(完成時間)

(4)__________(節點名稱):__________(完成時間)

(5)__________(節點名稱):__________(完成時間)

三、工程質量及驗收

3.1工程質量:乙方應嚴格按照國家相關質量標準、規范和設計要求進行施工,確保工程質量符合合同約定。

3.2驗收標準:按照國家有關建設工程質量驗收標準進行驗收。

3.3驗收程序:驗收前,乙方應向甲方提供相關驗收資料,甲方應在規定時間內組織驗收。

四、工程款支付

4.1付款方式:按工程進度分階段支付,具體支付比例和節點如下:

(1)__________(節點名稱):__________(支付比例)

(2)__________(節點名稱):__________(支付比例)

(3)__________(節點名稱):__________(支付比例)

(4)__________(節點名稱):__________(支付比例)

(5)__________(節點名稱):__________(支付比例)

4.2付款時間:乙方完成相應節點工作后,甲方應在__________日內支付相應款項。

4.3逾期付款違約責任:甲方逾期支付工程款,應向乙方支付__________的違約金。

五、工程變更及索賠

5.1工程變更:在施工過程中,如因設計變更、工程量增減等原因導致工程量發生變化,雙方應協商一致,簽訂工程變更協議,并按照變更后的工程量調整合同價款。

5.2索賠:如因不可抗力、甲方原因或其他特殊情況導致乙方遭受損失,乙方有權向甲方提出索賠,甲方應在收到索賠通知后__________日內予以處理。

六、違約責任

6.1甲方違約責任:

(1)甲方未按時支付工程款,應向乙方支付__________的違約金;

(2)甲方未按約定提供施工條件,導致乙方不能按時完成工程,甲方應承擔相應責任;

(3)甲方擅自變更工程,導致乙方遭受損失,甲方應承擔相應責任。

6.2乙方違約責任:

(1)乙方未按時完成工程,應向甲方支付__________的違約金;

(2)乙方施工過程中出現質量問題,應承擔相應責任;

(3)乙方擅自停工、轉包、分包工程,應承擔相應責任。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同,本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,具有同等法律效力。

附件:

1.施工圖紙;

2.設計變更通知書;

3.工程量清單;

4.工程進度表;

5.工程驗收報告。

甲方(蓋章):__________

乙方(蓋章):__________

代表人(簽字):__________

代表人(簽字):__________

簽訂日期:__________年__________月__________日

第二篇范文:第三方主體+甲方權益主導

合同編號:__________

甲方(以下簡稱“甲方”):__________

乙方(以下簡稱“乙方”):__________

第三方(以下簡稱“丙方”):__________

鑒于甲方需委托乙方進行某項建設工程施工,并引入丙方作為第三方監理單位,以確保工程質量和進度,雙方經友好協商,達成如下協議:

一、工程概況

1.1工程名稱:__________

1.2工程地點:__________

1.3工程規模:__________

1.4工程類別:__________

1.5工程概算:__________

二、丙方職責及權利

2.1丙方作為第三方監理單位,負責對工程施工過程進行全程監理,確保工程質量、進度和安全生產。

2.2丙方有權對乙方施工過程中的質量問題提出整改意見,并要求乙方按照要求整改。

2.3丙方有權對乙方施工進度進行監督,對未按時完成的工程部分,有權要求乙方進行說明并采取措施加快進度。

2.4丙方有權對乙方施工過程中違反安全生產規定的行為進行制止,并要求乙方立即整改。

2.5丙方有權對乙方提交的工程驗收報告進行審核,并簽署驗收意見。

三、甲方權利

3.1甲方有權對工程進度、質量和安全生產進行監督檢查。

3.2甲方有權要求乙方按照合同約定的時間節點完成工程,并有權對未按時完成的工程部分進行索賠。

3.3甲方有權要求丙方對乙方施工過程中的質量問題進行整改,并對整改效果進行監督。

3.4甲方有權要求丙方對乙方施工進度進行監督,并對進度延誤的原因進行調查和處理。

3.5甲方有權對乙方提交的工程驗收報告進行審核,并有權要求丙方簽署驗收意見。

四、乙方義務

4.1乙方應嚴格按照國家相關質量標準、規范和設計要求進行施工,確保工程質量。

4.2乙方應按照合同約定的時間節點完成工程,并對進度延誤承擔責任。

4.3乙方應配合丙方的監理工作,對丙方提出的整改意見及時進行整改。

4.4乙方應確保施工過程中的安全生產,并對違反安全生產規定的行為承擔相應責任。

4.5乙方應按照合同約定的時間節點提交工程驗收報告,并對驗收報告的真實性負責。

五、違約責任

5.1乙方未按時完成工程,每延誤一日,應向甲方支付__________的違約金。

5.2乙方施工過程中出現質量問題,應承擔相應責任,并賠償甲方因此遭受的損失。

5.3乙方違反安全生產規定,造成安全事故,應承擔全部責任。

5.4丙方未能履行監理職責,導致工程質量、進度或安全生產問題,應承擔相應責任。

六、保密條款

6.1雙方對本合同內容負有保密義務,未經對方同意,不得向任何第三方泄露。

6.2丙方對甲方提供的工程資料負有保密義務,未經甲方同意,不得向任何第三方泄露。

七、爭議解決

7.1雙方在履行合同過程中發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

八、合同生效及終止

8.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

8.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同,本合同終止。

九、其他

9.1本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。

9.2本合同一式兩份,甲乙丙三方各執一份,具有同等法律效力。

附件:

1.施工圖紙;

2.設計變更通知書;

3.工程量清單;

4.工程進度表;

5.工程驗收報告。

第三方丙方的介入旨在通過專業監理確保工程質量和進度,同時保障甲方的權益不受侵害。丙方的存在使得甲方能夠更加專注于項目管理和整體規劃,而無需直接參與施工過程中的細節管理。甲方的權益主導地位通過合同條款得到強化,包括對工程進度、質量和安全生產的監督權,以及對乙方違約行為的索賠權。此外,甲方通過引入丙方,能夠提高工程的整體管理水平,確保項目按期、按質完成,實現項目投資回報最大化。

第三篇范文:第三方主體+甲方權益主導

合同編號:__________

甲方(以下簡稱“甲方”):__________

乙方(以下簡稱“乙方”):__________

第三方(以下簡稱“丙方”):__________

鑒于乙方作為承包商承擔某項建設工程的施工任務,甲方委托丙方作為第三方項目管理單位,以優化項目管理流程,確保工程順利進行,雙方經友好協商,達成如下協議:

一、工程概況

1.1工程名稱:__________

1.2工程地點:__________

1.3工程規模:__________

1.4工程類別:__________

1.5工程概算:__________

二、丙方職責及權利

2.1丙方作為第三方項目管理單位,負責對整個項目進行管理,包括但不限于進度控制、成本控制、質量控制、合同管理、風險管理等。

2.2丙方有權要求乙方提供項目進度報告、成本報告、質量報告等相關文件,以供評估和管理。

2.3丙方有權對乙方的工作進行監督,確保乙方按照合同約定和工程規范進行施工。

2.4丙方有權對乙方的施工方案、施工進度計劃等進行審查,并提出改進建議。

2.5丙方有權對乙方的違約行為進行制止,并要求乙方承擔相應的違約責任。

三、乙方權利

3.1乙方有權要求甲方按照合同約定提供必要的施工條件,包括資金、材料、設備等。

3.2乙方有權要求丙方對施工過程中的問題進行及時處理,包括技術問題、資源調配問題等。

3.3乙方有權對丙方的管理決策提出異議,并要求丙方進行解釋或調整。

3.4乙方有權要求甲方在工程進度延誤時,按照合同約定支付相應的賠償金。

3.5乙方有權要求甲方在工程變更時,按照變更后的工程量調整合同價款。

四、甲方義務

4.1甲方應按照合同約定,按時支付乙方工程款項,包括預付款、進度款和竣工結算款。

4.2甲方應確保在施工前提供完整的施工圖紙、技術規范和工程量清單。

4.3甲方應配合丙方的項目管理活動,包括提供必要的文件和資料。

4.4甲方應遵守合同約定,不得單方面變更合同內容,除非經乙方同意。

4.5甲方應承擔因自身原因導致工程進度延誤的責任。

五、違約責任

5.1甲方未按時支付工程款項,每延誤一日,應向乙方支付__________的違約金。

5.2甲方違反合同約定,導致乙方遭受損失,應承擔相應賠償責任。

5.3丙方未能履行項目管理職責,導致工程進度延誤或質量問題,應承擔相應責任。

5.4乙方未能按照合同約定完成工程,每延誤一日,應向甲方支付__________的違約金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行合同過程中發生爭議,應友好協商解決;協商不成的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

七、合同生效及終止

7.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2合同履行完畢或雙方協商一致解除合同,本合同終止。

八、其他

8.1本合同未盡事宜,雙方可另行協商補充。

8.2本合同一式兩份,甲乙丙三方各執一份,具有同等法律效力。

附件:

1.施工圖紙;

2.設計變更通知書;

3.工程量清單;

4.工程進度表;

5.工程驗收報告。

乙方為主導的目的和意義在于確保施工過程的順利進行,保障乙方的合法權益不受侵害。乙方通過合同條款

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網頁內容里面會有圖紙預覽,若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容,請與我們聯系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論