建筑工程掛靠合同格式模板合同編號：__________甲方（被掛靠方）：__________地址：__________聯系電話：__________乙方（掛靠方）：__________地址：__________聯系電話：__________鑒于甲方為具有獨立法人資格的建筑企業，具備相關資質，愿意承擔工程責任；乙方為具備一定的施工能力和經驗的個人或單位，愿意在甲方指導下進行工程項目的施工。雙方為了共同發展，實現互利共贏，根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》等法律法規的規定，經友好協商，達成如下協議：一、工程概況1.1工程名稱：__________1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________1.5工程工期：__________1.6工程質量標準：__________二、掛靠方式2.1乙方作為甲方的一個施工隊伍，按照甲方的要求進行施工。2.2乙方不得以任何方式對外單獨承攬工程，所有工程必須以甲方的名義進行。2.3乙方必須接受甲方的管理，遵守甲方的規章制度，服從甲方的指揮。三、責任與義務3.1甲方責任與義務：（1）甲方負責工程項目的整體管理和協調，確保工程順利進行。（2）甲方負責工程款的收付，按約定時間向乙方支付工程進度款。（3）甲方負責工程質量的監督，確保工程質量達到約定的標準。（4）甲方負責工程安全的管理，確保工程施工過程中的安全。（5）甲方負責辦理工程所需的各種手續和證件。3.2乙方責任與義務：（1）乙方應按照甲方的要求，組織施工人員，保證施工力量充足。（2）乙方應按照甲方的要求，保證工程進度，確保工程按時完成。（3）乙方應按照甲方的要求，保證工程質量，確保工程質量達到約定的標準。（4）乙方應按照甲方的要求，保證工程安全，確保工程施工過程中的安全。（5）乙方應按照甲方的要求，遵守國家和地方的法律法規，履行合同約定的義務。四、合同價款及支付4.1雙方確認，工程總價款為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。4.2甲方按照乙方實際完成的工程量，按約定的單價和總價進行支付。4.3甲方支付工程進度款的比例為：__________%。4.4甲方支付工程進度款的時間為：__________。4.5工程驗收合格后，甲方應在驗收報告書上簽字，并在簽字后的__________日內向乙方支付剩余工程款。五、工期延誤5.1由于甲方原因導致工程延期，甲方應按乙方實際損失向乙方支付賠償金。5.2由于乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。六、工程質量及保修6.1乙方應按照約定的質量標準進行施工，確保工程質量。6.2工程驗收不合格的，乙方應負責無償修復，直至達到約定的質量標準。6.3工程驗收合格后，乙方應按約定承擔保修責任。七、違約責任7.1雙方應嚴格履行本合同的約定，如一方違約，應承擔相應的違約責任。7.2違約金的計算方式為：__________。八、爭議解決8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。九、其他約定9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。9.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，至工程驗收合格且保修期滿之日止。甲方（蓋章）：__________乙方（蓋章）：__________簽訂日期：__________一、附件列表：1.工程圖紙2.工程預算3.施工方案4.工程進度計劃5.工程質量標準6.保修條款7.施工許可證8.資質證書9.相關法律法規10.工程驗收報告二、違約行為及認定：1.甲方未按約定時間支付工程進度款，認定為違約行為。2.甲方未按約定要求完成工程管理或協調，導致工程延期，認定為違約行為。3.乙方未按約定質量標準施工，導致工程質量不合格，認定為違約行為。4.乙方未按約定時間完成工程，導致工期延誤，認定為違約行為。5.雙方未按約定解決爭議，導致合同無法繼續履行，認定為違約行為。三、法律名詞及解釋：1.建筑工程掛靠：指個人或單位在沒有相關資質的情況下，以有資質的建筑企業名義承攬工程的行為。2.工程進度款：指按照工程實際完成情況，按照約定時間和比例支付給乙方的款項。3.工程質量：指工程符合國家法律法規、行業標準和設計文件要求的狀態。4.保修：指工程驗收合格后，乙方對工程在一定期限內出現的質量問題負責修復或更換。5.違約金：指一方違約時，按照約定或法定標準向另一方支付的賠償金。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度款支付問題：甲方應嚴格按照約定的時間和比例支付工程進度款，如出現延遲支付，乙方可以與甲方協商解決，協商不成的可以向法院提起訴訟。2.工程質量問題：如發現工程質量問題，甲方有權要求乙方修復或更換，如乙方不履行，甲方可以暫停支付工程款，并要求乙方承擔相應的違約責任。3.工期延誤問題：如乙方原因導致工期延誤，乙方應承擔相應的違約責任，如甲方原因導致工期延誤，甲方應按約定向乙方支付賠償金。4.爭議解決：雙方應通過友好協商解決爭議，協商不成的可以向有管轄權的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.建筑工程分包商承攬主體工程的一部分，以主體工程方的名義進行施工。2.個人或單位具備一定的施工能力，但缺乏相關資質，通過掛靠有資質的建筑企業