鋪設瀝青路面施工合同范本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

名稱：XX市城市管理局

地址：XX市XX區XX路XX號

法定代表人：張三

聯系方式/p>

2.合同簡介：

鑒于甲方負責XX市的城市道路建設與維護工作，為保證城市道路的暢通與安全，甲方決定對XX路進行瀝青路面鋪設工程；乙方具備專業的瀝青路面施工技術和豐富的施工經驗，具備完成本工程的能力。經雙方友好協商，就乙方承擔甲方委托的XX路瀝青路面鋪設施工事宜，達成以下合同：

一、工程概述

1.1工程名稱：XX路瀝青路面鋪設工程

1.2工程地點：XX市XX區XX路

1.3工程內容：包括但不限于瀝青混合料的采購、運輸、鋪設、壓實、接縫處理等瀝青路面施工的各項工作。

二、合作背景及前提條件

2.1甲方為確保工程質量和進度，通過公開招標方式選定乙方承擔本工程的施工任務。

2.2乙方在投標過程中，提交了完整的資質文件、施工方案和工程報價，并通過甲方評審。

2.3雙方在平等、自愿、公平、誠實信用的原則基礎上，達成本合同。

三、雙方權利與義務

3.1甲方負責提供施工圖紙、技術規范及施工過程中的監督、驗收工作。

3.2乙方負責按照施工圖紙、技術規范及合同約定的工期完成瀝青路面鋪設工程，并保證工程質量。

四、價格與支付條件

4.1乙方按照本合同約定的工程內容、工程量及單價向甲方報價，具體報價詳見附件一。

4.2甲方在收到乙方提交的工程進度款申請后，按合同約定的時間和比例支付工程進度款。

五、履行期限

5.1本工程自合同簽訂之日起開始計算工期，乙方應在合同約定的工期內完成工程。

5.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規范及施工方案，確保工程質量和進度。

六、違約責任

6.1雙方應嚴格按照本合同的約定履行各自的權利義務，如一方違約，應承擔相應的違約責任。

6.2乙方未按約定完成工程，甲方有權按照合同約定追究乙方的違約責任。

七、不可抗力

7.1因不可抗力導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方應立即通知對方，并提供相關證明文件。

7.2雙方應共同協商，采取合理措施減輕不可抗力帶來的影響。

八、爭議解決

8.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應優先通過友好協商解決。

8.2如協商無果，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

九、其他條款

9.1本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

9.2本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

十、附則

10.1本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程驗收合格、款項結清之日終止。

十一、簽署

甲方（蓋章）：XX市城市管理局

乙方（蓋章）：XX路橋工程有限公司

法定代表人/負責人：張三

法定代表人/負責人：李四

簽訂日期：____年____月____日

第一條合同目的與范圍

本合同的主要目的是甲方向乙方委托完成XX路瀝青路面鋪設工程，確保工程質量和進度，提升城市道路通行條件。具體內容包括瀝青混合料的采購、運輸、鋪設、壓實、接縫處理等瀝青路面施工的各項工作。

第二條定義

1."工程"：指本合同項下的XX路瀝青路面鋪設工程。

2."工期"：指甲方根據工程實際情況，要求乙方完成工程的時間期限。

3."工程質量"：指按照國家及地方相關標準、規范要求，確保瀝青路面鋪設工程的合格。

4."不可抗力"：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、政府行為等。

第三條雙方權利與義務

1.甲方的權利和義務

（1）甲方有權對乙方的施工進度、質量進行監督、檢查，并要求乙方及時整改不符合要求的部分。

（2）甲方應按照合同約定及時支付工程進度款及工程尾款。

（3）甲方負責提供施工圖紙、技術規范，并對乙方施工過程中出現的技術問題提供支持。

（4）甲方應在合同約定的時間內完成驗收工作，并及時支付工程尾款。

2.乙方的權利和義務

（1）乙方有權按照合同約定向甲方申請支付工程進度款及工程尾款。

（2）乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規范，嚴格按照合同約定的工期完成工程。

（3）乙方負責采購符合國家及地方標準的瀝青混合料，確保工程質量。

（4）乙方應定期向甲方報告工程進度，及時解決施工過程中出現的問題。

（5）乙方負責施工過程中的安全防護工作，確保施工人員及過往行人的安全。

（6）乙方在工程驗收合格后，負責提供完整的工程資料，并承擔工程保修期內的維修工作。

第四條價格與支付條件

1.乙方按照合同約定的工程內容、工程量及單價向甲方報價，具體報價詳見附件一。

2.甲方在收到乙方提交的工程進度款申請后，應在10個工作日內審核完畢，并支付相應的工程進度款。

3.工程進度款支付比例按照合同約定執行，工程驗收合格后支付至合同總價的95%，剩余5%作為質保金，待工程保修期滿后無息支付。

4.乙方應提供合法有效的發票，甲方按實際支付金額開具相應的發票。

第五條履行期限

1.本工程自合同簽訂之日起開始計算工期，乙方應在合同約定的工期內完成工程。

2.乙方應按照甲方提供的施工圖紙、技術規范及施工方案，確保工程質量和進度。

3.甲方應在工程驗收合格后10個工作日內支付工程尾款。

4.工程保修期為工程驗收合格之日起計算，為期一年。

第六條違約責任

1.乙方未按約定完成工程，甲方有權按照合同約定追究乙方的違約責任，包括但不限于要求乙方支付違約金、賠償損失等。

2.若乙方違反合同約定，造成工程延期，乙方應承擔以下違約責任：

（1）延期少于10天，乙方應按合同總價0.5%支付違約金；

（2）延期超過10天，乙方應按合同總價1%支付違約金；

（3）若延期超過30天，甲方有權解除合同，并要求乙方賠償因此造成的一切損失。

3.甲方未按約定支付工程進度款或工程尾款，乙方有權要求甲方支付逾期付款的利息，利息按照中國人民銀行同期貸款基準利率計算。

4.雙方應嚴格遵守合同約定，如一方違約，守約方有權要求違約方承擔相應的法律責任。

第七條不可抗力

1.本合同所稱的不可抗力，指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害（如地震、洪水、臺風等）、政府行為、社會異常事件等。

2.發生不可抗力事件時，受影響的一方應立即通知對方，并提供相關證明文件。雙方應共同協商，采取合理措施減輕不可抗力帶來的影響。

3.發生不可抗力事件導致合同無法履行或部分履行，受影響的一方在履行合同過程中免除相應責任。但受影響方應在不可抗力事件結束后，及時恢復合同的履行。

4.雙方因不可抗力事件導致合同解除，應按照合同約定辦理相關手續，互不承擔違約責任。

第八條爭議解決

1.雙方在履行合同過程中發生的爭議，應優先通過友好協商解決。

2.如協商無果，雙方可提交至合同簽訂地有管轄權的人民調解委員會進行調解。

3.若調解不成，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。

4.訴訟過程中，雙方應遵守法院的判決，履行判決結果。

5.爭議解決期間，除爭議事項外，雙方應繼續履行合同的其他條款。

第九條其他條款

1.任何一方需通知對方的事項，應以書面形式送達對方指定的聯系地址。如對方地址有變更，應在變更后5個工作日內通知對方。

2.本合同的變更、解除、終止，須雙方協商一致并書面確認。

3.若一方出現破產、解散、重大違約等情況，另一方有權單方面終止合同，并要求違約方承擔相應責任。

4.本合同未盡事宜，雙方可簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

5.本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至工程驗收合格、款項結清之日終止。

第