標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL標準合同模板范本甲方：XXX乙方：XXX20XXPERSONALRESUMERESUMEPERSONAL

2024年度消防工程安裝承攬合同書本合同目錄一覽第一條合同主體及定義1.1承攬方名稱及資質1.2委托方名稱及資質1.3消防工程的定義及范圍第二條工程內容2.1工程概況2.2工程設計要求2.3工程安裝要求第三條工程進度3.1工程開工日期3.2工程竣工日期3.3工程進度報告第四條工程質量4.1質量標準4.2質量驗收4.3質量保修第五條工程材料5.1材料供應5.2材料質量要求5.3材料驗收第六條工程費用6.1工程總價6.2付款方式6.3工程變更費用第七條合同的變更和解除7.1合同變更的條件7.2合同解除的條件第八條違約責任8.1承攬方的違約責任8.2委托方的違約責任第九條爭議解決9.1爭議解決方式9.2訴訟管轄第十條合同的生效、終止和解除10.1合同生效條件10.2合同終止條件10.3合同解除條件第十一條保密條款11.1保密內容11.2保密期限11.3違約責任第十二條知識產權保護12.1知識產權歸屬12.2侵權責任第十三條其他條款13.1合同的保管13.2合同的復制13.3合同的修改和補充第十四條合同的簽署14.1簽署日期14.2簽署地點14.3簽署人簽字第一部分：合同如下：第一條合同主體及定義1.1承攬方名稱及資質承攬方全稱為：X消防工程有限公司承攬方資質：具有國家相關部門頒發的消防工程專業承包一級資質，具備承攬各類消防工程的能力。1.2委托方名稱及資質委托方全稱為：YYY房地產開發有限公司委托方資質：具有國家相關部門頒發的房地產開發資質，具備開發各類房地產項目的能力。1.3消防工程的定義及范圍消防工程指：根據我國消防法律法規和相關技術規范，對建筑物進行消防設施的設計、安裝、調試、驗收、維護等工作，以確保建筑物消防安全的一系列工程。消防工程范圍：包括但不僅限于火災自動報警系統、自動滅火系統、防煙排煙系統、應急照明和疏散指示系統、消防供水系統、消防供電系統等。第二條工程內容2.1工程概況工程名稱為：ZZZ小區消防工程工程地點為：某市ZZZ小區工程規模：根據圖紙及工程量清單確定2.2工程設計要求承攬方應按照我國消防法律法規和相關技術規范進行消防工程設計，確保設計符合國家標準和要求。2.3工程安裝要求承攬方應按照設計圖紙和相關技術規范進行消防工程的安裝，保證安裝質量，確保消防設施的正常運行。第三條工程進度3.1工程開工日期雙方約定工程開工日期為2024年X月X日。3.2工程竣工日期雙方約定工程竣工日期為2024年X月X日。3.3工程進度報告承攬方應定期向委托方報告工程進度，確保工程按計劃進行。第四條工程質量4.1質量標準消防工程質量應符合我國消防法律法規、技術規范和設計要求。4.2質量驗收消防工程驗收分為初步驗收和最終驗收。初步驗收由雙方共同進行，最終驗收由委托方組織相關部門進行。4.3質量保修消防工程驗收合格后，承攬方應按合同約定對工程進行質量保修，保修期自工程驗收合格之日起計算。第五條工程材料5.1材料供應承攬方負責提供消防工程所需的全部材料。5.2材料質量要求材料應符合國家相關標準和要求，不得使用假冒偽劣產品。5.3材料驗收材料到貨后，委托方應按合同約定對材料進行驗收，確保材料質量。第六條工程費用6.1工程總價消防工程總價根據雙方確認的工程量清單和單價計算得出。6.2付款方式雙方約定采用分期付款方式，具體付款進度和比例按合同約定執行。6.3工程變更費用工程變更導致費用的增減，雙方應按合同約定進行協商確定。第八條違約責任8.1承攬方的違約責任承攬方未能按照合同約定完成工程，應向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的千分之五。8.2委托方的違約責任委托方未能按照合同約定支付工程款項，應向承攬方支付違約金，違約金為應付款項的千分之五。第九條爭議解決9.1爭議解決方式雙方發生合同爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向合同簽訂地人民法院提起訴訟。9.2訴訟管轄雙方約定合同簽訂地人民法院為本案的管轄法院。第十條合同的生效、終止和解除10.1合同生效條件本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。10.2合同終止條件雙方履行完合同約定的義務，合同自然終止。10.3合同解除條件一方嚴重違反合同約定，另一方有權解除合同。第十一條保密條款11.1保密內容雙方在合同履行過程中獲知的對方商業秘密、技術秘密、市場信息等。11.2保密期限保密期限自合同生效之日起計算，至合同終止或解除之日起五年。11.3違約責任違反保密條款的一方，應向守約方支付違約金，違約金為泄露信息所造成損失的賠償金額。第十二條知識產權保護12.1知識產權歸屬雙方確認，工程設計、技術成果等知識產權歸承攬方所有。12.2侵權責任如承攬方的工程設計、技術成果等被第三方指控侵權，雙方應共同協商處理。第十三條其他條款13.1合同的保管雙方各自保管好合同正本，不得隨意復制或泄露。13.2合同的復制如需復制合同，應經雙方書面同意，并標明“副本”字樣。13.3合同的修改和補充合同的修改和補充應由雙方書面簽訂，并與原合同具有同等法律效力。第十四條合同的簽署14.1簽署日期本合同于2024年X月X日簽署。14.2簽署地點本合同于某市簽署。14.3簽署人簽字委托方代表：（簽字）承攬方代表：（簽字）第二部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：附件一：消防工程設計方案附件二：消防工程量清單附件三：材料供應清單附件四：工程進度計劃表附件五：質量保修條款附件六：違約金計算公式附件七：保密協議附件八：知識產權保護協議附件一：消防工程設計方案詳細要求：設計方案應包括消防系統的所有設計圖紙、技術參數、設備選型等，需經委托方審核批準后方可施工。附件二：消防工程量清單詳細要求：工程量清單應詳細列出所有工程項目的名稱、數量、單價、總價等信息，作為工程付款的依據。附件三：材料供應清單詳細要求：材料供應清單應包括材料的名稱、型號、規格、數量、質量標準等信息，供委托方驗收。附件四：工程進度計劃表詳細要求：工程進度計劃表應明確列出工程的開工日期、竣工日期及各個關鍵節點的完成時間。附件五：質量保修條款詳細要求：質量保修條款應詳細說明保修的范圍、保修期限、保修責任等內容。附件六：違約金計算公式詳細要求：違約金計算公式應明確違約金的比例和計算方法。附件七：保密協議詳細要求：保密協議應包括保密信息的范圍、保密期限、違約責任等內容。附件八：知識產權保護協議詳細要求：知識產權保護協議應明確知識產權的歸屬、侵權責任等內容。說明二：違約行為及責任認定：違約行為：1.承攬方未能按照合同約定完成工程。2.委托方未能按照合同約定支付工程款項。3.雙方未能履行保密協議約定的義務。4.侵犯對方的知識產權。責任認定：1.承攬方違約，應向委托方支付違約金，違約金為合同總價款的千分之五。2.委托方違約，應向承攬方支付違約金，違約金為應付款項的千分之五。3.違反保密協議的一方，應向守約方支付違約金，違約金為泄露信息所造成損失的賠償金額。4.侵犯對方的知識產權，應承擔相應的侵權責任。示例說明：如果承攬方未能按照合同約定完成工程，委托方有權依據違約金計算公式要求承攬方支付違約金。說明三：法律名詞及解釋：1.消防工程：指根據我國消防法律法規和相關技術規范，對建筑物進行消防設施的設計、安裝、調試、驗收、維護等工作，以確保建筑物消防安全的一系列工程。2.承攬方：具有國家