道路施工合同規定格式合同編號：__________地址：聯系人：聯系電話：地址：聯系人：聯系電話：鑒于甲方為實施道路施工項目，乙方具備道路施工資質和經驗，雙方本著平等互利的原則，經友好協商，就乙方承攬甲方道路施工項目事宜達成如下協議：一、工程概述1.1工程名稱：__________道路施工項目1.2工程地點：__________1.3工程規模：__________1.4工程內容：__________二、工程承包范圍及要求2.1乙方承擔本工程的施工任務，包括但不限于：__________2.2乙方應按照甲方提供的施工圖紙、施工方案和技術要求進行施工，保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求。2.3乙方應按照合同約定的工期完成施工，否則應承擔相應的違約責任。2.4乙方應遵守國家法律法規，不得擅自轉包、分包工程。三、合同價格及支付方式3.1雙方同意本工程合同價為人民幣（大寫）：__________元整（小寫）：__________元。3.2甲方支付乙方工程款項，按下述進度支付：（1）合同簽訂后七個工作日內，支付合同總價款的30%；（2）工程進度達到50%時，支付合同總價款的30%；（3）工程驗收合格后，支付合同總價款的30%；（4）剩余的10%作為質量保證金，工程質保期滿后無質量問題一次性支付。四、工期及進度4.1本工程開工日期為：__________，竣工日期為：__________。4.2乙方應嚴格按照合同約定的工期完成施工，如因乙方原因導致工程延期，乙方應承擔相應的違約責任。4.3乙方應定期向甲方報告工程進度，確保工程按計劃推進。五、質量及驗收5.1乙方應保證工程質量符合國家相關標準和甲方要求，如出現質量問題，乙方應承擔修復及賠償責任。5.2工程驗收合格后，甲方應向乙方支付合同約定的工程款項。5.3工程質保期滿后，如無質量問題，甲方應在七個工作日內支付剩余的10%質量保證金。六、違約責任6.1乙方未按照合同約定的工期完成施工，應按照逾期付款金額的____%向甲方支付違約金。6.2乙方擅自轉包、分包工程，甲方有權解除合同，并要求乙方支付合同總價款的____%作為違約金。6.3甲方未按照約定時間支付工程款項，應按照逾期付款金額的____%向乙方支付違約金。七、爭議解決7.1雙方在履行合同過程中發生的爭議，應通過友好協商解決；協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。八、其他約定8.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。8.2本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至工程驗收合格之日止。甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：簽訂日期：__________一、附件列表：1.道路施工項目圖紙2.施工方案和技術要求3.乙方資質證明文件4.工程進度報告5.工程驗收報告6.質量保證金支付憑證7.違約金計算公式說明二、違約行為及認定：1.乙方未按照合同約定的工期完成施工，視為違約。2.乙方擅自轉包、分包工程，視為違約。3.甲方未按照約定時間支付工程款項，視為違約。4.工程質量不符合國家相關標準和甲方要求，視為違約。5.雙方在履行合同過程中發生的其他違反合同約定的行為。三、法律名詞及解釋：1.道路施工項目：指按照施工圖紙、施工方案和技術要求進行的的道路施工活動。2.工期：指合同約定的工程開始施工至工程竣工的時間段。3.違約金：指一方違約行為導致合同無法履行，應向對方支付的賠償金。4.質保期：指工程驗收合格后，乙方對工程質量承擔保證責任的期限。5.質保證金：指為確保工程質量，甲方在工程驗收合格后保留的一部分款項。四、執行中遇到的問題及解決辦法：1.工程進度延誤：乙方應及時與甲方溝通，制定搶工計劃，并采取相應措施確保工程按計劃推進。2.工程質量問題：乙方應立即整改，并承擔整改費用；如涉及嚴重質量問題，甲方有權解除合同。3.支付款項問題：雙方應嚴格按照合同約定的付款進度支付款項，如有爭議，可尋求法律途徑解決。4.合同履行過程中發生爭議：通過友好協商解決，協商不成的，可以向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。五、所有應用場景：1.甲方為實施道路施工項目，尋找具備道路施工資質的乙方承攬工程。2.乙方承攬甲方道路施工項目，按照甲方要求完成施工任務，并確保工程質量。3.雙