自建房修建及安全合同模板

(包日日

1

簽

簽

年

月

日

(含水電

方付清該層工程款______%;每層內粉刷完工后付______%，每層外粉刷

(大于______米)位置較多則另行甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)經甲乙雙方協商，乙方承建甲方層民用樓房，面積大約在平方米左右，每平方米元，總造價為元(大寫：)，承建方式，竣工驗收后，按實際建筑面積付款，特定如下協議，望甲乙雙方共同遵守。一、基礎為井樁基礎，共計個井樁按圖紙施工，建房規格米，共分為間門面;室內帶個樓梯.正負零按現場確定，底梁以上混凝土必須用425#水泥進行施工，砌墻抹灰用325#水泥進行施工。二、電路：每間房一開兩插一燈泡，電線為眾邦4平方銅芯線為主線，和插座線照明線為2。5平方銅芯線，由乙方完成。三、本工程不包括涂料，確保水、電、路三通，由甲方供給，按期施工，施工期間如有特殊原因由甲方出面解決。乙方不承擔任何職責。四、經甲乙雙方協商，工期為個月(除下雨天)，從開工之日算起，為確保工程順利進行，規范施工，未注明處，按圖施工，甲方按照工程合同付款，有工程款不到位所造成的經濟損失由甲方承擔，乙方在施工期間積極配合甲方合理的提議，規范施工，安全事故全部由乙方負責。五、付款方式：經甲乙雙方協商，乙方進入現場由甲方付給乙方總造價的%的材料款，一層打混泥土前付乙方總造價的%，二層打混泥土前付給乙方總造價的%，三層打混泥土前付給乙方總造價的%，外墻粉刷完工后付給乙方總造價的%，內粉完工后付給乙方總造價的%，其余部分交工后一次付清。不能拖欠民工工資。六、附注條款：。本協議一式二份，簽字后生效。甲方(簽字蓋章)：甲方(發包方)：身份證號：乙方(承攬方)：身份證號：甲方將位于大冶市金牛鎮胡鐵村澗塘王灣的自住房的建設工程承包給乙方進行施工，經雙方協商，就該工程的施工承包事宜達成如下協議：一、雙方權利義務⒈承包方式：采取包工不包料方式承包，甲方提供建房所需的材料包括：紅磚、河砂、碎石、水泥、鋼材、鐵釘、水電等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前7天通知甲方購買所需材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具機械及生產生活的一切用具。施工人員的伙食煙酒吃住行等由乙方自理。⒉當事人明確：雙方屬于承攬合同關系，不存在雇傭關系。⒊攪拌機、震動器等施工機械以及木工模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。⒋工期從年月日開始建設，至年月日完工，為期天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。⒌施工安全要求：乙方所雇傭工人的人身意外險由乙方購買。乙方必須按照安全施工規范和要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位而造成的事故責任和因此發生的一切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關。6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。7、工程結束后，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建筑垃圾，并打掃干凈。二、被建房屋包括：主房為層結構，底層高米，二層高米，三層高米。甲方將包括地基、屋頂在內的所有房屋建設工程的施工全部承包給乙方(包括貼外墻瓷磚、樓梯、露臺欄桿、斜坡屋頂的建造)。三、主要施工要求乙方按照設計圖紙進行建造，房型照片和設計圖紙為合同附件。甲方房屋主體工程包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、斜坡屋頂的建造等工程.主要施工要點：1、本房屋地基采用條形基礎鋼筋混凝土現澆方式施工。2、開挖標準三級化糞池一個。3、工程需預布排水管留口，室外落水管需要預留孔，室外場地排水配套窨井池個。4、混凝土現澆構造梁柱共個，獨立基礎個，詳見設計圖紙;基礎采用預制板架空方式，并做防潮處理。5、一層、二層、三層頂樓板為鋼筋混凝土現澆施工。6、三層頂為四面斜坡屋頂結構，采用木椽木板加防水隔層處理結構，非鋼筋混凝土現澆。7、主房室外和附屬房墻面貼墻面磚并作勾縫處理，不貼瓷磚部分的內外墻采用水泥砂漿粉兩遍，并刮平達到標準要求。8、主房露臺部分水泥找坡抹平，并按甲方要求做好防水施工。9、水電安裝由委托水電工實施，施工過程中乙方需要加強與水電工的配合。四、工程質量要求1、乙方按圖紙要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方共同協商，在取得明確一致的施工方案后，乙方方可再進行施工。2、乙方必須嚴格、全面、認真按照國家頒發的建筑工程規范、規程、合格標準和技術要求進行施工，工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如因乙方施工失誤造成質量缺陷或質量問題，由乙方賠償相應損失并無償整改。若是不可修復或改造的嚴重問題甲方將有權拒付一切費用。3、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。4、梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。5、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現水平垂直度達不到標準要求或是存在滲水漏雨等建筑質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止，并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方承擔。6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程范圍外的損壞由乙方負責并修復。五、工程費用的計算1、工程承包方式為包工不包料，施工過程中的水費、電費、建筑材料費由甲方承擔。2.承建工程價格：承建工程總價共元整(大寫：)。六、付款方式工程開工前預付元，順利完工后，工程款于工程完工后一個月內付清90%(包含首付元)，預留10%工程款作為質保金，實際完工后一年內無質量問題，付清尾款。(如若以現金方式付款，乙方須給甲方開具收條)。七、補充事項:1.乙方負責主體工程周邊混凝土場地的澆筑。八、爭議解決辦法⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。九、附則1、本合同一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。本合同自簽訂之日起生效。2、雙方必須共同遵守以上合同。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。甲方簽字：乙方簽字：日期：日期：甲方：________________(姓名，身份證號碼)乙方：________________(姓名，身份證號碼)甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬合同。一、雙方權利義務1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的'，可順延工期。①乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。②乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。二、質量要求乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收后方能進行下一工序。甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。三、付款方式工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。付款時間：第一次付款在施工開始后___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工并經甲方檢驗后____天內給付。四、違約責任由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。五、爭議解決辦法發生合同爭議時，雙方應友好協商。如協商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。六、附則本合同一式兩份，甲乙雙