監理工程師之交通工程目標控制考點與答案打印

單選題（共100題）1、工作面附近20m以內風流中甲烷濃度必須小于（），應采用濕式鉆孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】A2、對于路基地表排水工程，一般要求截水溝先行施工，與其他排水設施銜接平順，縱坡宜不小于（）%。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.5【答案】C3、政府投資交通建設項目實行（）制，企業投資交通建設項目實行（）制。A.審批、核準B.核準、審批C.審批、備案D.核準、備案【答案】A4、關于鉆孔灌注樁，鉆孔的說法不正確的是（）。A.樁的鉆孔和開挖，應在中距5m內的任何樁的混凝土灌注完成后12h才能開始B.鉆孔應連續進行，不得中斷C.軟土地段排架樁橋臺處的鉆孔，應先挖去軟土，并回填適當新土，經夯實后再行鉆孔D.鉆孔時需及時填寫鉆孔記錄【答案】A5、施工階段圍巖分級，采用圍巖堅硬程度、圍巖完整程度和地下水狀態3項因素進行評定，細分為（）個子因素。A.10B.11C.12D.13【答案】D6、路基填筑工程或改河、改渠、改路填筑工程中，當填料中石料含量（）時，應按利用土方算。A.小于30%B.大于70%C.大于30%、小于70%D.大于30%【答案】A7、由原材料成分和性能發生微小變化、工人操作的微小變化造成的質量波動為（）。A.周期性波動B.正常波動C.不規律波動D.異常波動【答案】B8、施工方案需要專家論證、審查時，專家組論證、審查的內容不包括（）。A.專項施工方案內容是否完整B.安全施工的基本條件是否滿足現場實際情況C.專項施工方案編審程序是否符合要求D.專項施工方案計算書和驗算依據是否符合有關標準規范【答案】C9、監理人收到承包人提交的最終結清申請單后的（）天內，提出發包人應支付給承包人的價款送發包人審核并抄送承包人。A.7B.14C.21D.28【答案】B10、在澆筑混凝土前，應沿施工縫位置鋪設背貼式止水帶，止水帶中線應與施工縫重合，止水帶兩邊應與防水板焊接密實位置偏差應不大于（）。A.5mmB.10mmC.15mmD.20mm【答案】B11、施工噪聲應當符合國家規定的施工場界排放標準，晝間為（），夜間為（）。A.80dB（A），55dB（A）B.70dB（A），60dB（A）C.75dB（A），55dB（A）D.60dB（A），50dB（A）【答案】C12、滑坡整治措施實施前，嚴禁在滑坡體抗滑段（）載、下滑段（）載。A.減；減B.減；加C.加；減D.加；加【答案】B13、監理人員在費用監理工作中的職責權限中，需要取得發包人的專門批準的是（）。A.工程計量權B.付款審批權C.工程變更的單價確認權D.工程扣款權【答案】C14、下列四種時差中，對緊前緊后工作均有影響的是（）。A.總時差B.局部時差C.相關時差D.獨立時差【答案】A15、承包人接受索賠處理結果的，發包人應在作出索賠處理結果答復后（）天內完成賠付。A.14B.25C.28D.42【答案】C16、交通運輸主管部門在15天內未對備案的項目交工驗收報告提出異議，項目法人可開放交通進入試運營期。試運營期不得超過（）年。A.1B.2C.3D.5【答案】C17、某橋梁在施工過程中，發生一起質量事故，該質量事故造成直接經濟損失6500萬元，則該工程屬于（）A.特別重大質量事故B.重大質量事故C.較大質量事故D.一般質量事故【答案】B18、隧道圍巖為Ⅰ～Ⅲ級的雙車道隧道，宜采用（）。A.全斷面法B.短臺階法C.中隔壁法D.雙側壁導坑法【答案】A19、下列不屬于斜拉橋主梁施工監控的主要內容的是（）。A.變形B.應力C.強度D.溫度【答案】C20、下列屬于水泥混凝土路面常見的病害有（）。A.坑槽B.龜裂C.車轍D.唧泥【答案】D21、承包人接受索賠處理結果的，發包人應在作出索賠處理結果答復后（）天內完成賠付。A.14B.25C.28D.42【答案】C22、在價值工程中，對產品成本的分析發現：占產品總零件數（）左右的A類零部件，其成本往往占產品總成本的70％～80％。A.10％～15％B.15％～20％C.20％～25％D.25％～30％【答案】A23、發包人應在監理人收到承包人進度付款申請單后的（）天內將進度應付款支付給承包人。A.14B.24C.28D.36【答案】C24、雨期開挖巖石路基，爆破的炮眼宜（）設置。A.向上傾斜30°B.向下傾斜30°C.水平D.垂直【答案】C25、施工過程中，應對控制網（點）進行不定期的檢測和定期復測，定期復測周期不應超過（）。A.3個月B.4個月C.5個月D.6個月【答案】D26、城市軌道交通工程中，項目資本金占項目總投資的最低比例為（）。A.20%B.25%C.30%D.35%【答案】A27、填方分幾個作業段施工時，接頭部位如不能交替填筑，先填路段應按（）坡度分層留臺階；如能交替填筑，應分層相互交替搭接，搭接長度應不小于（）。A.1：1－1：1.5，1mB.1：1－1：1.5，2mC.1：1－1：2，2mD.1：1－1：2，1m【答案】C28、建設工程施工總承包單位依法將工程分包給其他單位的，則下列關于工程分包說法正確的是（）。A.分包工程現場的安全生產由分包單位負總責B.分包工程的生產安全事故由分包單位承擔責任C.分包單位應當接受監理人員的安全生產管理D.總承包單位和分包單位對分包工程安全生產承擔連帶責任【答案】D29、拱上建筑混凝土應在封拱間隔槽混凝土強度達到設計等級的（）方可澆筑，澆筑應按施工設計程序進行，一般由拱腳至拱頂，對稱、均衡地進行。A.100%B.50%C.85%D.78%【答案】C30、施工單位、監理單位和建設單位應按（）的工程項目劃分進行工程質量的檢驗和評定。A.相同B.不同C.類似D.部分相同【答案】A31、雙車道施工便道的寬度宜不小于（）m，單車道施工便道的寬度宜不小于（）m，并宜設置錯車道。A.6.5；6.5B.4.5；4.5C.6.5；4.5D.4.5；6.5【答案】C32、關于二次襯砌說法不正確的是（）。A.使用拼裝式模板做澆筑支架時，一次澆筑長度宜3.0～8.0mB.洞身的拱、墻混凝土應一次連續澆筑C.臺車模板的表面，應光滑、接縫嚴密，臺車鋼模板的厚度不宜小于10mmD.模板上應預留振搗窗口，振搗窗縱向間距不應大于3m【答案】D33、隧道貫通長度為7000m時，測量等級為（）。A.二等B.三等C.四等D.一級【答案】A34、以下將出現項目永久私有化的融資模式是（）。A.PPP模式B.BOT模式C.BOO模式D.BOOT模式【答案】C35、水運工程中土石方工程的工程量計算規范，土方開挖各類槽、坑的計算長度應根據自然地面起伏狀況劃分成若干段，每段長度一般不宜大于（）。A.10mB.15mC.20mD.25m【答案】A36、要保證公路施工處于較高的工作質量水平，必須從人、材料、機械設備、方法和環境這五大要素著手，簡稱（）法。A.4E1MB.4M1EC.2M3D.1P4C【答案】B37、承包人在有延期理由的情況下，應在發生此類事件的（）天內，向監理工程師發出延期意向通知書，并向業主遞交延期意向通知書的副本，才真正具有延期申請的資格。A.7B.14C.21D.28【答案】D38、對于橋梁接縫和伸縮裝置施工質量要求，在氣溫最高時，梳齒的橫向間隙應不小于（）mm。A.10B.5C.15D.10～15【答案】B39、事故致因系統要素（4M要素），不包括（）。A.人B.設備C.機器D.管理【答案】B40、某分部工程有3個施工過程，分為4個施工段組織加快的成倍節拍流水施工，各施工過程流水節拍分別是8d、8d、12d，則該分部工程的流水施工工期是（）。A.34B.40C.44D.50【答案】B41、常用的支座不包括（）。A.板式橡膠支座B.盆式支座C.球型支座D.固定支座【答案】D42、監理工程師應要求對導線樁點進行不定期檢查和定期復測，復測周期應不超過（）。A.3個月B.6個月C.9個月D.12個月【答案】B43、根據規定，符合轉讓探礦權應當具備的條件包括（）。A.自頒發勘查許可證之日起滿2年B.在勘查作業區內發現可供進一步勘查或者開采的礦產資源C.完成規定的最低勘查投入D.探礦權屬有爭議E.尚未繳納探礦權使用費.探礦權價款【答案】A44、（）是指導施工最詳細最直接的進度計劃文件。A.施工總進度計劃B.單位工程施工進度計劃C.分部分項工程作業進度計劃D.關鍵項目施工進度計劃【答案】C45、土石路堤是指用石料含量占總質量（）的土石混合材料填筑的路堤。A.20%~80%B.30%~70%C.40%~60%D.50%【答案】B46、當車輪行駛在路面上，整個水泥混凝土路面會起抵抗作用，不使路面產生較大的彎曲變形，當車輪駛過后又重新恢復原來的形狀。這種性質的路面，又稱為（）。A.剛性路面B.強性路面C.硬性路面D.抗壓性路面【答案】A47、某技術方案進行單因素敏感性分析的結果是：產品售價下降10%時內部收益率的變化率為55%；原材料價格上漲10%時內部收益率的變化率為39%；建設投資上漲10%時內部收益率的變化率為50%；人工工資上漲10%時內部收益率的變化率為30%.則該技術方案的內部收益率對（）最敏感。A.人工工資B.產品售價C.原材料價格D.建設投資【答案】B48、總監理工程師對外向（）負責，代表監理單位或者和監理單位一起協調建設單位、施工單位、設計單位、質量安全監督機構等單位或機構的工作關系。A.建設單位B.監理單位C.設計單位D.施工單位【答案】A49、承包人接受索賠處理結果的，發包人應在作出索賠處理結果答復后（）天內完成賠付。A.21B.28C.35D.42【答案】B50、每批鋼筋進廠檢驗的檢驗數量要求應符合的是（）。A.不得大于50tB.不得大于40tC.同一規格D.不得大于30t【答案】C51、路床底面有地下水時，可設置滲溝進行排導，滲溝應采用（）回填。A.硬質碎石B.砂土C.濕黏土D.灰土【答案】A52、（）還應做好風險控制工作，進行風險辨識和評估并據此編寫專項施工方案，編寫應急預案、儲備應急物資、開展應急演練等。A.施工單位B.發包人C.監理單位D.設計單位【答案】A53、施工現場臨時用電工程專用的低壓電力系統，必須符合（）。A.二級配電一級保護B.一級配電一級保護C.三級配電二級保護D.三級配電三級保護【答案】C54、目標控制活動和計劃的實施都是由人來控制實現的，而合理、有效的組織機構是目標控制的有效保障，（）是最重要的因素。A.人的因素B.組織因素C.流程因素D.職責安排因素【答案】A55、商品房預售許可程序包括（）。A.受理B.審核C.登記D.許可E.公示【答案】A56、關于瀝青路面材料的選擇，下列說法錯誤的是（）。A.道路石油瀝青適用于各類瀝青面層B.粗集料可以采用碎石、破碎礫石和礦渣等C.細集料可以采用天然砂、人工砂或石屑D.瀝青混合料中的礦粉可以采用一些親水性石料經磨細得到。【答案】D57、公路工程計量規則中第300章為（）。A.路基工程的計量B.路面工程的計量C.橋梁工程的計量D.隧道工程的計量【答案】B58、以下屬于地下排水設施的是（）。A.截水溝B.蒸發池C.滲井D.跌水【答案】C59、某預應力筋直徑24mm，張拉切割后預應力筋的外露長度為（）。A.24mmB.30mmC.36mmD.45mm【答案】C60、因設計缺陷造成的質量問題，由（）提出處理方案。A.建設單位B.施工單位C.設計單位D.監理單位【答案】C61、大橋和特大橋的每端應至少設置（）個水準點，作為水準網的控制點。A.1B.2C.3D.4【答案】B62、混凝土應按一定的厚度、順序和方向分層澆筑，且應在下層混凝土初凝或能重塑前澆筑完成上層混凝土；上下層同時澆筑時，上層與下層的前后澆筑距離應保持（）以上。A.1.0mB.1.2mC.1.5mD.1.8m【答案】C63、水泥混凝土路面縱向裂縫換算為損壞面積時，應該用裂縫長度乘以（）。A.0.1mB.0.2mC.0.5mD.1m【答案】D64、施工組織設計在施工項目部編制完成后應由承包人技術部門審查蓋章后提交給（）進行審核。A.設計單位B.監理單位C.行政主管部門D.施工單位【答案】B65、對于后張法施工，直徑32mm預應力鋼筋切割后的外露長度不應小于（）mm。A.16B.30C.32D.48【答案】D66、鋼模板的面板變形為1.5mm，鋼棱和柱箍的變形為L/500和B/500。驗算抗傾覆穩定性時，抗傾覆穩定系數應不小于（）。A.1.2B.1.3C.1.4D.1.5【答案】B67、危險性較大分部分項工程開工前，專項方案編制人員會同（），向參加施工的全體管理人員、作業人員交底。A.總監理工程師B.施工單位項目負責人C.監理工程師D.施工員【答案】D68、支付證書簽署確認表是（）的聯合用表。A.監理單位和建設單位B.監理單位和施工單位C.施工單位和建設單位D.施工單位和設計單位【答案】A69、工作面附近20m以內風流中甲烷濃度必須小于（），應采用濕式鉆孔法。A.1%B.2%C.3%D.4%【答案】A70、（）是施工、監理合同段平安工地建設考核評價的主體，對項目平安工地建設負總責。A.建設單位B.監理單位C.施工單位D.交通運輸主管部門【答案】A71、生產經營單位使用被派遣勞動者的，應當將被派遣勞動者納入本單位從業人員（）管理，對被派遣勞動者進行崗位安全操作規程和安全操作技能的教育和培訓。A.統一B.分工管理C.互帶D.分別【答案】A72、因設計缺陷造成的質量問題，由（）提出處理方案。A.建設單位B.施工單位C.設計單位D.監理單位【答案】C73、對于橋涵構造物的臺背回填，其實測項目包括壓實度和填土長度。分層壓實厚度宜不大于（），壓實度應不小于（），填筑長度應不小于設計值。A.100mm，95%B.100mm，96%C.150mm，95%D.150mm，96%【答案】D74、應采用（）以上的輪胎壓路機緊跟同步碎石封層車進行碾壓，碾壓應在膠結料變冷或太黏之前完成。A.26B.27C.28D.30【答案】A75、某工程組織流水施工，有三個工序，墊層，基層和面層，分5段施工，流水節拍分別為5天、8天和6天，則該工程的總工期應為（）天。A.50B.51C.52D.53【答案】B76、工業廢渣路堤填筑應采用細粒土進行包邊防護，包邊土應與工業廢渣同步施工，寬度宜不小于（）m，包邊土底部0.5m范圍宜采用透水性填料。A.2B.3C.5D.6【答案】A77、施工單位在施工中使用施工起重機械和整體提升式腳手架特種設備前，應當組織有關單位進行驗收。驗收合格后（）日之內，應當向當地交通運輸主管部門登記。A.40B.30C.20D.10【答案】B78、用承租的機械設備和施工機具及配件的，由承租單位出租單位和安裝單位共同進行驗收，驗收合格方可使用。驗收合格后（）日之內，應當向當地交通運輸主管部門登記。A.15B.30C.45D.60【答案】B79、（）是施工、監理合同段平安工地建設考核評價的主體，對項目平安工地建設負總責。A.建設單位B.監理單位C.施工單位D.交通運輸主管部門【答案】A80、下列不屬于《公路工程施工監理規范（JTGG10-2016）特有的監理記錄的是（）。A.巡視記錄B.監理日志C.抽檢記錄D.監理指令單【答案】B81、按照工程款支付時間的先后劃分，費用支付可分為（）A.五種B.四種C.三種D.二種【答案】A82、工程量清單中所列工程量（）。A.是合同給出的預計工程數量B.是實際計量的工程數量C.是實際計量并經監理工程師確認的工程數量D.是承包人實際完成的工程數量【答案】A83、下列關于凈現值的評價準則描述正確的是（）。A.當方案的NPV≥0時，表示項目實施后的經濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余B.當方案的NPV＜0時，表示項目實施后的經濟效益，不僅達到了基準收益率的要求，而且還有富余C.當方案的NPV＜1時，表示項目實施后的經濟效益達不到基準收益率的要求D.當方案的NPV=0時，表示項目實施后的投資收益率正好達到基準收益率【答案】D84、拌和場和預制場地向周圍環境排放噪聲晝間不超過（）dB。A.70B.60C.55D.50【答案】A85、對多個施工段、多道工序，如果（），就可以在不增加資源的情況下，達到縮短工期的目的。A.合理分配施工資源B.找到一個最佳的施工順序C.提高工程所需材料的質量D.全部由一家單位進行施工【答案】B86、厚度小于（）的軟土宜采用淺層置換。置換宜選用強度高的砂礫、碎石士等水穩性和透水性好的材料。施工時，應分層填筑、壓實。A.1.00mB.2.00mC.3.00mD.4.00m【答案】C87、（）是指各獨立運行管理公路路段的收費管理機構，直接對公路路段所轄的各收費站進行調度、管理，并監督各收費站的業務。A.公路收費分中心B.公路收費中心C.公路收費站D.公路收費路口【答案】A88、橋面行車路面至主橋跨結構最下緣之間的距離為（）。A.橋梁高度B.建筑高度C.凈矢高D.計算矢高【答案】B89、下列不屬于混凝土下部結構的是（）。A.橋臺混凝土B.橋墩混凝土C.臺帽混凝土D.基礎混凝土【答案】D90、滑模攤鋪施工的水泥混凝土面層宜采用（）。A.引氣劑B.高效減水劑C.阻銹劑D.引氣高效減水劑【答案】D91、下列關于財務評價與國民經濟評價的說法，錯誤的是（）。A.國民經濟評價是從國家整體的角度考察項目需要國家付出的代價和對國家的貢獻，確定投資行為的經濟合理性B.財務評價是根據項目的實際收支情況確定項目的效益和直接費用C.財務評價對投入物和產出物采用影子價格D.財務評價采用國家公布的匯率和行業基準收益率或銀行貸款利率【答案】C92、高速公路水泥穩定類基層壓實度應達到（）。A.96％B.97％C.98％D.99％【答案】C93、根據《公路工程施工監理規范》（JTGG10-2016），竣工驗收由（）組織。A.建設單位B.監理單位C.施工單位D.驗收組【答案】A94、下列屬于施工服務過程的是（）。A.燃料運輸B.生產電力C.機械維修D.材料加工【答案】A95、熱拌瀝青混合料面層施工時，碾壓作業時混合料的溫度，初壓溫度不應低于120℃。碾壓終了的溫度，對于鋼輪壓路機不得低于（）℃。A.55B.60C.65D.70【答案】B96、下列情形屬于I級事故的是（）。A.55人重傷B.經濟損失1.1億元C.危及55人生命安全D.省政府責成省級交通運輸主管部門組織處置的事故【答案】C97、洞內有瓦斯等易燃易爆氣體時，應檢測測站附近（）范圍內的氣體濃度。A.10mB.20mC.30mD.40m【答案】B98、下列關于林權流轉的表述中，正確的有（）。A.林權流轉合同，可以書面，可以口頭B.通過家庭承包取得的林權采取轉讓方式流轉的，應當經發包方同意C.村集體經濟組織可以不對受讓方的資信情況和經營能力進行審查，直接簽訂合同D.采取轉包.出租.互換或者其他方式流轉的，應當報發包方備案E.林權可以依法采取轉包方式流轉，但不得改變林地用途和防護林.特種用途林的性質【答案】B99、在路基工程中，用于排除地面水的設施是（）。A.暗溝B.急流槽C.滲溝D.滲井【答案】B100、監理人收到承包人變更報價書后的（）天內，根據合同條款約定的估價原則，按合同條款的規定商定或確定變更價格，并報發包人批準。A.7B.14C.28D.42【答案】B多選題（共40題）1、雨期施工，應符合的規定有（）。A.在已經填筑的路堤路肩外，應設置臨時的縱向的擋水土埂B.路堤填筑的每一層表面，應設置1%～4%的排水橫坡C.雨期施工應綜合規劃，合理設置防排水系統，及時引出D.雨期路重開挖施工，應分層開挖，每開挖一層均應設置縱橫向排水坡及臨時排水溝E.路堤應縱向分層填筑，并及時碾壓【答案】ACD2、在組織流水施工時，確定流水節拍應考慮的因素有（）A.所采用的施工方法和施工機槭B.相鄰兩個施工過程相繼開始施工的最小間隔時間C.施工段數目D.在工作面允許的前提下投入的工人數和機械臺班數量E.專業工作隊的工作班次【答案】AD3、隧道工程施工中，特殊地質地段包括（）。A.滑坡B.高應力C.膨脹地層D.軟弱黃土地層E.斷層【答案】CD4、淺基礎施工一般包括（）。A.施工準備B.圍堰C.挖基和排水D.基底處理和基底檢驗E.灌注混凝土【答案】ABCD5、從路面結構的力學特性和設計方法的相似性出發，將路面劃分為（）。A.柔性路面B.剛性路面C.半剛性路面D.高強度路面E.低強度路面【答案】ABC6、關于噴射混凝土的說法正確的是（）。A.噴射混凝土終凝2h后應進行養護，終凝3h后方可進行下一循環的爆破作業B.養護時間不應少于7dC.隧道內環境日均溫度低于50C時，不得灑水養護D.噴射混凝土的回彈物，應收集并重新用作噴射混凝土材料E.噴射混凝土作業時，噴嘴宜垂直巖面，噴槍頭到受噴面的距離宜為0.6～1.5m【答案】ABC7、下列屬于水泥混凝土用粗集料檢測項目的是（）。A.細度B.溫度C.級配D.含泥量E.細度模數【答案】CD8、路基植物防護包括（）。A.坡面植物防護B.三維植物網防護C.水泥混凝土骨架防護D.水泥混凝土空心預制塊骨架防護E.坡面噴漿【答案】ABCD9、為了在工期內完成整個工程，應根據實際經驗，將各個項目所需時間在總工期內進行分配，作出符合實際情況的進度計劃。通常使用（）來進行這樣的安排。A.順行法B.逆算法C.重點法D.單調法E.蓋行法【答案】ABC10、對于軟土地區路基施工，砂礫、碎石墊層施工宜采用（）。A.中砂B.粗砂C.砂礫D.碎石E.細砂【答案】ABCD11、關于填土路堤施工說法，正確的是（）。A.對于強膨脹土，有機質土、易溶鹽超過允許含量的土，以及含水率超過規定的土，不得直接作為路堤填料B.濕黏土填料宜采用石灰進行改良，石灰宜采用消石灰或磨細生石灰粉C.每種填料的填筑層壓實后的連續厚度宜不小于500mmD.路基下部宜采用水穩性好或凍脹敏感性小的填料E.每一填筑層壓實后的寬度不得小于設計寬度【答案】ABC12、林武取得一張北京大同有限公司開出的可背書轉讓匯票，該票據承兌行是上海虹口區工商銀行。林武到青島出差時不慎將該匯票丟失，立即向法院申請公示催告。法院經審查后發出催告，公告期為70天。到第80天，仍無人申報權利，該法院于是判決除去原票據上的權利，終結公示催告程序。關于本案的敘述，正確的有：A.林武應當向上海虹口區人民法院申請公示催告B.本案公示催告的期間超過了民事訴訟法規定的60日，因此期間違法C.本案中林武應在催告期間屆滿后1個月內向上海虹口區人民法院申請除權判決D.本案中法院不待當事人申請，自行作出除權判決的做法是錯誤的【答案】ACD13、影響隧道圍巖等級劃分的因素包括（）。A.巖石堅硬程度B.巖體完整程度C.地下水影響D.初始地應力狀態影響E.瓦斯滲出量【答案】ABCD14、下列關于檢查排水墊層施工描述正確的有（）。A.設置在路基側時，宜沿路線方向布置B.設在低洼地帶或天然溝谷時，宜沿溝谷走向布置C.暗溝頂面應設置混凝土蓋板或石料蓋板，板頂填土厚度應不小子500mmD.不同區域的填充料應采用不同粒徑分層填筑E.滲井頂部四周要用粉土圍護，并加蓋封閉【答案】ABC15、包含在建筑安裝工程費中的企業管理費包括（）。A.基本費用B.主副食運費補貼C.職工探親路費D.職工取暖補貼E.生產準備費【答案】ABCD16、標準試驗也是現場質量控制的重要手段。標準試驗包括（）。A.標準擊實試驗B.集料的級配試驗C.混合料的配合比試驗D.結構的強度試驗E.驗證實驗【答案】ABCD17、混凝土結構實體強度檢測方法包括（）。A.彎沉法B.回彈儀法C.超聲回彈綜合法D.取芯法E.沖擊法【答案】BCD18、工程監理單位監理工作人員在開展費用監理工作的過程中，應遵循的依據包括（）。A.工程施工現場的地質土質和地貌B.工程招標文件及其補遺書、修正澄清書C.工程施工合同協議書D.工程量清單計量規則E.工程施工過程中有關的往來文件【答案】BCD19、預應力混凝土梁橋，常見的病害有（）。A.混凝土表面剝落、滲水B.混凝土鋼筋銹蝕、局部破損C.梁體露筋、保護層剝落D.預應力鋼束應力損失造成的病害E.預應力混凝土梁出現裂縫【答案】ABD20、高速公路路面工程中，以下部位需要撒鋪黏層的是（）。A.中面層與下面層之間B.路緣石的側面C.雨水進水口的側面D.檢查井的側面E.上面層上面【答案】ABCD21、關于瀝青路面試驗路段的說法正確的有（）。A.在工程開工前14d，施工單位應在監理工程師批準的現場并在監理工程師的監督下，鋪筑一段長約100－200m（單幅）的試驗路段B.熱拌熱鋪瀝青混合料路面試驗段包括試拌、試鋪兩個階段C.瀝青混合料壓實12h以后，應對其厚度、密實度進行抽樣試驗D.試驗段鋪筑應由有關各方共同參加，及時商定有關事項，明確試驗結論E.經監理工程師批準的試驗路應成為參考對象，正式工程應按參考對象的方法進行施工。【答案】ABCD22、關于機電工程施工中監控系統的外場設備基礎施工，說法正確的有（）。A.基坑開挖放坡寬度必須小于土質自然破裂線寬度B.開挖深度1.5m以上，且無條件放坡的，必須設置固壁支撐，固壁支撐應經過安全驗算并隨挖深增加C.模板必須有足夠的強度、剛度和穩定度、無縫隙和孔洞，澆筑混凝土后不得產生變形D.混凝土澆筑傾落高度在5m以上時，應采用漏斗或斜槽的方法澆筑E.混凝土澆筑時必須進行分層次振搗，搗固應密實，不得出現跑模、漏漿等現象。【答案】C23、甲公司因乙公司拒絕履行生效法律文書所確定的給付120萬元的義務，向區人民法院申請執行。在執行過程中，區人民法院發現乙公司已停業半年之久，無可供執行的財產，但是乙公司曾在一年前購買上市公司丙公司的股票，價值110萬元，對此，區人民法院可以：()A.扣押股票，并強制乙公司按照公司法的有關規定轉讓B.直接對乙公司的股票進行拍賣或者變賣，用于清償債務C.直接將股票抵償給甲公司D.將丙公司變更為本案的被執行人【答案】ABC24、注漿孔的布置一般注意事項包括（）。A.布孔應先稀后密、先外后內B.裂隙越密小，孔數應減少C.巖層傾斜上方，鉆孔可距隧道遠些D.裂隙越密小，孔數應增加E.注漿泵壓力低，孔數應適當增多【答案】ACD25、參與分配制度是為了保障債權人在債務人的財產不足以清償所有債務時，能夠參加到別人已進行的執行程序中，使自己的債權獲得平等的受償。下列關于參與分配說法正確的有哪些？()A.被執行人為公民、法人或其他組織B.只能是針對金錢和物的債權的執行C.被執行人的財產不足以清償所有債務D.申請參與分配的債權人必須取得執行根據【答案】CD26、采用非水溶性的粉狀外加劑時，應保證其（）。A.結塊B.不得結塊C.分散均勻D.攪拌充分E.不得攪拌【答案】BCD27、高速公路上的防眩設施主要有（）A.防眩板B.防眩網C.綠植防眩D.突起路標E.里程碑【答案】ABC28