設備監理師之設備監理合同過關題庫打印

單選題（共100題）1、對竣工后試驗的結果進行評價時，要考慮()使用工程可能對測試結果產生的影響。A.承包商在竣工試驗中B.業主在缺陷通知期屆滿之前C.業主在竣工之前D.承包商維修缺陷工程中【答案】C2、下列關于設備采購合同中出賣人義務的陳述，錯誤的是()。A.交付設備B.交付設備所有權憑證和其他憑證C.移交設備中體現的知識產權D.接受設備檢驗【答案】C3、如果業主基于自身利益的考慮而提出終止合同，則承包商獲得相應付款的根據是()條款。A.不可抗力B.索賠C.風險與保險D.竣工結算【答案】A4、設備采購合同中，買受人逾期付款，應依照()的計算方法，支付逾期付款利息。A.合同約定B.買受人提供C.銀行延期付款規定D.法律規定【答案】A5、買賣合同中標的物毀損、滅失的風險，不屬于買受人承擔的是()。A.因買受人的原因致使標的物不能按照約定的期限交付的B.交由承運人運輸的在途標的物C.因標的物質量不符合要求，買受人拒受或解除合同的D.出賣人完成了標的物交付，但未按約定交付有關單證資料的【答案】C6、根據《民事訴訟法》，因設備采購合同糾紛提起的訴訟，由()人民法院管轄。A.原告住所地B.合同簽訂地C.合同標的物所在地D.被告住所地或合同履行地【答案】D7、某設備工程項目的投標人在現場踏勘后以書面形式提出質疑問題，招標人離開標時間還剩10天才作出了書面解答。鑒于解答時間短于《招標投標法》規定的時間，且書面解答與招標文件規定內容不一致，對該問題應以()。A.招標文件為準，開標時間后延B.招標文件為準，開標時間不變C.書面解答為準，開標時間后延D.書面解答為準，開標時間不變【答案】C8、投標邀請書，是指招標人向()個以上具備承擔招標項目的能力、資信良好的特定法人或者其他組織發出的投標邀請通知。A.3B.5C.7D.9【答案】A9、某工程施工階段，安裝在電梯井口的護欄被撞落后長時間未予安裝，施工人員發現后，應立即報告給的管理人員是()。A.班組長B.監理工程師C.本單位負責人D.總監理工程師【答案】C10、承包商承擔照管工程和貨物的全部職責的起止期限是()。A.開工日期起，至竣工日期B.簽發開工通知起，至竣工時間屆滿C.開工日期起，至簽發工程接收證書D.簽發開工通知起，至簽發履約證書【答案】C11、根據《專利法》，發明專利權的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C12、《合同法》賦予設備工程承包人的工程款享有法定優先權，下列“優先權”表述正確的是()。A.設備工程承包人工程款債權優先于其他民事主體的權利，但不優先于其他民事主體在設備工程上設定的抵押權B.具有法定優先權的設備工程價款包括承包人為設備工程應當支付的工作人員報酬等實際支出的費用，也包括承包人因發包人違約所造成的損失C.消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后，承包人的法定優先權不得對抗買受人D.承包人行使優先權的期限為12個月【答案】C13、甲、乙兩公司訂立購銷合同，雙方約定：甲每周向乙供應某種貨物一批，但如果在12月21日至31日之間下雪，則合同終止。該合同效力屬于()。A.可撤銷合同B.附期限合同C.附條件合同D.無效合同【答案】C14、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據《合同法》的規定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B15、訴訟時效的中止，只能發生在訴訟時效期間的()。A.最后4個月B.最后6個月C.最后3個月D.最后2個月【答案】B16、代理是指代理人以被代理人的名義在代理的權限內向第三人作出的意思表示，所產生的權利和義務直接由被代理人享有和承擔的()行為。A.法律B.代理C.行政D.執法【答案】A17、在FIDIC合同條件關于解決爭端的工作流程中，當事人將爭端提交爭端評判委員會后，爭端評判委員會應在()天內作出決定。A.21B.28C.56D.84【答案】D18、設備工程的竣工試驗，通常包括啟動前試驗、啟動試驗和()。A.混凝土試塊檢驗B.鋼筋強度檢驗C.工程材料試驗D.試運行【答案】D19、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，工程的照管責任由承包商轉移至業主的時間是()之日。A.進行工程竣工試驗B.簽發接收證書C.接收工程D.工程竣工【答案】B20、行政糾紛的處理方式不包括()。A.聽證B.復議C.和解D.訴訟【答案】C21、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，仲裁應以()進行。A.英語B.法語C.世界語D.合同規定的交流語言【答案】D22、9月10日，甲公司與乙公司簽訂一份貨物買賣合同。合同約定，乙公司于9月20日到甲公司的庫房提取所購全部貨物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取該批貨物，但9月25日甲公司的庫房因洪水致使乙公司應提取的部分貨物毀損。根據《合同法》的規定，乙公司承擔該批貨物毀損、滅失風險的起始時間是()。A.9月10日B.9月20日C.9月25日D.9月30日【答案】B23、承包商未遵守對履約保證的相關要求而導致業主終止合同的，業主應提前()天通知承包商。A.10B.14C.20D.28【答案】B24、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C25、在()后，承包商應仔細檢查業主要求和定位放線的基礎資料，并將發現的任何問題通知工程師。A.收到開工通知B.收到中標通知C.進駐現場D.提供設計文件【答案】A26、公開招標與邀請招標在招標程序上的主要差異表現為()。A.是否進行資格預審B.是否組織現場考察C.是否解答投標單位的質疑D.是否公開開標【答案】A27、根據《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A28、下列文件均屬于設備工程監理服務合同的組成部分，如果在運用時發生矛盾，應優先適用()。A.監理投標書B.中標通知書C.專用條件D.協議書及附件【答案】D29、若由于業主原因使竣工試驗無法按預定的時間和地點進行，則承包商有權索賠因此造成的()。A.缺陷通知期延長損失B.費用支出，且含合理利潤C.直接損失D.費用支出，但不含合理利潤【答案】B30、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A31、按照《招標投標法實施條例》的規定，投標人撤回投標文件的，招標人退還其已收取的投標保證金的期限是()。A.投標截止時間前B.收到投標人書面撤回通知時C.收到投標人書面撤回通知之日起5日內D.開標之日起15日內【答案】C32、由于業主原因造成竣工試驗的延誤，承包商有權獲得的補償是()。A.竣工時間B.費用C.費用和利潤D.竣工時間、費用和利潤【答案】C33、如果因供貨方原因導致不能全部或部分交貨，應依照合同約定的()支付違約金。A.違約金比例B.違約金的比例乘以不能交貨的部分貨款計算C.違約金加采購方的損失計算D.供貨方實際違約情況【答案】B34、甲公司于2006年3月10日收到了一審法院審理其工程承包合同糾紛的判決書，甲公司不服，應在()前提起上訴。A.2006年3月15日B.2006年3月25日C.2006年4月10日D.2006年9月10日【答案】B35、與邀請招標相比，公開招標的特有程序是()。A.開標B.組織現場踏勘C.發出投標邀請書D.發布招標公告【答案】D36、某工程公司使用變造的資質證書參與某工程項目的投標，這一不正當競爭行為屬于()。A.投標人相互串通投標B.投標人與招標人串通招標投標C.投標人以行賄手段謀取中標D.投標人以弄虛作假方式騙取中標【答案】D37、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，實施工程的費用發生波動，根據合同的價格調整規定，對因市場價格變化不能完全得到補償時，()。A.工程師應確定一個費用指數，重新價格調整的數額B.獲得現行費用指數后，重新計算價格調整的數額C.應被認為在中標合同金額中已經包含了這一部分物價波動的風險費D.應被認為已經按照合同中規定的調價公式予以了調整【答案】C38、設備工程合同履行中，承包商提交的進度計劃如與()不相符，工程師可隨時通知承包商修改進度計劃。A.實際進度B.進度計劃前鋒線C.承包商經營計劃D.承包商人員培訓安排【答案】A39、FIDIC新黃皮書規定，如果修補任何缺陷或損害的工作可能影響工程的性能時，工程師可在修補缺陷或損害后()天內要求重新進行合同中提出的任何試驗，包括竣工試驗和(或)竣工后試驗。A.7B.14C.21D.28【答案】D40、根據《招標投標法》《招標投標法實施條例》和《評標委員會和評標方法暫行規定》，下列人員中，不得擔任評標委員會成員的是()。A.投標單位董事長的父親B.投標單位總經理的同學C.因交通肇事犯罪受過刑事處罰的人D.招標項目所在地統計局局長【答案】A41、根據《專利法》，發明專利權的期限為()年。A.10B.15C.20D.50【答案】C42、生產者對其產品缺陷造成的人身傷害應當向受害人承擔的法律責任是()。A.刑事責任B.瑕疵擔保責任C.行政責任D.產品責任【答案】D43、承攬合同履行中，定作人未按約定支付報酬的，承攬人對完成的工作成果享有的權利是()。A.即時處分權B.使用權C.留置權D.收益權【答案】C44、組建編制設備工程合同的團隊時，團隊人員的知識構成至少應包括()。A.設備工程技術知識、商務知識和法律知識B.設備工程技術知識、商務知識和管理知識C.商務知識、管理知識和法律知識D.管理知識、法律知識和設備工程技術知識【答案】A45、某廠開發出一種新型爐具，先后制造出10件樣品，后有1件被盜。2011年，一居民家爐具因缺陷導致爆炸。經查，爆炸爐具是該廠丟失的爐具樣品。居民向該廠提出索賠。該廠拒賠的下列事由中，能得到法院認可的是()。A.該爐具尚未投入流通B.該居民獲得爐具的途徑不清C.該居民應當向提供爐具的人索賠D.對該居民的損失，該廠主觀上無過錯【答案】A46、“當事人就遲延履行約定違約金的，違約方支付違約金后，還應當履行債務。”該規定屬于承擔違約責任形式中的()。A.采取補救措施B.賠償損失C.繼續履行D.違約金規則【答案】C47、根據世界銀行《生產設備設計、供應和安裝采購標準招標文件》，招標文件包括()。A.招標程序、業主要求以及合同條件和合同格式B.投標人須知、招標資料表和投標保函C.投標人須知、業主要求和設計文件D.招標程序、招標資料表、合同條件和進度計劃【答案】A48、設備工程合同管理的根本任務是()。A.設備工程合同的簽訂、履行、保修B.設備工程合同約定的設計、制造、安裝C.設備工程合同質量、進度、投資控制D.與業主簽訂委托監理合同【答案】C49、依據有關勞動法律的規定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規章制度的B.勞動者患職業病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B50、產品質量責任雖然屬于綜合法律責任，但不包括()。A.民事責任B.行政責任C.經濟責任D.刑事責任【答案】C51、隱蔽工程在隱蔽前，施工單位應當通知建設單位和()。A.監理單位B.設計單位C.建設工程質量監督機構D.建設行政主管部門【答案】C52、投標人參加投標的，應當在()送達投標文件。A.投標有效期內B.評標開始之前C.開標時間之前D.中標通知書發出之前【答案】C53、債務人將合同的部分義務轉讓給第三人的，應當()。A.通知債權人B.經債權人同意C.與第三人約定且經主管部門批準D.通知債權人并在合同管理機關備案【答案】B54、根據FIDIC《設計采購施工(EPC)／交鑰匙工程合同條件》的規定，承包商應在()仔細審查雇主要求。A.基準日期前B.基準日期后C.開工日期前D.開工日期后【答案】A55、根據《建筑法》，除國務院建設行政主管部門確定的限額以下的小型工程外，建筑工程開工前，建設單位應當依法向()申請領取施工許可證。A.建設單位所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門B.工程所在地縣級以上人民政府建設行政主管部門C.建設單位所在地省級以上人民政府建設行政主管部門D.工程所在地省級以上人民政府建設行政主管部門【答案】B56、甲方向乙方購買10臺設備，雙方在買賣合同中沒有約定履行順序。乙向甲供應了5臺設備，卻要求甲支付全部貨款。甲依法有權行使的權利是()。A.同時履行抗辯權B.先履行抗辯權C.不安抗辯權D.合同撤銷權【答案】A57、根據我國《招標投標法》的規定，必須實行招標的項目是()。A.外商投資工業項目B.涉及國家安全工程C.關系社會公共利益的大型基礎設施D.搶險救災工程【答案】C58、依據有關勞動法律的規定，下列選項中，屬于用人單位不得解除勞動合同的情形是()。A.勞動者嚴重違反用人單位規章制度的B.勞動者患職業病或者因工負傷并被確認喪失部分勞動能力的C.勞動者在試用期內被證明不符合錄用條件的D.勞動者營私舞弊對用人單位利益造成重大損失的【答案】B59、依據《合同法》的規定，出現()訂立的合同時，當事人可以向仲裁機構請求撤銷合同。A.違反法律法規規定B.當事人惡意串通損害第三人利益C.以合法形式掩蓋非法目的D.對方當事人采用欺詐手段【答案】D60、在設備工程合同的索賠爭議提起仲裁或訴訟時，設備監理工程師處于()地位。A.原告B.第三人C.證人D.被告【答案】C61、FIDIC新黃皮書對扣除保留金的規定是()。A.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%B.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10%C.保留金的限額為中標合同金額的10%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的10c%D.保留金的限額為中標合同金額的5%，每次支付時應扣除的保留金為當期支付金額的5%【答案】B62、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人在招標文件中載明的投標有效期，起算時間是()之日。A.投標人發出投標文件B.招標人收到投標文件C.提交投標文件截止D.提交投標保證【答案】C63、設備工程安裝合同中的性能驗收()。A.由采購方負責，供貨方參加B.由供貨方負責，采購方參加C.由采購方會同監理人員一并參加D.由供貨方會同監理人員一并參加【答案】A64、根據FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》，在投標函附錄中規定的保留金扣除限額的比例是()。A.中標合同金額的5%B.中標合同金額的10%C.合同價格的5%D.合同價格的10%【答案】A65、下列關于保證的說法不正確的是()。A.學校不得為保證人B.保證法律關系包括保證人和被保證人兩方當事人C.保證的方式有兩種，即一般保證和連帶責任保證D.當事人沒有約定或者約定不明確的，則按照連帶責任保證承擔保證責任【答案】B66、根據《合同法》，因技術進口合同爭議提起訴訟的期限為()年。A.4B.3C.2D.1【答案】A67、憑樣品買賣的設備，出賣人交付的設備應當與()相同。A.封存的樣品B.封存的樣品及其說明的質量C.封存的樣品及其法律規定D.封存的樣品及其品質擔保【答案】B68、甲廠業務員范某一直負責與乙廠的購銷業務，后因故被甲廠開除。此后，范某用蓋有甲廠公章的空白合同書與乙廠訂立了一份購銷合同，乙廠對范某被開除并不知情，按時將貨送至甲廠，甲廠拒絕收貨而引起糾紛。此案中，范某的行為是()。A.無權代理B.表見代理C.越權代理D.委托代理【答案】B69、FIDIC合同條件引入的解決爭端機制，要求業主和承包商的任何爭端首先書面交由()解決。A.工程師B.爭端評判委員會(DAB)C.仲裁機構D.人民法院【答案】B70、按照FIDIC《生產設備和設計一施工合同條件》的規定，()是工程師可以行使的權力之一。A.修改施工計劃B.解除承包商根據合同應承擔的責任C.在工程進行中向承包商發布信息和指示D.解除雇主根據合同應承擔的責任【答案】C71、根據《合同法》規定，下列關于撤銷權消滅的表述，正確的是()。A.撤銷事由發生之日起1年內沒有行使B.撤銷事由發生之日起2年內沒有行使C.知道撤銷事由發生之日起1年內沒有行使D.知道撤銷事由發生之日起6個月內沒有行使【答案】C72、承包商支付給員工的工資水平和提供的勞動條件不得()。A.低于當地同行業的標準B.高于當地同行業的標準C.低于本國同行業的標準D.高于本國同行業的標準【答案】A73、按照《建設工程安全生產管理條例》，由施工單位進行安全生產教育培訓的人員是()。A.安裝拆卸工B.鋼筋工C.專職安全生產管理人員D.項目負責人【答案】B74、每個設備工程合同簽訂后，合同正本應由()保管。A.合同管理部門B.財務管理部門C.合同執行部門D.技術管理部門【答案】A75、甲公司授權其業務員張某采購2臺設備，張某采購時認為價格便宜便購買了4臺，并簽訂了合同。此合同的效力為()。A.有效B.可撤銷C.效力待定D.無效【答案】C76、下列關于仲裁審理的說法，正確的是()。A.仲裁應當開庭審理，當事人也可以協議書面審理B.仲裁應當書面審理，當事人也可以協議開庭審理C.仲裁開庭審理的，應當公開審理情況D.仲裁開庭審理的，一次開庭必須查明全部案件事實【答案】A77、甲公司按合同向乙公司交付一套標準設備，但合同中未約定設備的質量要求，則甲方應按照()履行。A.地方標準B.乙方企業標準C.國家標準D.甲方企業標準【答案】C78、承包商的設計、承包商文件、工程的實施和完成，均應遵守的相關法律法規、技術標準和規范的版本，這些版本是指在()時正在使用的。A.基準日期B.投標截止日期C.中標通知到達承包商D.開工日期【答案】A79、法律關系是一定的社會關系為法律規范調整時，在當事人之間形成的()關系。A.道德關系B.權利義務關系C.人際關系D.民事關系【答案】B80、下列關于民事訴訟的表述，正確的是()。A.原告是與訴訟案件有直接或間接利害關系的公民、法人或其他組織B.被告不提出答辯將敗訴C.被告不到庭案件將無法審理D.人民法院在判決前可以進行調解【答案】D81、只有當工程師向承包商簽發了()，才能認為承包商的合同義務已經完成。A.接收證書B.履約證書C.最終付款證書D.結清證明【答案】B82、檢核表的核心思想是()。A.確定事件的邏輯關系B.持續改進C.分析事件的合理性D.完整描述事件的全過程【答案】B83、根據《民事訴訟法》，證據必須符合()要求。A.真實性、合法性、客觀性B.合法性、客觀性、公正性C.合法性、客觀性、關聯性D.真實性、關聯性、公正性【答案】C84、FIDIC新黃皮書規定，業主應向承包商支付期中付款證書確認的款額，付款時間在()天內。A.工程師簽發期中付款證書后的28B.工程師完成工程量計量后的56C.工程師收到報表和證明文件后的56D.工程師簽發期中付款證書后的56【答案】C85、在因缺陷產品導致人身損害的產品責任法律關系中，權利主體是()。A.法人B.自然人C.銷售者D.倉儲者【答案】B86、世達公司投資的某工程項目依法應進行招標投標。世達公司的下列行為中，不符合招標投標法規定的是()。A.世達公司委托某工程咨詢公司編制了標底B.世達公司自行選擇了招標代理機構C.世達公司的招標文件中寫明了評標的標準D.世達公司的招標文件中寫明了評標委員會專家名單【答案】D87、設備監理工程師進行索賠審核時，其主要工作之一是()。A.提出索賠事由B.核定實際損失C.提出索賠依據D.提出賠償金額【答案】B88、公民、法人或者其他組織對下列()事項不服的，可以依照《行政復議法》申請復議。A.行政立法行為B.國防、外交等國家行為C.對民事糾紛的仲裁、調解或處理D.行政機關就土地、礦產等資源的所有權或者使用權歸屬所做的行政裁決【答案】D89、在買賣合同中，買受人的義務有()。A.對標的物提供質量保證B.受領標的物C.對標的物提供權利擔保D.提供有關單證和資料【答案】B90、某建設工程施工總承包單位經建設單位認可，將電氣線路安裝進行了分包。工程竣工驗收中，發現電氣線路安裝質量不符合工程設計要求，存在安全隱患，導致工程未能通過竣工驗收。對此，下列說法正確的是()。A.建設單位認可了總承包單位的分包，總承包單位對電氣線路安裝質量不承擔責任B.電氣線路安裝不符合工程設計要求導致工程竣工延誤，應由分包人向建設單位承擔工程竣工延誤的責任C.分包人應當向建設單位承擔電氣線路安裝的返修、保修責任D.總承包單位不僅對電氣線路承擔維修責任，還應承擔由此導致的工期延誤的責任【答案】D91、甲與乙在訂立合同過程中，甲違反保密義務，給乙造成了損失，根據《合同法》規定，甲應承擔的法律責任是()。A.違約責任B.行政責任C.經濟責任D.締約過失責任【答案】D92、根據我國《合同法》，要約的生效時間為()。A.要約人發出要約時B.要約到達受要約人時C.要約人通知受要約人時D.受要約人作出承諾時【答案】B93、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，仲裁解決合同爭議的，除非雙方另有商定，否則，應當適用()的仲裁規則。A.國際商會B.中國商會C.中國國際經濟貿易仲裁委員會D.FIDIC【答案】A94、FIDIC新黃皮書規定，承包商在收到()后，應按合同規定的份數和時間向工程師提交最終報表草案并附證明文件。A.接收證書B.履約擔保C.履約證書D.保留金【答案】C95、下列關于留置擔保的說法中，正確的是()。A.定做人未向承攬人支付報酬，承攬人可以對工作成果實施留置B.可以留置的財產包括不動產C.定做人只是未向承攬人支付材料款，承攬人不可以對工作成果實施留置D.承攬合同、設備工程合同都屬于法定可以采用留置擔保形式的合同【答案】A96、對招標文件的響應存在細微偏差的投標書，()。A.不予淘汰，在訂立合同前予以澄清、補正即可B.不予淘汰，在評標結束前予以澄清、補正即可C.不予淘汰，允許投標人重新報價D.初評階段予以淘汰【答案】B97、按照《安全生產法》規定：特別重大事故是指造成()的事故。A.30人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失B.20人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失C.30人以上死亡，或者100人以上重傷，或者1億元以上直接經濟損失D.20人以上死亡，或者50人以上重傷，或者5000萬元以上直接經濟損失【答案】C98、工程師將其權利委托給其助手時，授權委托書的生效時間是()。A.工程師向助手簽發授權委托書時B.業主和承包商收到授權委托書副本時C.工程師向助手簽發授權委托書后第14天D.業主和承包商收到授權委托書副本后第14天【答案】B99、缺陷通知期的起始日期是()。A.工程通過竣工試驗的日期B.工程師頒發接收證書的日期C.承包商竣工試驗申請書中注冊的竣工日期D.接收證書上標明的竣工日期【答案】D100、與邀請招標相比，公開招標的特有程序有()。A.資格預審B.資格后審C.特別審查D.現場踏勘【答案】A多選題（共40題）1、業主人員包括()。A.工程師B.工程師助理C.工程師雇用的勞務人員D.指定分包商E.指定分包商的雇員【答案】ABC2、根據《合同法》規定，違約人承擔賠償損失責任的構成條件有()。A.一方當事人有違約行為B.違約方主觀上有過錯C.另一方當事人有損失D.違約行為與損失之間有因果關系E.賠償與損失應相當【答案】ACD3、《安全生產法》中“三同時”制度是指()。A.同時安全培訓B.同時資金投入C.同時設計D.同時施工E.同時投入生產和使用【答案】CD4、設備工程合同履行中，承包商提交工程師審核的承包商文件包括()。A.操作和維修手冊B.合同規定的竣工文件C.質量管理內審文件D.指定分包商的資質文件E.業主要求中規定的技術文件【答案】AB5、設備工程采購的類型包括()。A.工程項目采購B.招標采購C.設計一施工總承包采購D.貨物采購E.咨詢服務采購【答案】AD6、風險管理內容包括()。A.風險識別B.風險分析C.風險評價D.風險處置E.風險回避【答案】ABCD7、采用FIDIC新黃皮書的設備工程合同，工程暫停時，承包商獲得生產設備款和/或材料款的支付，須滿足的條件有()。A.生產設備和/或材料的運輸被暫停超過合同中規定的期限B.承包商已向供應商支付了相應的款項C.承包商已經將此設備和/或材料標記為業主的財產D.生產設備和/或材料已經起運E.生產設備和/或材料經檢驗符合合同要求【答案】AC8、按我國有關法律規定，質量監督部門在產品質量監督抽查中正確的做法有()。A.任意數量抽取樣品B.向被檢查人收取檢驗費用C.要求被檢查者無償提供樣品D.按國務院規定列支檢驗費用E.不得向企業收取檢驗費用【答案】CD9、設計人對所承擔設計任務的設備工程，應依照合同規定配合安裝調試或者進行安裝前技術交底，解決裝配中的有關()問題。A.裝配人員的配備B.設計C.設計變更D.其他協助E.修改預算【答案】BC10、設備監理工程師預防和減少索賠的管理措施主要包括()。A.完善合同條款B.認真審核索賠報告C.反駁承包商的索賠D.加強監督管理E.提供全面服務【答案】AD11、按照《招標投標法實施條例》的規定，招標人以不合理條件限制、排斥潛在投標人或者投標人的行為有()。A.就同一招標項目向投標人提供有差別的信息B.設定的資格條件與履行合同無關C.對投標人采取不同的評標標準D.指定特定的供應商E.要求投標人具有較高的資質等級【答案】ABCD12、下列合同中，屬于無效合同的是()。A.甲明知乙沒有獲得丙的授權，但是仍與乙簽訂了合同，供應丙鋼材20噸B.甲、乙二人簽訂的買賣軍用槍支的合同C.-私營企業以欺詐手段與國有企業簽訂一份買賣合同D.甲、乙雙方為了逃避稅收，將汽車整車的進口簽訂為一份進口汽車配件的合同E.甲公司與乙、丙公司串通投標，甲中標后與招標人簽訂的施工合同【答案】BD13、按照我國《合同法》的規定，當事人就有關合同價款或者報酬約定不明確又不能達成協議時()。A.按照訂立合同時的市場價格履行B.按照履行合同時履行地點的市場價格履行C.按照訂立合同時履行地市場價格履行D.依法應當執行政府定價的，按照規定執行E.依法應當執行政府指導價的，按照規定執行【答案】CD14、下列關于仲裁協議的說法，錯誤的有()。A.仲裁協議必須是書面形式B.當事人在糾紛發生前達成的仲裁協議才是有效的C.當事人達成仲裁協議后，一方向人民法院提起訴訟的，人民法院仍可受理D.合同被解除后，合同中關于解決糾紛的仲裁條款隨之無效E.仲裁沒有法定管轄的規定，當事人協議選擇仲裁委員會時不受地點限制【答案】BCD15、設備工程合同履行中發生的下列情況中，按照《合同法》對不可抗力免責的規定，承包人不承擔責任的有()。A.洪水災害導致工程受損B.地震災害導致工程受損C.社會動亂導致停工損失D.承包人安全管理制度不落實導致火災損失E.承包人拖欠工人工資導致罷工的停工損失【答案】ABC16、對于使用國有資金投資的項目，評標委員會推薦多名中標候選人的，招標人確定中標人的原則有()。A.招標人應當確定報價最低的中標候選人為中標人B.排名第一的中標候選人因不可抗力提出不能履行合同的，招標人應當確定排名第二的中標候選人為中標人C.排名第一的中標候選人放棄中標的，招標人可以確定排名第二的候選人為中標人D.排名第一的中標候選人在招標文件規定的期限內未能提交履約保證金的，招標人可以確定排名第二的中標候選人為中標人E.排名第二的中標候選人因故不能簽訂合同時，招標人應重新招標【答案】BCD17、設備工程合同正式簽字前，當事人雙方應進行的工作包括()。A.審查合同文件是否符合法律、行政法規、相關標準規范的規定B.審查合同的完備性C.審查合同雙方的責、權、義的對等性D.審查合同語言文字的準確性E.審查進度報告的合理性【答案】ABCD18、從業主角度講，設備工程合同總體策劃的內容一般包括()。A.確定每個合同的工作范圍B.確定合同中的重要條款C.選擇評標方法D.明確評標程序E.編制設備工程合同管理計劃【答案】AB19、下列專項施工方案中，施工單位應當組織專家進行論證、審查的有()。A.起重吊裝工程B.地下暗挖工程C.高大模板工程D.拆除、爆破工程E.腳手架工程【答案】BC20、投標人提交的投標文件有下列情形的，招標人不得拒絕接收的有()。A.未經法定代表人簽字B.未送達指定地點C.逾期送達D.未按照招標文件要求密封E.未按招標文件要求編制【答案】A21、買賣合同屬于()。A.雙務合同B.不要式合同C.有償合同D.實踐合同E.諾成合同【答案】ABC22、根據《物權法》，用益物權包括()。A.留置權B.居住權C.土地承包經營權D.地役權E.建設用地使用權【答案】CD23、根據《侵權責任法》，生產者承擔懲罰性賠償責任的條件有()。A.惡意行為所造成了重大財產損失的嚴重后果B.惡意行為所造成的后果是人身傷亡C.產品使用者無過錯D.主觀上存在故意E.產品缺陷與嚴重的損害后果之間存在因果關系【答案】BD24、采用FIDIC合同條件的設備工程合同，業主的風險有()。A.戰爭、敵對行動(不論宣戰與否)、入侵、外敵行動B.承包商使用爆炸性物質、輻射或放射性活動C.應由業主負責并提供的工程任何部分的設計D.非合同事先約定的業主提前占用永久工程的某一部分E.一個有經驗的承包商不可預見且無法合理防范的自然力的作用【答案】ACD25、為進行除竣工后試驗(如果有)以外的合同規定的所有試驗，承包商應提供試驗所需的()。A.試驗場地B.合格的人員，包括職員和勞務C.任何的試驗費用D.設施和儀器E.消耗品，包括電、燃料、材料等【答案】BD26、因不可抗力終止合同后，承包商應將得到付款的物品向業主移交，移交的物品包括()。A.承包商的文件B.承包商的設備C.生產設備D.材料E.臨時工程【答案】ACD27、在設備工程安裝合同中，如果由采購方負責設備安裝調試，則發包人的職責包括()。A