變電工程承攬合同變電工程承攬合同

一、合同背景

作為電力行業(yè)的重要組成部分，變電工程在現(xiàn)代社會中具有越來越重要的地位。為保證電力供應系統(tǒng)的連續(xù)性和可靠性，各級政府和企業(yè)組織不斷加強對電力設施的建設和維護，因此變電工程承攬合同在工程項目中扮演著重要的角色。

本承攬合同是由乙方與甲方簽訂的、關于承攬甲方所指定的變電工程設計、建設、驗收等范圍內(nèi)工作的合同。

二、合同約定

1.甲方在承攬變電工程前，應向乙方提交相應的工程設計文件、報批文件及其他必要文件，以確保承攬工程的安全、合法及順利進行。

2.乙方在承攬工程前，應熟悉甲方提交的相關文件，進行充分的技術評估和現(xiàn)場勘查，確定工程的設計方案及施工方案。

3.承攬工程期間，乙方應按照承攬合同中的約定，嚴格執(zhí)行工程標準和安全規(guī)范。如因承攬方操作不當、材料質(zhì)量問題等導致工程問題，乙方應承擔相應的責任。

4.工程驗收時，乙方應確保所承攬工程的質(zhì)量、規(guī)格符合甲方的要求，并按照甲方的驗收要求提供相應的資料及文件。

5.合同期限、付款方式、質(zhì)保期等其他相關事項均詳見本承攬合同正文。

三、合同條款

1.所承攬的變電工程項目范圍及內(nèi)容

乙方應完成以下變電工程的設計、建設、驗收等工作：

（1）變電站工程設計：根據(jù)甲方提供的規(guī)定、標準以及現(xiàn)場要求，完成變電站的設計工作。

（2）變電站工程建設：根據(jù)前述設計方案和工程標準完成變電站的施工和調(diào)試工作。

（3）變電工程驗收：在變電工程建設完成后，進行相關測試和檢測，并提交相關驗收證明和文件。

2.合同期限及付款方式

（1）工程啟動時間：自合同簽訂之日起5個工作日內(nèi)。

（2）工程完成時間：自工程啟動之日起90個工作日內(nèi)。

（3）乙方應按工程進度完成工程，并按照如下方式收取報酬：

①工程完成百分之30時，乙方可收取合同總價款的百分之25。

②工程完成百分之60時，乙方可收取合同總價款的百分之30。

③工程完成百分之100時，乙方可收取合同總價款的百分之45。

3.質(zhì)量保證期及其他附加條件

（1）工程驗收合格之日起，乙方應提供工程質(zhì)量保證期為1年。

（2）如在保證期內(nèi)，發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量存在問題，乙方應及時處理，并承擔修復費用。

（3）若因需延期實施工期，須申請甲方批準，否則工程質(zhì)保期不予順延。

四、合同生效

本合同自甲方、乙方簽字蓋章之日起生效。甲、乙雙方在履行合同中應嚴格遵守合同的約定，并各自履行合同義務。

本合同以兩份具有同等法律效力的原件制成，甲、乙雙方各執(zhí)一份。任何一方都不得改變或解釋合同的任何內(nèi)容，需要修改或補充的，應經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作為合同的組成部分。

甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

簽字：簽字：

日期：日期：五、合同的違約與解除

1.若甲、乙雙方中的任何一方違反了本合同中的任何一項規(guī)定，另一方有權通過書面形式向違約方發(fā)出通知，要求其在15個工作日內(nèi)改正違約行為。在未能改正違約行為的情況下，另一方有權終止本合同并要求其承擔相應的賠償責任。

2.在下列情況下，甲、乙雙方有權隨時終止本合同，無需承擔任何違約責任：

（1）本合同約定的工程無法按照約定的方式執(zhí)行；

（2）本合同簽訂后，發(fā)生了嚴重的不可抗力事件；

（3）乙方被甲方列入不良合作伙伴名單；

（4）其他雙方協(xié)商一致的情形。

六、不可抗力

若在本合同履行期間發(fā)生不可抗力事件，包括但不限于戰(zhàn)爭、罷工、自然災害、政府行政命令等，均可免除雙方的責任，并重新協(xié)商修改本合同的內(nèi)容。

七、爭議的解決

在本合同履行期間，如出現(xiàn)爭議，雙方應通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商無果，則可向有管轄權的法院進行訴訟解決。

八、其他事項

本合同的所有附件和補充協(xié)議均構成本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。本合同的任何修改或補充協(xié)議必須經(jīng)雙方協(xié)商一致并書面確認，才能具有法律效力。

九、合同的解釋權

本合同的解釋權歸甲、乙雙方共同享有，如發(fā)生解釋上的歧義，應通過友好協(xié)商解決。

十、合同的存檔

本合同及相關文件應存檔備案，甲、乙雙方各執(zhí)一份原件，具備同等的法律效力。

十一、合同的結束

本合同有效期屆滿或被甲、乙雙方協(xié)商一致解除后，本合同即告結束。結束后，甲、乙雙方應完成合同約定的各項事宜，交付所應交付的文件、材料、