限高架施工合同限高架施工合同（精選3篇）

限高架施工合同篇1

甲方：_________________

乙方：_________________

經甲、乙雙方通過友好協商,在公平、自愿的基礎上本著誠信、互利的原則簽訂如下協議：

1、工程施工地點：十堰市城區。

2、施工承包方式與范圍

施工承包方式：包清工。

范圍：乙方負責限高架鋼構件的加工制作并協作安裝。3、限高架制、安數量及價款

限高架數量為8個。工程總價款為包干價：____________元整。本價款不含稅金。

4、施工工期

施工工期為天,開工日期由甲方通知確定,預期未完工,由乙方擔當相應責任與后果。因甲方緣由導致乙方工作不能按時完成時,可由雙方協商確定延期時間。

5、質量標準

限高架樣式和節點要求參見施工圖,構件制成后應當進行

檢查,表面應平整光滑,焊縫不應有斷燒、裂紋、過燒現象,外露處應磨平。安裝后不應有歪斜、扭曲、變形等缺陷。

6、平安責任

乙方在施工中應做好施工人員的平安防護工作。因乙方緣由造成的人身損害和財產損失均由乙方擔當責任。

7、付款方式

甲方選購供應的材料進場后三日內,甲方向乙方支付總價款的40%,工程完工(含油漆〕)驗收合格后七日內支付總價款的57%,剩余3%為質保金,質保期6個月,質保期滿后一月內付清。

8、違約責任

雙方簽訂本協議后,因一方不履行合同內容而違約,應擔當另一方的直接和間接損失。乙方在保修期內因施工緣由而消失的質量問題,應無條件準時進行免費修理。如修理不準時或不修理,甲方有權請第三方進行修理,費用從乙方質保金中扣除,如因質量問題過大形成事故,造成人身損害和財產損失,質保金不足以彌補,甲方有權對乙方進行索賠和追究法律責任。

9、解決爭議方法

雙方發生合同爭議,應協商解決,協商不成,可向工程所在地法院訴訟解決。

10、本協議一式兩份,雙方各持一份,簽字蓋章后生效。

甲方：_________________乙方：_________________

身份證號：_________________身份證號：_________________

簽章：_________________簽章：_________________

________年____月____日________年____月____日

限高架施工合同篇2

發包方：(以下簡稱：甲方)承包方：(以下簡稱：乙方)

依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及相關法律法規的規定，結合本工程的詳細狀況，雙方在公平自愿、公正誠信的原則下，就宜昌市中極人民法院辦公大樓修理工程一事達成如下協議。為明確雙方的權利和義務，特簽訂本合同供雙方共同遵守執行。

一、工程概況

1、工程名稱：宜昌市中極人民法院辦公大樓室內外修理工程。

2、工程內容：室內一、二樓修理(墻面、頂面、內墻乳膠漆翻新、燈具修理、室外大門及停車場修理)。

3、承包方式：包工包料。

4、合同總價款：

5、合同工期：以開工進場日期為準日歷天。

6、工程質量：合格

二、甲方責任和義務

1、甲方指派為駐工地代表，負責合同履行。負責各分項工程的協商工作，對工程質量、進度進行監督檢查，負責現場的各項工作。

2、甲方負責處理并協調內、外部關系，協調辦理建設部門所需的相關手續。

3、甲方負責供應責任現場施工所需的臨時水、電。

4、甲方負責指定材料堆放場地，并協調有關部門做好現場保衛、消防等工作。

5、甲方負責根據合同商定按時向乙方支付工程款，履行本合同所商定的全部義務。

三、乙方責任和義務

1、乙方指派為駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，負責工程質量、進度的督查，解決由乙方負責的各項事宜。

2、負責根據施工要求進行施工，并嚴格執行國家施工規范、平安操作規程、防火平安規定。

3、工程竣工未移交前負責做好對成品的愛護工作。未經甲、乙雙方驗收簽字甲方不得擅自使用，否則視為驗收合格。

4、在施工過程中發生的平安責任事故，屬于乙方責任的由乙方擔當責任。

5、乙方分項工程完工應經甲方認可后進行下一道工序施工，全部工程完工后應準時申報驗收。甲方自收到驗收申請報告后應在七個有效工作日內組織相關單位進行驗收，否則視為驗收合格。

6、工程驗收合格后，在質量保修期內擔當工程質量保修的責任，履行本合同所商定的全部義務。

四、付款方式

乙方施工至50%時開頭支付工程進度款。工程完工驗收合格后，甲方一次性結清尾款。

五、違約責任

1、甲方不按合同商定支付工程款，甲方逾期一天向乙方支付1000元違約金，并工期順延。

2、由于乙方緣由造成工期不能如期完工，乙方逾期一天向甲方支付每日1000元的違約金，直至達到違約金限額。誤期賠償費最高限額是合同總價款3%。

3、因一方緣由合同無法履行時，應書面通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

六、附則

本合同未盡事宜雙方協商解決，如協商不成可按以下方式解決。

1、向宜昌市仲裁委員會申請仲裁。

2、向人民法院提起訴訟。

七、其它

本合同一式肆份，甲、乙雙方各執一份，自雙方代表簽字之日起生效。

甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

_________年____月____日_________年____月____日

限高架施工合同篇3

甲方：__________（以下簡稱甲方）

乙方：__________（以下簡稱乙方）

本協議中的全部術語，除非另有說明，否則其定義與雙方于_____年_____月_____日簽訂的《____________________合同/協議》（下稱“原協議”）中的定義相同。鑒于：甲方和乙方于_____年_____月_____日共同簽署了《________________合同/協議》，雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，就《_______________合同/協議》中未盡事項特訂立以下補充協議。()合同內容補充部分：_____

其它事項說明：__________

本協議生效：

本協議生效后，即成為《_______________合同/協議》不行分割的組成部分，與《_______________合同/協議》具有同等的法律效力。除本協議中明確所作修改的條款之外，原協議的其余部分應